2022年6月二级建造师考试《建设工程法律与法规相关知识》真题及答案.docx

《2022年6月二级建造师考试《建设工程法律与法规相关知识》真题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年6月二级建造师考试《建设工程法律与法规相关知识》真题及答案.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年6月二级建造师考试建设工程法律与法规相关知识真题及答案2022年6月11日二级建造师考试建设工程法律与法规相关知识1 单选题根据民法典，下列主体属于法人的是（）。A.甲施工企业的项目经理部B.乙基金会C.丙公司的分公司D.企业负责人丁正确答案：B参考解析：B选项，属于非营利法人、ACD均不具备独立的法人资格。2 单选题关于民事代理的说法，正确的是（）。A.民事法律行为均可以代理B.代理人的代理权限不受限制C.代理人是以自己的名义实施民事法律行为D.代理行为的法律后果属于被代理人正确答案：D参考解析：A选项错误：民法典规定，民事主体可以通过代理人实施民事 法律行为。依照法律规定、当事人

2、约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲 自实施的民事法律行为，不得代理。B、C选项错误：民法典规定，代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的 民事法律行为，对被代理人发生效力。3 单选题属于用益物权的是（）。A. 土地所有权B.地役权C.不动产抵押权D.留置权正确答案：B参考解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、 使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使 用权、居住权和地役权。4 单选题关于不当得利的说法，正确的是（）。A.明知无给付义务而进行的债务清偿，受损失的人无权请求得利人返还取得的利 、人 命.得利人取得的利益已经不存在的，不承

3、担返还该利益的义务参考解析：投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第33条规定的以 其他方式弄虚作假的行为：(1)使用伪造、变造的许可证件；(2)提供虚假的财务状况或者业绩；(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；(4)提供虚假的信用状况；(5)其他弄虚作假的行为。29 多选题在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法, 正确的是()oA.屋面防水工程为5年B.给排水管道为2年C.供热与供冷系统为5年D.基础设施50年的为该工程的合理使用年限E.设备安装和装修工程为2年正确答案：A, B,E参考解析：建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基

4、础工程和主体结构工程，为设计文件规定 的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。2022年6月12日二级建造师考试建设工程法律与法规相关知识单选题根据历史文化名城名镇名村保护条例，在历史文化名城、名镇、 名村核心保护范围内，禁止的活动()。A.占用道路B.修建工厂C.开矿D.在建筑物上刻划正确答案：c参考解析：在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：(1)开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；(2)

5、占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；(3)修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓 库等；(4)速历史建筑上刻划、涂污。1 单选题下列根据民法典规定，仅能属于国家拥有的是（）oA.森林B.山岭C.滩涂D.海域正确答案：D参考解析：无居民海岛、矿藏、水流、海域属于国家所有。集体所有的不动产 包括法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等。2 单选题国家重点工程消防防火巡查次数（）。A.每日7天B. 15 天一个月正确答案：A参考解析：实行每日防火巡查，并建立巡查记录。4 单选题建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的， 撤销

6、安全生产许可证，（）年内不得再次申请安全生产许可证。A. 1年2年B. 3年5年正确答案：C参考解析：建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的, 撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证；构成犯罪的，依法 追究刑事责任。5 单选题关于法人的说法，正确的是（）。A.建设单位必须具有法人资格B.法人不具有民事权利能力和民事行为能力C.法人是多个自然人在法律上的人格化D.法人能够独立承担民事责任正确答案：D参考解析：建设单位一般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是 没有法人资格的其他组织。A选项错。法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。

7、依法 独立享有民事权利和承担民事义务，方能承担民事责任。B选项错。法人是出于需要，由法律将其拟制为自然人以确定团体利益的归属，即所谓拟 制人。法人是社会组织在法律上的人格化，是法律意义上的人”，而不是 实实在在的生命体。C选项错。6 单选题关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）A.材料设备采购不得代理实施B.被代理人取消委托，委托代理终止C.代理行为应当采取书面形式D.建设工程活动不涉及诉讼代理正确答案：B参考解析：建设工程活动中涉及的代理行为比较多，如工程招标代理、材料设 备采购代理以及诉讼代理等。A选项错。被代理人取消委托或者代理人辞去委托，委托代理终止，B选项正确。民事法律行为的委托代

