2015年二建建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案.pdf

《2015年二建建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年二建建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案.pdf（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、20152015 年二级建造师建设工程法规及相关知识真题年二级建造师建设工程法规及相关知识真题一、单项选择题，【每题一、单项选择题，【每题1 1 分】分】1.1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（)。A.A.项目经理承担项目经理承担B.B.企业法人承担企业法人承担C.C.企业法定代表人承担企业法定代表人承担D D。项目经理部与企业法人共同承担。项目经理部与企业法人共同承担【答案】【答案】B B【解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务，【解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务

2、，责任应由施工企业承担，而不是项目经理本人承担，也不是项目经理部承担责任应由施工企业承担，而不是项目经理本人承担，也不是项目经理部承担;项目经理签字项目经理签字的材料款，如果不按时支付的材料款，如果不按时支付,材料供应商应当以施工企业作为被告，而不能直接告项目经理材料供应商应当以施工企业作为被告，而不能直接告项目经理个人，也不能告项目经理部。参见教材个人，也不能告项目经理部。参见教材P9P9。2 2。关于委托终止情形的说法。关于委托终止情形的说法,正确的是（）正确的是（）.A A。被代理人恢复了民事行为能力。被代理人恢复了民事行为能力B B。被代理人取得了民事行为能力。被代理人取得了民事行为能

3、力C C。指定单位取消指定。指定单位取消指定D D。代理期间届满或者代理事务完成。代理期间届满或者代理事务完成【答案】【答案】D D【解析】本题考查的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止：【解析】本题考查的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止：(1(1）代理期间）代理期间届满或者代理事务完成届满或者代理事务完成;（2 2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3 3）代理人死亡）代理人死亡;(4;(4）代理人丧失民事行为能力代理人丧失民事行为能力;(5;(5）作为被代理或者代理人的法人终止）作为被代理或者代理人的法人终止.参见教材参

4、见教材 P11P11。3 3。甲房地产公司在甲房地产公司在 A A 地块开发住宅小区，地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求为满足该小区住户观景的需求,便与相邻的乙工厂便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800800 万元万元,乙工厂在乙工厂在 2020 年内不再本工厂建设年内不再本工厂建设 1515 米以上的建筑米以上的建筑物，以免遮挡住户观景物，以免遮挡住户观景,合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A A 地块地块的建设用地使用权转让丙置业公司的建设用地使用权转让丙置业公司,关于关于

5、A A 地块权利的说法，正确的是（）。地块权利的说法，正确的是（）。A.A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B B。甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权。甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.C.甲公司给定的权利自合同公正后获得甲公司给定的权利自合同公正后获得D D。甲公司转让。甲公司转让 A A 地块后，丙公司不享有该项权利地块后，丙公司不享有该项权利【答案】【答案】A A【解析】【解析】本题考查的是与土地相关的物权。本题考查的是与土地相关的物权。地役权：地役权：为使用自己不动产的便利或提高其效益为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利而按照

6、合同约定利用他人不动产的权利.选项选项 B,B,担保物权担保物权:权利人在债务人不履行到期债务权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项选项 C C，地役权合同生效时地役权设立地役权合同生效时地役权设立(可登记，也可不登记）。选项可登记，也可不登记）。选项D D，需役地及需役地的用益物，需役地及需役地的用益物权转让时权转让时,受让人同时享有地役权。参见教材受让人同时享有地役权。参见教材P17-18.P17-18.4.4.关于不动产物权设立的说法，正确的是关于

7、不动产物权设立的说法，正确的是()()。A.A.不动产物权的设立应依法登记不动产物权的设立应依法登记B.B.不动产物权的设立属自愿登记不动产物权的设立属自愿登记C.C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效不动产物权的设立自合同成立之日时生效D D。不动产登记由合同签订的登记机构办理。不动产登记由合同签订的登记机构办理【答案】【答案】A A【解析】本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护【解析】本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护.选项选项 B,B,未经登记未经登记;选项选项 C C，不，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力；选项动产权的设立，应当

