2022煤矿建筑工程承包合同范本.docx

《2022煤矿建筑工程承包合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022煤矿建筑工程承包合同范本.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-06962022煤矿建筑工程承包合同范本合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价款的一时，按规定比例逐步扣回备料款。三、工程价款支付到达调整后合同总价的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，等保修期满工程质量仍然合格，欠付的工程款连同利息一次支付给乙方。井巷工程办完交工验收即一次结清。四、工程价款的结算依据，除工程计价依据外，还应有：1 .施工组织设计或方案；.设计变更文件；2 .隐蔽工程、工程变更、岩石硬度变化、材料代

2、用等签证;.井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料;3 .价差调整资料;.其它有关工程造价增（减）的合同文书往来函件或签证。五、凡双方议定在本工程中采用的国家有关主管部门省（自治区、直辖市）人民政府或授权部门规定的定额（或基价）、费用标准、人工、 材料、设备价格等调整时，应相应对合同价款进行调整。六、因甲方延期支付工程进度款或尾款，应向乙方支付延期付款 金额每日万分之一的滞纳金。七、确因甲方延期支付工程款、代购材料价差款而影响工程进度, 造成乙方停工窝工及其它损失的应由甲方承当。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 八、本合同价款的结算方式为：。九、乙方在全部

3、工程竣工后一日内，将竣工结算文件送交甲方 和经办银行审查，乙方应负责对审查中的疑问进行解释。甲方在收到 文件一日内审查完毕,如到期未提出书面异议，乙方可请求经办银 行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、甲方提供的设计图约、说明书和有关技术资料，作为施工的 有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审，作出会议纪要, 作为施工的补充依据，甲乙双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或不合理之处,双方应及时以书面 形式通知对方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或 变更设计，乙方按修改或变更的设计进行施工。由于设计修改或变更 而发生增减费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备

4、调迁, 材料构件积压的实际损失、工程量增减变化等）由甲方承当，并调整 合同价款，工期也做相应调整。三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改 设计、修改工艺的合理化建议,经设计或有关技术部门审查，甲方同 意后采用并实施，其节约的价值按国家规定分配。四、甲方如需修改或变更设计，必须由原设计单位作出正式变更第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 通知书或修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另 行协商，在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时，乙方才予 实施。五、施工中如发现地下埋藏的古迹、文物等障碍物,乙方应立即 通知甲方，由甲方报

5、告文物管理机关处理并立即采取补救措施。由此 增减的工程量及费用由甲方负责，并相应调整工期。第八条工程监理在实行工程监理的建设工程中，要认真执行煤炭部以煤基字 1996第254号文发布的煤炭工程建设监理规定，甲方应向乙 方正式通告监理单位及总监名单、监理职责、监理范围。监理单位要 向乙方通告监理工程师名单及从事专业。乙方要配合监理单位对建设 工程进行监督管理。甲方、乙方及监理单位应建立有效的沟通渠道， 按照规定的方式交换信息。第九条违约责任乙方违约责任一、工程质量不符合合同规定的，负责修理或返工。由于修理或 返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的

6、，乙方偿付逾期违约金。第11页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同三、保修期如发生质量问题，乙方接到甲方通知后一日内进行 修理，否那么，甲方有权另请施工单位进行修理，因此而发生的修理费 用由乙方承当。甲方违约责任一、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺 延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采工，应采措施弥补或减少损失，并应赔偿乙方由此造成的实际损失。三、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承当责任。第十条纠纷解决方法本合同履行中发生争议，双方当事人应及

7、时协商解决，协商不成 可申请煤炭部主管部门进行调解。协调不成或调解未达成协议，双方 当事人同意由仲裁委员会仲裁（双方当事人未在本合同中约定仲 裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第十一条施工安全乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工，承当由于自身 安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，发生重大伤亡事故应按 规定立即上报有关部门并通知甲方代表。非乙方责任造成的伤亡事第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 故，由责任方承当责任和有关费用。第十二条附那么一、本合同一式份（包括附件），甲乙方双方各执正本一份，副 本由甲方报送经办银行、当地工商

8、行政管理机关、煤炭部地区工程造 价管理站、质量监督站、监理单位和建设主管部门备案。按规定必须 办理监（公）证的合同，送工程所在地工商、公证部门办理监（公）证手 续。二、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。需 要办理鉴（公）证的，自鉴（公）证之日起生效;工程竣工验收符合要求， 结清工程款后终止。三、本合同签订后，如需修改补充的，双方协商一致后,可以签 订补充协议，作为本合同的组成局部。第十三条补充条款甲方（盖章）： 乙方（盖章）：第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同单位地址：单位地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：代理人（签字）：代理

9、人（签字）：开户银行：开户银行：帐号：帐号： ： ：电挂：电挂：邮政编码：邮政编码：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022煤矿建筑工程承包合同范本说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。煤矿建筑安装工程承包合同合同编号：工程名称：工程编号：工程类别：发包方（简称甲方）:承包方（简称乙方）:签订时间：

10、签订地点：根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同 条例和煤炭部有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意签 订本合同。第一条工程工程一、工程名称：二、工程地点：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 三、资金来源：四、承包范围、工程内容：1 .承包范围：2 .工程内容(详见附表1-1、1-2) :3 .其它:五、合同价款.合同总价款：万元。2.合同价款的计价依据(1)一年以 文颁发的预算定额(统一基价)；(2)一年以 文颁发的费用标准；(3)一年以 文批复的人工费单价；(4)一年以 地区预算价格；其它：第二条双方责任一、甲方责任1 .办理工程永久用地的