8、理，可以用书面形式，也可以用口头形式。C选项错。 建设工程代理行为，即使是诉讼代理人，也不要求必须由具有律师资格的人担任。 D选项错。7 单选题相邻的两个标段，分别由甲、乙两家施工企业施工，甲的供应商丙 误将通用建筑料交付给了乙，丙要求乙返还该建筑材料的依据是（）。A.合同.侵权C.无因管理D.不当得利正确答案：d参考解析：不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的 行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的 关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利 之债。得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取

9、 得的利益。8 单选题关于计算机软件保护期限的说法，正确的是（）A.自然人的软件著作权，保护期截止于自然人死亡后第50年的12月31日B.软件是合作开发的，保护期截止于最先死亡的自然人死亡后第50年的12月31 日C.法人或者其他组织的软件著作权，保护期截止于软件首次完成后第50年的12 月31日D.软件自开发完成之日起30年内未发表的，不再受到法律的保护正确答案：A参考解析：自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截 止于自然人死亡后第50年的12月31日；A选项正确。软件是合作开发的，截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日。B 选项错。法人或者其他组织的软件著作

10、权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50 年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，不再受到计算 机软件保护条例的保护。CD选项错。9 单选题根据民法典，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约 定不明确的，保证责任的承担方式是（）oA.按份保证B.连带责任保证C. 一般保证D.最高额保证正确答案：C参考解析：当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照 一般保证承担保证责任。10 单选题下列情形中，招标人应当拒收投标人送达的投标文件的是（）oA.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的B.投标文件提前送达C.投标联合体提交的投标文件未附共同投标协议的

11、D.投标文件未提交投标保证金的正确答案：A参考解析：在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标 人应当拒收。11 单选题根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，关于危大工程 专项施工方案编制的说法，正确是的（）A.专项施工方案应当由施工企业技术负责人审核签字并加盖单位公章B.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制C.对于超过一定规模的危大工程，专项施工方案经施工企业审核和分包单位技术 负责人审查后即可进行专家论证D.专项施工方案论证不通过的，施工企业整改后即可直接实施正确答案：A参考解析：专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章, 并由

12、总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分 包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。A选项正确。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。B选项 错。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方 案进行论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审 查。C选项错。专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应当按照本规定的要求重新组织 专家论证。D选项错。12 单选题当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.法庭

13、辩论终结前C.第一审判决作出前D.提交答辩状期间正确答案：D参考解析：人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩 状期间提出。13 单选题关于民事纠纷法律解决途径的说法，正确的是（）。A.和解无须第三方介入B.仲裁不能排除法院的管辖权C.民事诉讼中的调解均仅需一方当事人自愿即可进行D.行政调解是法院主导下的民事纠纷解决方式正确答案：A参考解析：和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议 进行协商、妥协与让步并达成协议，无须第三方介入，完全自行解决争议的一种 方式。A选项正确。仲裁具有民间性质，其受理案件的管辖权来自当事人的授权。有效的仲裁协议可 以排除法院的管辖

14、权，B选项错。调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律、法规、政策或 合同约定以及社会公德为依据，居中调停，对纠纷双方进行疏导、劝说，促使其 互谅互让，自愿协商达成协议，解决纠纷的一种方式。C选项错。行政调解是指有关国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规、规章和 政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方互 相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。D选项错。14 单选题企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）A.按设计文件和图纸施工B.对设计文件和图纸进行修改，并按修改后的设计文件和图纸进行施工C.提出意见和建议