8、依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力；选项D,D,不动不动产登记产登记,由不动产所在地的登记机构办理。参见教材由不动产所在地的登记机构办理。参见教材P18P18。5 5。下列事项中，属于专利权保护对象的是。下列事项中，属于专利权保护对象的是()()。A A。施工企业的名称或标志。施工企业的名称或标志B B。施工企业编制的投票文件。施工企业编制的投票文件C C。施工企业编制的施工方案。施工企业编制的施工方案D.D.施工企业发明的新技术施工企业发明的新技术【答案】【答案】D D【解析】本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。参见教材【解析】本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。参见教

9、材P22P22。6.6.关于担保的说法关于担保的说法,正确的是（）。正确的是（）。A.A.担保是用益物权的一种担保是用益物权的一种B B。担保的目的是保障待定债权实现。担保的目的是保障待定债权实现C C。担保合同是主合同。担保合同是主合同D.D.反担保不适用担保法的规定反担保不适用担保法的规定【答案】【答案】B B【解析】本题考查的是担保与担保合同的规定。选项【解析】本题考查的是担保与担保合同的规定。选项A A，用益物权包括土地承包经营权、建，用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权设用地使用权、宅基地使用权和地役权.选项选项 C C，担保合同是主合同的从合同。参见教材

10、，担保合同是主合同的从合同。参见教材P29-30P29-30。7 7。某开发商以。某开发商以 A A 地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保,确保近期还款确保近期还款,此担保方式此担保方式属于（）。属于（）。A.A.保证保证B.B.质押质押C C。抵押。抵押D D。留置。留置【答案】【答案】C C【解析】【解析】本题考查的是抵押权。本题考查的是抵押权。抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人不履行债务时为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人不履行债

11、务时,债权人有权以该财产折价或者债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。用以财产抵押的，应当办理抵押登记，抵用以财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记设立押权自登记设立:（1 1）建筑物和其他土地附着物；）建筑物和其他土地附着物；（2)2)建设用地使用权；建设用地使用权；（3 3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4 4）正在建造的建筑物）正在建造的建筑物.参见教材参见教材 P31P313232。8 8。关于建筑市场诚信行为的公布内容和

12、范围，下列说法中，正确的是（）。关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。A.A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B B。招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开。招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C C。招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开。招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D D。招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开。招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开【答案】【答案】D D【解析】本题考查的是建筑诚信行为的公布。国家

13、秘密不得公开【解析】本题考查的是建筑诚信行为的公布。国家秘密不得公开.参见教材参见教材 P104P104。9.9.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于于“相关人员相关人员 范围的是（范围的是（)。A.A.安全员安全员B B。资料员。资料员C C。材料员。材料员D D。标准员。标准员【答案】【答案】A A【解析】本题考查的是施

14、工单位安全教育培训的规定。企业主要负责人、安全管理人员、特【解析】本题考查的是施工单位安全教育培训的规定。企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员一律经严格考核、持证上岗。参见教材种作业人员一律经严格考核、持证上岗。参见教材P208P208。10.10.关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收,下列说法中，正确的是（）。下列说法中，正确的是（）。A.A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施B B。需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起。需进行试生产的

15、建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1 1 个月个月内申请验收内申请验收C.C.建设行政主管部门收到验收申请之日起建设行政主管部门收到验收申请之日起1515 日内，完成环境保护设施验收日内，完成环境保护设施验收D.D.环境保护设施验收不合格环境保护设施验收不合格,主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产【答案】【答案】A A【解析】本题考查的是建设工程竣工环保验收。选项【解析】本题考查的是建设工程竣工环保验收。选项B B，需要进行试生产的，建设单位应当，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起自投入

16、试生产之日起 3 3 个月内申请验收。选项个月内申请验收。选项C C，环境保护部门自收到申请之日起，环境保护部门自收到申请之日起3030 日内日内完成验收完成验收.选项选项 D D，应由环境保护行政主管部门责令生产或者使用，应由环境保护行政主管部门责令生产或者使用.参见教材参见教材 P280-281P280-281。11.11.根据大气污染防治法，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治根据大气污染防治法，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚处罚”的说法的说法,正确的是（）。正确的是（