11、征用和施工组织设计内规定的临时用地 的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的撤除(包括架空及隐蔽 的),并提供有关隐蔽障碍物资料。2 .办理建筑许可证及应由甲方办理的其它证件。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3 .年一月日前完成四通一平，即通往施工现场的水源、 电源、通讯线路、运输道路、平整场地;满足施工用水、用电量的需 要。负责场外运输道路的维修，安排好现场排水沟流向。（四通一 平工作如甲方无力承当时，可委托乙方承当。）4 .协调地方工农关系,改善施工环境，保证水、电、路、通讯工 程的正常使用。5 .合同签订后一天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图 一式

12、一份;施工技术资料（包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制 点等）一份;一天内提交水准点和坐标控制点，并进行现场校验。6 .组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，做好交 底会审纪要，在会审后一天内分送有关单位。7 .向经办银行提交拨款依据，按时办理拨款和结算。8 .按时参加工程的月末验收、中间验收（如双方约定也可由甲方 负责组织月末和中间验收）、隐蔽工程验收，负责组织工程的竣工验 收，按照国家和行业有关规定，及时拨付工程价款、办理签证和竣工 结算。9 .指派一同志为甲方驻工地代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其它有关事 宜，及时解决应由甲方

13、解决的问题。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 实行监理的工程，甲方委托总监理工程师代行甲方的职责。甲方 代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方，后任继续前任 在合同中约定的权利义务。二、乙方责任L负责施工区域内的临时道路、临时设施、凿井设施、水电管路 的敷设、管理、使用和维修工作。2 .编制施工组织设计（或施工方案），做好各项施工准备工作。3 .严格按照施工图说明进行文明施工，符合“环保”要求,确保 工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。4 .及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告,以及向甲 方提出月末验收和中间验收计划提供月份施工作业计划，

14、材料设备、 成品半成品等进场计划（包括月计划、用水、用电计划），月份施工统 计报表，工程事故报告等。5 .工程竣工后,及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内 提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。6 .已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在双方约定的移交日期 应负责保管。7 .利用永久建筑和设备建井时,负责建筑物和设备的维修和保 养，保证矿井移交时的建筑安装工程质量。凡利用永久建筑和设备所 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 发生的维护和修理费用由乙方承当。8 .指派同志为乙方代表,负责施工现场的管理及与甲方的联 系工作。第三条工程期限一

15、、总工期为一天（日历天）,自年_月_日开工，至一年 月一日竣工验收。二、甲方未能按约定完成四通一平、图纸供应不齐全不及时, 供应的材料、设备和工程拨付不及时，以及不可抗力、外部关系等非 乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺 延。三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、 事故处理等导致延误工期时,工期不予顺延。四、提前或延误交工，每天按工程造价的万分之支付提前竣工费或承当违约金。第四条工程质量与验收一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规 程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督。二、甲方提出井巷、土建、安装等单位工程要求到达的

16、质量等级 （见附表3）。工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 三、甲方要求的创优工程，工程竣工后，经质量验收到达优 质工程用方应按工程造价的_%支付优质工程增加费（最高不超过该 工程原预算造价的2%）。四、乙方在施工中必须遵守以下规定1 .主要材料、设备、成品、半成品（包括由甲方供应的）必须按有 关规定进行抽验复验，对材料改变或代用，必须经原设计单位和甲方 同意。2 .乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及监理工程师和 工程质量监督站。重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、设计 单位、质量监督站、甲方等单位共同研

17、究，并经甲方和设计单位签证 后实施。由此而发生的费用支出，由乙方承当，工期不予顺延。五、工程验收1 .月末验收和中间验收。由甲乙方组织有关单位进行月度验收和 中间验收，验收合格后各方在验收证书上签字。2 .隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程 隐蔽前一天书面通知甲方或监理单位参加检验，双方确认工程合格后 在工程验收证书上签字，如甲方不能如期派人参加检验，乙方可自行 检查验收，做好隐蔽工程验收记录，甲方应予成认。工程隐蔽后假设甲 方提出复验，乙方应予同意，复验合格，工期相应顺延，其费用应由合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 甲方负担;复验不合格,

18、费用应由乙方负担，工期不予顺延。如乙方 未通知甲方而对隐蔽工程自行验收,甲方提出复验，不管合格与否, 费用由乙方负担，工期不予顺延。3 .竣工验收。乙方在单位工程预计竣工前一天向甲方提出竣工 报告及相关图纸、资料,由甲方组织有关单位在一天内验收完毕。验 收合格，在验收证书上签字，进行单位工程质量评级并认证。如验收 不合格，应分清责任，限期整改，直至到达合格标准,所发生费用及 工期由责任方负责。4 .竣工验收后，乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式一 份，移交甲方。六、工程保险。乙方按国家及行业有关规定的保修方法,负责保 修。保修期为：土建工程一年;安装工程年（暖气工程按一个取暖期）; 井巷工

19、程不实行保修。第五条建筑材料、设备的供应、验收和价差处理一、由甲方供应以下材料、设备的实物数量（详见附表2）。二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量 供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程，任何一方 认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承当;不符合质量要求的, 不得应用于工程建设中，且应按指定时间远离施工现场，其复验费用 由材料、设备供应方承当。四、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费

20、）由材料供 应方负责。五、根据工程需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料。因 甲方原因使用时，由甲方承当发生的经济支出，因乙方原因使用时, 由乙方承当费用。六、因材料设备供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由 供货责任方承当。七、本工程材料价差按 文煤炭建设建筑安装工程造价价差调整方法中有关规定计算。第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据国家制定的基本建设工程价款结 算有关规定执行。一、本合同签订后一日内，甲方按合同总价款（或当年计划建安 工作量）的%支付乙方备料款计人民币一万元。支付临时设施费 一万元;凿井措施费一万元。二、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在一日内按核实的工