15、D.提交施工图设计文件审查机构审查正确答案：C参考解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提 出意见和建议。15 单选题根据关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 （一），关于承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.装饰装修工程的承包人无权就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿B.承包人工程价款优先受偿权自发包人应付建设工程价款之日起算C.承包人工程价款优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的利息和违约 金D.发包人与承包人关于放弃或限制建设工程价款优先受偿权的约定无效正确答案：B参考解析：装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人

16、请求 工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。 A选项错。承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个 月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。B选项正确。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的， 人民法院不予支持。C选项错。发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益, 发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予 支持。D选项错。16 单选题关于仲裁调解的说法，正确的是（）A.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书B.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据

17、协议的内容制作裁决书C.仲裁调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请D.在仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁正确答案：c参考解析：调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。A选项 错。调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请，也可以请求仲裁庭根据调解协议的 内容制作调解书或者裁决书。B选项错。C正确。调解不成的，或在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。D选 项错。17 单选题关于建设工程施工合同建筑材料和设备供应责任的说法，正确的是 ()A.材料和设备应当由发包人提供B.发包人可以略低于设计文件要求的标准提供材料和设备C.承包人有权对发包人提供的材料和设备

18、进行检验D.发包人提供材料和设备的，可以免除承包人的质量责任正确答案：C参考解析：材料和设备可以由发包人负责提供，也可以由施工人负责采购。A 选项错。如果按照合同约定由发包人负责采购建筑材料、构配件和设备的，发包人应当保 证建筑材料、构配件和设备符合设计文件和合同要求。B选项错。施工人则须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、构配件 和设备进行检验。C选项正确。材料和设备供应责任，是指由哪一方当事人提供工程所需材料设备及其应承担的 责任。D选项错。18 单选题关于租赁合同中承租人权利的说法，正确的是()A.租赁期限届满，承租人有继续承租的权利B.租赁物危及承租人的安全或者健康的

19、，承租人有权随时解除合同C.租赁期限内，承租人有转租权D.承租人有权根据需要对租赁物进行改善或者增设他物正确答案：B参考解析：租赁期限届满，房屋承租人享有以用等条件优先承租的权利。A选 项错。租赁物危及承租人的安全或者健康的，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量 不合格，承租人仍然可以随时解除合同。B选项正确。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效;第三人造成租赁物损 失的，承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合 同。C选项错。承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人 同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人

20、恢复原状或者 赔偿损失。D选项错。19 单选题关于竣工工程质量争议处理的说法，正确的是()A.因施工企业的原因致使建设工程质量不符合约定返工的，发包人应当支付费用B.发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建设工程质量缺陷，不承担过错责 任C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷是建设单位责任的，施工企业有 义务进行修复或者返修D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后以使用部分质量不符合约定为由主 张权利的，应予支持 正确答案：c参考解析：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求 施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。A选项错。发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建

21、设工程质量缺陷，应当承担过错责 任，B选项错。建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工 单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出 现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。C 选项正确。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由 主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内 对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。D选项错。20 单选题关于无效民事法律行为法律后果的说法，正确的是（）A.无效民事法律行为自被认定无效之日起不再具备有法律约束力B.双方当事人

22、对民事法律行为无效均有过错的，应当承担连带责任C.民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效D.民事法律行为无效，行为人因该行为取得的财产，应当直接折价补偿正确答案：C参考角毕析:无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力选项错。 民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。C选项正 确民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产, 应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应 当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。D 选项错。B选项错。21 单选题人民法院制作的调解书，

23、（）即具有法律效力。A. 一经作出B.上诉期满后C.经双方当事人签收后D.经人民法院盖章后正确答案：C参考。析：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书 相同。22 单选题关于注册有效期内注册建造师变更聘用企业的说法，正确的是（） A.注册建造师变更聘用企业的，应当通过原聘用企业申请办理变更手续B.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理变更注册的，注册建造 师可以向省级住房城乡建设主管部门申请注销注册证书C.因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注 册建造师原聘用企业承担责任D.注册建造师变更注册后，注册有效期重新计算正确答案：B参考解析