17、）。A A。由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚。由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚B B。由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚。由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚C C。由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款。由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D.D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款处以罚款【答案】【答案】A A【解析】【解析】本题考查的是施工现场大气污染

18、防治违法行为应承担法律责任。本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担法律责任。对因建设施工造成对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上人民政府建设行政主管部门决定。参见教材扬尘污染的处罚，由县级以上人民政府建设行政主管部门决定。参见教材P177P177。1212。依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是。依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是(）。）。A.A.技术复杂技术复杂,有特殊要求的有特殊要求的B.B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

19、的C.C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D D。需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否者所需费用将大幅增加。需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否者所需费用将大幅增加【答案】【答案】B B【解析】本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目：【解析】本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目：(1(1）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；（2)2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；属于利用扶贫资金实行以工代

20、赈需要使用农民工的；（3 3）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；（4 4）施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求的；）施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求的；（5 5）在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的）在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的;(6)(6)法律、行政法规规定的其他情形。参见教材法律、行政法规规定的其他情形。参见教材P74.P74.13.13.租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是(

21、)()。A A。优先购买权。优先购买权B.B.留置权留置权C.C.抗辩权抗辩权D.D.优先受偿权优先受偿权【答案】【答案】A A【解析】【解析】本题考查的是租赁合同的法律规定。本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖租赁房屋的，出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。参见教材理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。参见教材P157P157。1414。“绿色施工绿色施工”是指工程建设中是指工程建设中,在保证质量、安全等基本在保证质量、安全等基本XXXXXX 和技术进步和技术进步,最大限度的节最大限度的节约

22、资源与减少对环境约资源与减少对环境 XXXXXXXX 现现“四节四节环保环保”，其中，其中“四节四节”是指（）。是指（）。A.A.节电、节能、节水、节材节电、节能、节水、节材B.B.节能、节地、节水、节材节能、节地、节水、节材C.C.节能、节水、节油、节材节能、节水、节油、节材D D。节能、节电、节油、节水。节能、节电、节油、节水【答案】【答案】B B【解析】本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节【解析】本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节环保：节能、节地、节水、环保：节能、节地、节水、节材和环境保护。参见教材节材和环境保护。参见教材P180P180。1515。根据注册建造师

23、继续教育管理暂行办法。根据注册建造师继续教育管理暂行办法,注册建造师继续教育不合格的，应给予法注册建造师继续教育不合格的，应给予法人处理的是（人处理的是（).).A A。撤销注册。撤销注册B B。处。处 1 1 万元以上罚款万元以上罚款C.C.三年内不得再次申请注册三年内不得再次申请注册D.D.不予注册不予注册【答案】【答案】D D【解析】本题考查的是二级建造师的注册。继续教育不合格的不予注册。参见教材【解析】本题考查的是二级建造师的注册。继续教育不合格的不予注册。参见教材P66P66。1616。根据根据 注册建造师执业管理办法注册建造师执业管理办法(试行试行),注册建造师可担任两个项目负责人

24、的情形是注册建造师可担任两个项目负责人的情形是（）（）。A.A.两个项目的发包人是同一单位两个项目的发包人是同一单位B.B.因发包人原因导致停工超过因发包人原因导致停工超过3 3 个月个月C.C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.D.建造师同时具有两个专业的执业资格建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】【答案】C C【解析】【解析】本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及注册建造师不得同时担任两个及以上建造工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：（以上建造工程施工项目

25、负责人。发生下列情形的除外：（1 1）同一工程相邻分段发包或分期）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（施工的；（2 2）合同约定的工程验收合格的；（）合同约定的工程验收合格的；（3 3）因非承包方原因致使工程项目停工超过）因非承包方原因致使工程项目停工超过120120 天（含），经建设单位同意的。参见教材天（含），经建设单位同意的。参见教材P68P68。17.17.关于承揽合同解除的说法，正确的是关于承揽合同解除的说法，正确的是(）。）。A A。承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同。承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

