建筑工程施工合同书范本2017.7.4.pdf

《建筑工程施工合同书范本2017.7.4.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工合同书范本2017.7.4.pdf（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：建建 筑筑 工工 程程 合合 同同 书书工程名称：工程名称：建筑单位建筑单位:施工单位施工单位:签订日期：签订日期：20172017 年年日日月月发包人（全称）：(甲方)承包人（全称）：（乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况一、工程概况1、工程名称:2、工程地点：漯河市 XXX3、备注：二、工程承包范围二、工程承包范围根据宏福鞋业公司要求建设厂房。（具体见图纸,以预算单中的项目为准）三、合同工期三、合同工期本工程在预付款到位，开工日期年月日，竣工日期

2、为年月日，合同工期总天数天。四、质量标准四、质量标准工程质量标准：依据钢、砖构有关验收规范合格。五、合同价款五、合同价款1、工程总造价：大写:元(人民币）￥：元（人民币）六、合同价款支付六、合同价款支付;1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的 20%给乙方作工程预付款。02、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的70%给乙方作工程款。3、一年的工程质保期到期后，三日内甲方再付工程总造价的 10%给乙方作工程尾款。七、发包人工作七、发包人工作1、委派为工地代表，联系方式:2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。3、有义务协调地方关系，保证工程正常

3、施工,如有当地干扰或不法收费，应承担责任。八、承包人工作八、承包人工作1、委派为工地代表，联系方式。2、严格按图纸进行施工.3、进入工地遵守国家规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定,完工前清理好现场。九、工程变更九、工程变更1、施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。13、乙方在工程变更确定后 7 天

4、内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。十、竣工验收十、竣工验收工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。十一、竣工结算十一、竣工结算甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内,给予确认并支付工程竣工结算价款，乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。十二、违约十二、违约1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任。2、双方中任何一方违约,即向对方支付工程总造价的 10%的违约金.3、发生合同纠纷,甲乙双方协商解决,协商不成,由工程所在地人民法院管辖.十三、不可抗力十三、不可抗力1、发生不可抗力造成工程施工困难，如雨、雪天气，自然灾害工期延误。2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决.十四、本合同自双方签章之日起生效，该工程质保期到期且结算完毕2后，本合同即告终止。十五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。发包人(签字):承包人：（公章)授权代表人（签字）：电话:电话：签订时间：3