24、：注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后 的1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。A选项错。聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的, 注册建造师可向省级住房城乡建设主管部门申请注销注册证书和执业印章。B选 项正确。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册 建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。C选项错。 在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系, 并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。D选项错。23 单选题根据关于审理建设工程施工合同纠纷案件

25、适用法律问题的解释 （一），关于建设工程开工日期的说法，正确的是（）。A.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际进场施工时间为开工日期开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施 工许可证载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以发包人发出开工通知的时间为开 工日期正确答案：B参考解析：因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工 日期。A选项错。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期，B 选项正确。发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相

26、关证据证明实际开工日期的，应当综 合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明 的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。C选项错。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。D 选项错。24 单选题承揽业务不良()。A. *转包或者违法分包的B.未取得资质证书承揽工程的C.允许他人以本单位名义承揽工程的D.未在规定期限内办理证照变更手续的正确答案：A参考解析：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好 处等不正当手段承揽业务的；(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的 手段谋取中标的

27、；(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；(5)将承包的工程转包或违法分包的。25 单选题工程监理单位在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的, 正确做法是()A.应当第一时间要求施工企业暂时停止施工B.应当第一时间向建设单位报告C.应当要求施工企业整改，并向有关主管部门报告D.情况严重的，应当要求施工企业暂时停止施工，并及时报告建设单位正确答案：D参考解析：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当 要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告 建设单位。施工单位拒不整改或者不停止

28、施工的，工程监理单位应当及时向有关 主管部门报告。26 单选题关于招标文件的撤回与撤销的说法，正确的是()。A.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金B.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人和其他 参与投标的投标人C.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，不予退还D.投标人可以在投标截止时间前，撤销已提交的投标文件正确答案：A参考解析：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。 A选项正确。D选项表述错。C.单得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人无权请求第三人 在相应范围内承担返还义务D.得利人

29、不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据的，受损失的人可以请求 得利人返还其利益并赔偿损失正确答案：A参考解析：民法典规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的 人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：(1)为履行道德义务进行的给付；(2)债务到期之前的清偿；(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。5 单选题外观设计专利权的期限是()。A. 10 年15 年B. 20 年30 年正确答案：B参考解析：外观设计专利权的期限为15年。6 单选题根据民法典，关于保证合同的说法，正确的是()。A.保证合同是主合同的从合同B.保证合同只能是有偿合同C.保证合同是物的担保方式D.保证

30、合同是非典型合同正确答案：A参考解析：担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。7 单选题建筑工程一切险中因下列原因造成的损失和费用，保险人不负责赔 偿的是()。A.设计错误.地震C.水灾D.意外事故正确答案：A参考解析：建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目， 包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的 一切损失的险种。保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。B选项 错。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人 书面撤回通知之日起5日内退还

31、。C选项错。27 单选题根据生产安全事故报告和调查处理条例，特别重大事故调查组 织的组织者是()A.事故发生地设区的市人民政府B.事故发生地省级人民政府C.国务院或者国务院授权的有关部门D.省级人民政府应急管理部门正确答案：C参考解析：特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进 行调查。28 单选题关于评标的说法，正确的是()A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.评标委员会可以视情况将招标文件没有规定的评标标准和方法作为评标依据 C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会应当否决其投标 D.评标委员会无权要求投标人就投标文件中的明显计算错误作出澄清或者

32、说明 正确答案：C参考解析：评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物 或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个 人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不 公正履行职务的行为。A选项错。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比 较。B选项错。投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决 其投标。C选项正确。投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要 投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。D选项错。29 单选题关于违约责任中损