26、B B。除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时承揽合同。除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时承揽合同C.C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式,单方面解除承揽合单方面解除承揽合同同D D。承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿。承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿【答案】【答案】A A【解析】【解析】本题考查的是承揽合同的法律规定。本题考查的是承揽合同的法律规定。承揽人将其承揽的汉族要工作交由第三人完成承揽人将其承揽的汉族要工作交由第三人完成

27、的的,应当就第三人完成的工作成果向定作人负责，未经定作人同意的，定作人可以解除合同。应当就第三人完成的工作成果向定作人负责，未经定作人同意的，定作人可以解除合同。定作人承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿。参见教材定作人承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿。参见教材P148P148。18.18.根据节约能源法，违反建筑节能标准的根据节约能源法，违反建筑节能标准的,有建设主管部门责令改正，处有建设主管部门责令改正，处1010 万元以上万元以上5050 万元以下罚款的参建单位是（）。万元以下罚款的参建单位是（）。A A。建设、施工、监理。建设、施工、监理B B。

28、设计、施工、监理。设计、施工、监理C.C.建设、设计、施工建设、设计、施工D D。建设、设计、监理。建设、设计、监理【答案】【答案】B B【解析】本题考查的是节约能源法行为应承担的法律责任。节约能源法规定【解析】本题考查的是节约能源法行为应承担的法律责任。节约能源法规定,设计单位、设计单位、施工单位、监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处施工单位、监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处1010 万元以上万元以上 5050万元以下罚款。参见教材万元以下罚款。参见教材P186P186。19.19.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解

29、达成协议，某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法并制作了调解书。关于本案中调解的说法,正确的是（）。正确的是（）。A A。法院调解应由审判员一人主持。法院调解应由审判员一人主持B.B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力调解书经双方当事人签收即发生法律效力C.C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助法院调解必须邀请有关单位和个人协助D.D.调解书与判决书的效力不同调解书与判决书的效力不同【答案】【答案】B B【解析】【解析】本题考查的是法院调解。本题考查的是法院调解。法院调解的调解书和效力和判决书是一样的；法院调解的调解书

30、和效力和判决书是一样的；人民法院调人民法院调解，可以由审判员一人主持；人民法院进行调解，解，可以由审判员一人主持；人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。可以邀请有关单位和个人协助。参见教材参见教材P329.P329.2020。下列试块和材料中，必须实施见证取样和送检的是。下列试块和材料中，必须实施见证取样和送检的是(）。）。A A。屋面、厕浴间使用的防水材料。屋面、厕浴间使用的防水材料B B。非承重结构的钢筋及连接接头试件。非承重结构的钢筋及连接接头试件C.C.用于防水层上保护层的商品混凝土用于防水层上保护层的商品混凝土D D。抹灰砂浆中使用的掺加剂。抹灰砂浆中使用的掺加剂【答案】【答

31、案】A A【解析】本体考察的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定【解析】本体考察的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定.下列试块、试件和材料实下列试块、试件和材料实施见证取样和送检：（施见证取样和送检：（1 1）用于承重结构的混凝土试块；）用于承重结构的混凝土试块；(2)(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3 3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4 4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5)5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6 6）用于承重结构的混

32、凝土中使用的掺加剂；（）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7)7)地地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8 8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料试件和材料.参见教材参见教材 P263P263。21.21.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以50005000 元罚款，没收其全部元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除,李某不服公安机关和质量监督站的做李某不

33、服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议范围的事项是（法，就以下事项提出行政复议范围的事项是（)。A.A.被拘留被拘留B B。被罚款。被罚款 50005000 元元C.C.被质量监督站开除被质量监督站开除D.D.被没收违法所得被没收违法所得【答案】【答案】C C【解析】本题考查的是行政复议的范围、受理和复议决定【解析】本题考查的是行政复议的范围、受理和复议决定.质量监督站对内的处理不能提起质量监督站对内的处理不能提起行政复议行政复议.参见教材参见教材 P335P335。2222。关于履约保证金的说法，正确的是（）。关于履约保证金的说法，正确的是（）.A.A.中标人必须缴纳履约保证金

