安防工程施工合同模板.pdf

《安防工程施工合同模板.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安防工程施工合同模板.pdf（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、交通工程施工合同交通工程施工合同编号：_甲方：贵州九驿公路桥梁工程有限责任公司 (以下简称甲方)乙方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：施工地址：毕节市境内第二条合同工期开工日期 2017 年 7 月 12 日，完工日期 2017 年 9 月 10 日。第三条合同项目及单价序号项目规格单 位数量立柱规格单价（元）备注12345备注：以上价格为含税价。请确认数量、规格无误后签字。如甲方有其他新增标牌，甲方另行签发生产通知单。第四条施工所需主要

2、材料及辅助材料由乙方自行采购，但材料质量需满足施工需求标准，并经具备检测资质的第三方检测合格。第五条合同价款的结算和支付结算、决算资料：甲方向乙方提供工程施工图或工程量清单，乙方依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。合同价款的结算和决算：甲方应于每月10 日对乙方完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。工程交工后28 日内，乙方向甲方递交完整的决算资料，甲方在收到决算资料后28 日内进行核实，给予确认并办理分

3、包工程决算手续。合同价款的支付：分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的 80%，余款在甲方对决算资料予以确认后28 日内付清。合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时甲方不得以现金方式向乙方支付劳务费。第六条甲方的权利及义务负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。负责于_年_月_日提供施工图纸_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。负责解决施工中存在或发生的技术问题。负责组织图纸会审和技术

4、交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方编制的详细施工作业计划。负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整政。负责组织工程的验收工作。本工程甲方施工代表为_，负责日常施工的管理、协调工作。甲方也可委托_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7 日通知乙方。第七条乙方的权利和义务乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18 周岁，不得超过60周岁。乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种

5、、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。乙方确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第八条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理安全施工：甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。重大伤亡及其他安全事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态

6、扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。按照有关规定，甲方乙方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第九条工程质量、验收与保修工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因甲方原因造成窝工的，由甲方予以经济补偿，因乙方原

7、因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28 日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，甲方又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。第十条工期延误对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方施工代表确认，工期相应顺延。设计变更和工程量增加；甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；乙方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；一周内非乙方原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8 小时；甲方同意

8、工期顺延的其他情况。乙方应在上述情况发生后7 日内，就延误内容和因此产生的经济支出向甲方施工代表提出书面报告，甲方应于7 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：第十一条违约责任甲方违约责任由于甲方原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向乙方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。甲方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲

9、方承担。甲方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付甲方不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。甲方违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对乙方由此遭受的经济损失承担连带责任。乙方违约责任本合同约定施工工程，乙方不得进行转包，一经发现，甲方有权终止合同，所造成的一切损失由乙方承担。乙方进场施工后，若发现乙方不具备施工能力，甲方有

10、权要求乙方进行限期整改，若乙方不服从整改或整改无效，甲方有权终止合同，所造成的一切损失由乙方承担。因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在_日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场，但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议或由监理公司、甲方、乙方共同对己完成的工程量进行签认。乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担。第十二条合同争议的解决在履行合同过程中发

11、生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议：1.向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。2.向项目所在地人民法院起诉。第十三条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十四条本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方一份。第十五条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：地址：或委托代理人：开户行：法代身份证号码：账号;纳税人识别号：联系电话：年月日年月日