33、失赔偿额的说法，正确的是()A.不包括合同履行后可以获得的利益B.可以超过违约一方订立合同时可以预见到的因违约可能造成的损失C.不包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用D.应当相当于因违约所造成的损失正确答案：D参考解析：民法典规定，当事人一方不属行合同义务或者履行合同义务不 符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括 合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应 当预见到的因违约可能造成的损失。民法典规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大； 没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止 损失

34、扩大而支出的合理费用，出违约方承担。30 单选题涉及建筑主体承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委 托（）提出设计方案A.其他设计咨询单位B.具有相应资质等级的设计单位C.监理单位D.装修施工企业正确答案：B参考解析：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前 委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。31 单选题关于诉讼时效的说法，正确的是（）A.超过诉讼时效期间权利人起诉的，人民法院不予受理B.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定C.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效D.诉讼时效期间届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还正确答案：C参考解析：超过诉

35、讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。 超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合民事诉讼法规定的起诉条件，法院 仍然应当受理。如果法院经受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回诉 讼请求。但是中华人民共和国民法典规定，人民法院不得主动适用诉讼时效 的规定。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。诉讼时效期间届满后，义务人 同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的，不得 请求返还。32 单选题某施工企业与某设备公司订立了施工机械租赁合同，在承租使用期 间，施工企业又与该设备公司订立买卖合同，购买了该批施工机械，则施工企业 取得该批施工机械所有权的时间是（）A.租

36、赁合同成立时B.租赁合同生效时C.买卖合同成立时D.买卖合同生效时正确答案：D参考解析：动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当 依照法律规定交付。简易交付。标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生 效即视为完成交付。33 单选题根据建设工程安全生产管理条例，实行施工总承包的建设工程 发生生产安全事故的，应当负责上报的单位是()。A.分包单位B.监理单位C.设计单位D.总承包单位正确答案：D参考解析：建设工程安全生产管理条例规定，实行施工总承包的建设工程， 由总承包单位负责上报事故。34 单选题注册建造师管理规定，属于注册建造师权利的是()A.同时在两个或者两个以上单位受聘

37、或者执业B.超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动C.准许他人以自己的名义从事执业活动D.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章正确答案：D参考解析：注册建造师管理规定进一步规定，注册建造师享有下列权利：(1)使用注册建造师名称；(2)在规定范围内从事执业活动；(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；(4)保管和使用本人注册证书、执业印章；(5)对本人执业活动进行解释和辩护；(6)接受继续教育(7)获得相应的劳动报酬；(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。35 单选题根据关于进一步加强建筑工程*国家、省级等重点工程的施 工现场进行防火巡查的()A.每周B.每季度C.每

38、月D.每日正确答案：D参考解析：公安部、住房和城乡建设部关于进一步加强建设工程施工现场消 防安全工作的通知规定，施工单位应及时纠正违章操作行为，及时发现火灾隐 患并采取防范、整改措施。国家、省级等重点工程的施工现场应当进行每日防火 巡查，其他施工现场也应根据需要组织防火巡查。36 单选题根据建设工程企业资质管理制度改革方案，关于施工企业资质 的说法，正确的是()A.施工总承包资质在本行业内承接业务承揽不受限制B.企业资质全国通用，各行业可以根据实际需要设置限制性措施C.施工劳务企业资质改为专业作业资质，由备案制改为承诺制D.施工资质分为综合资质、施工总承包资质专业承包资质和专业作业资质正确答案

39、：D参考解析：按照住房和城乡建设部建设工程企业资质管理制度改革方案的 规定，施工资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质。37 多选题以下()属于停止领取失业保险的人。A.已经找到工作B.应征服兵役的C.患病的D.移居境外E.已经开始领取养老保险的正确答案:A, B, D, E参考解析：失业人员在领取失业保险金期间有下列情形之一的，停止领取失业 保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇：(1)重新就业的；(2)应征服兵役的；(3)移居境外的；(4)享受基本养老保险待遇的；(5)无正当理由，拒不接受当地人民政府指定部门或者机构介绍的适当工作或 者提供的培训的。38 多选题以下属