34、中标人必须缴纳履约保证金B.B.履约保证金不得超过中标合同金额的履约保证金不得超过中标合同金额的2020C.C.履约保证金是投标保证金的另一种表述履约保证金是投标保证金的另一种表述D D。中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目。中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【答案】【答案】D D【解析】本题考查的是中标的法定要求。履约保证金不得超过中标合同金额的【解析】本题考查的是中标的法定要求。履约保证金不得超过中标合同金额的10%10%，招标，招标人要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。参见教材人要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。参见

35、教材P87P87。23.23.根据建设工程安全生产管理条例，施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架根据建设工程安全生产管理条例，施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（）设设施安装完毕后，应当由（）,并出具合格证明并出具合格证明.A A。安装单位质检合格。安装单位质检合格B B。建设单位检查验收。建设单位检查验收C C。建设行政主管部门检查验收。建设行政主管部门检查验收D D。监理单位检查验收。监理单位检查验收【答案】【答案】A A【解析】本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定【解析】本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定.参见教材参见教材 P215

36、P215。24.24.根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（)内不得再次申请。内不得再次申请。A.4A.4 年年B B。3 3 年年C C。2 2 年年D.1D.1 年年【答案】【答案】D D【解析】【解析】本题考查的是施工许可法律的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。本题考查的是施工许可法律的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。建建筑业企业资质管理规定中规定筑业企业资质管理规定中规定,申请

37、隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质申请隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的的,不予受理或者不予行政许可不予受理或者不予行政许可,并给予警告，并给予警告，申请人在申请人在 1 1 年内不得再次申请建筑业企业资质。年内不得再次申请建筑业企业资质。参见教材参见教材 P62P62。27.27.关于投标的说法关于投标的说法,正确的是（）。正确的是（）。A.A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的,招标人应当拒收招标人应当拒收B.B.投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收C C

38、。投标人逾期送达投标文件的。投标人逾期送达投标文件的,应当向招标人作出合理说明应当向招标人作出合理说明D D。联合体投标的。联合体投标的,可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员【答案】【答案】B B【解析】本题考查的是投标文件。招标投标法进一步规定【解析】本题考查的是投标文件。招标投标法进一步规定,未通过资格预审的申请人提未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人应当拒收招标人应当拒收.参参见教材见教材 P82.P82.28.28.根据

39、劳动合同法根据劳动合同法,用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付（）的工资。应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付（）的工资。A A。4 4 倍倍B.3B.3 倍倍C.2C.2 倍倍D D。1 1 倍倍【答案】【答案】C C【解析】本题考查的是劳动合同及劳动关系中违法行为应承担的法律责任【解析】本题考查的是劳动合同及劳动关系中违法行为应承担的法律责任.劳动合同法劳动合同法规定规定,用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的用人单位违反本法规定不与劳动者

40、订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限自应当订立无固定期限劳动之日起劳动者每月支付劳动之日起劳动者每月支付2 2 倍的工资倍的工资.参见教材参见教材 P144P144。2929。关于招标方式的说法，正确的是。关于招标方式的说法，正确的是(）。）。A A公开招标是招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标公开招标是招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B B邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标C C省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进

41、行邀省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的请招标的D D国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】【答案】C C【解析】【解析】本题考查的是建设工程法定招标的范围、本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。招标方式和交易场所。国务院发展计划部国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、门确定的国家重点项目和省、自治区、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、

42、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材见教材 P75P75。3030。根据文物保护法，下列对违法行为处理方法中，正确的是。根据文物保护法，下列对违法行为处理方法中，正确的是(）。）。A.A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B B。擅自在文物保护范围内建设工程的。擅自在文物保护范围内建设工程的,吊销资质证书吊销资质证书C C。刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位除以罚款。刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位除以罚款D D。刻划、涂

43、污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款。刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款【答案】【答案】D D【解析】【解析】本题考查的是对施工中文物保护违法行为应承担的在主要法律责任。本题考查的是对施工中文物保护违法行为应承担的在主要法律责任。刻划、刻划、涂污或涂污或者损坏文物尚不严重的，者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的，由公安机关或者文物所由公安机关或者文物所在单位给予警告，可以并处罚款。参见教材在单位给予警告，可以并处罚款。参见教材P193.P193.3131。关于施工企业违

44、法行为应承担法律责任的说法，正确的是。关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()()。A A。超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级。超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B B。将承包的工程转包的，予以改正并没收违法所得。将承包的工程转包的，予以改正并没收违法所得C C。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并以罚款。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并以罚款;有违法所得的，予以没收有违法所得的，予以没收D D。允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并除以罚款和吊销资质证书。允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并除以罚款和

45、吊销资质证书【答案】【答案】C C【解析】本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。建筑法规定【解析】本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。建筑法规定,未未取得资质证书承揽工程的取得资质证书承揽工程的,予以取缔予以取缔,并处以罚款并处以罚款;有违法所得的，予以没收。参见教材有违法所得的，予以没收。参见教材P62.P62.3232。某开发商一大型商场项目的开发建设中，。某开发商一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，擅自降低工程质量标准，因而因而造成重大安全事故造成重大安全事故.该事故责任主体应该承担的刑事责任是该事故责任主体应该

46、承担的刑事责任是(）。）。A A。重大责任事故罪。重大责任事故罪B.B.重大劳动安全事故重大劳动安全事故C C。串通投标罪。串通投标罪D D。工程重大安全事故罪。工程重大安全事故罪【答案】【答案】D D【解析】本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。【解析】本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位、设计单位、施工单建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准,造成重大安全事故属于工程重大安全造成重大安全事故属于工程重大安全事故罪。参见教材事故罪。参见教材 P41P41。33.33.根据安全生产法，生产

47、经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法根据安全生产法，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任承担赔偿责任,拒不承担的拒不承担的,由（）依法强制执行。由（）依法强制执行。A A人民法院人民法院B B人民政府人民政府C C建设行政主管部门建设行政主管部门D D安全生产监督管理部门安全生产监督管理部门【答案】【答案】A A【解析】【解析】本题考查的是施工安全事故应急救援与调查处理违法行为应承担的法律责任。本题考查的是施工安全事故应急救援与调查处理违法行为应承担的法律责任。安安全生产法规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的全生产法规定

48、，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的,应当依应当依法承担赔偿责任；法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。由人民法院依法强制执行。参见教材参见教材 P241P241。3434。关于合同示范文本的说法。关于合同示范文本的说法,正确的是（正确的是（)。A A。示范文本能够使合同的签订规范和条款完备。示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.B.示范文本为强制使用的合同文本示范文本为强制使用的合同文本C.C.采用示范文本是合同成立的前提采用示范文本是合同成立的前提D D。采用示范文本是合同生效的前提。采用示范文本是合同生效

49、的前提【答案】【答案】A A【解析】本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本【解析】本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本,一些一些当事人签订的合同不规范当事人签订的合同不规范,条款不完备条款不完备,漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多同履约率，还导致合同纠纷增多,解决纠纷难度增大。参见教材解决纠纷难度增大。参见教材P124P124。3535。甲装饰公司拖欠劳务公司。甲装饰公司拖欠劳务公司1010 万元工程款万元工程款,劳务公司多次索要无果，当决定诉时发现，

50、甲劳务公司多次索要无果，当决定诉时发现，甲装饰公司一级钢分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对装饰公司一级钢分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对1010 万元工程欠款的万元工程欠款的偿还事宜未作明确约定，偿还事宜未作明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。A.A.共同诉讼人共同诉讼人B.B.原告原告C C。有独立请求权的第三人。有独立请求权的第三人D.D.无独立请求权的第三人无独立请求权的第三人【答案】【答案】A