40、于可以竞争拍卖的土地()。A.工业用地B.商业用地C.旅游用地D.军事用地E.机关用地正确答案:A, B,C参考解析：工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有 两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。(1)自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪 水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人 力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤 亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。8 单选题关于法院调解说法，正确的是()。A.调解书效力低于判决书.调解达成协

41、议的，人民法院均应当判做调解书C.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前均应当进行调解正确答案：C参考解析：民事诉讼法规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持， 也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。人民法院进行调解，可以邀请有关单 位和个人协助。被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解。9 单选题下列行政强制中，属于行政强制措施的是。A.查封场所B.加处罚款C.排除妨碍D.划拨存款正确答案：A参考解析：行政强制措施包括：限制公民人身自由；查封场所、设施或者财物； 扣押财物；冻结存款、汇款；其他行政强制措施。10 单选题施工企业委托律师全权

42、代理诉讼，但未作具体的授权，则该律师在 诉讼中有权实施的行为是0 。A.提起反诉B.进行和解C.变更诉讼请求D.提出管理权异议正确答案：D参考解析：针对实践中经常出现的授权委托书仅写全权代理而无具体授权的 情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特 别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反 诉或者上诉。11 单选题下列责任承担方式中，属于民事责任承担方式的是O OA.罚金B.责令关闭C.继续履行D.没收财产正确答案：C参考解析：民法典规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害； （2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）

43、恢复原状；（6）修理、 重作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）支付违约金；（10）消除 影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。12 单选题用人单位与劳动者建立劳动关系开始时间为（）。A.订立劳动合同之日B.发出录用通知之日C.用工之日D.办理入职手续之日正确答案：c参考解析：用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。13 单选题根据建设工程质量管理条例，建设单位办理工程质量监督手续 的时间是在（）。A.竣工验收之前B.订立施工合同时C.主体封顶之前D.开工之前正确答案：D参考解析：建设工程质量管理条例规定，建设单位在开工前，应当按

44、照国 家有关规定办理工程质量监督手续。14 单选题注册建造师的注册证书和执业印章由（）保管。A.注册建造师聘用单位B.注册建造师聘用单位所在地住房城乡建设主管部门C.注册建造师聘用单位所在地人事行政主管部门D.注册建造师本人正确答案：D参考解析：注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人 保管、使用。15 单选题招标人和中标人在中标合同之外另达成的下列协议中，属于背离中 标合同实质性内容的是（）。A.中标人以市场价格购买承建房产的B.双方就设计变更增加费用的C.中标人向招标人捐赠财物以降低工程价款的D.中标人因故变更项目经理人正确答案：C参考解析：招标人和中标人应当自中标通知书

45、发出之日起30日内，按照招标 文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同 实质性内容的其他协议。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一） （法释2020 ） 25号）规定，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标 文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一 方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的, 人民法院应予支持。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住 房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款, 一方当事人以该合同背

46、离中标合同实质性内容为由请求确认元效的，人民法院应 予支持。16 单选题根据民法典下列合同中免责条款有效的是（）。A.因一般过失造成对方财产损失的B.造成对方人身损害的C.因故意过失造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方人身损害的正确答案：A参考解析：民法典规定，合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身 损害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。17 单选题根据消防法机关、团体、企业、事业单位应当对建筑消防设施 （）至少进行一次全面检测。A. 2年3年B. 5年D.每年正确答案：D参考解析：2021年4月经修改后公布的中华人民共和国消防法（以下简称 消防法）规定，机关、团体、企

47、业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：(1)落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程， 制定灭火和应急疏散预案；(2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定 期组织检验、维修，确保完好有效；(3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应 当完整准确，存档备查；(4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间 距符合消防技术标准；(5)组织防火检查，及时消除火灾隐患；(6)组织进行有针对性的消防演练；(7)法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防 安全责任人。18 单选题劳动争议仲裁时间限制为()。A. 6个月1年B. 2