2022年煤矿承包合同范本新.docx
《2022年煤矿承包合同范本新.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年煤矿承包合同范本新.docx(31页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、编号:WD-HT-00932022年煤矿承包合同范本新-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方:乙方:日期:-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同三、工程价款支付到达调整后合同总价的95%时,不再按进度 付款,办完交工验收后,等保修期满工程质量仍然合格,欠付的工程 款连同利息一次支付给乙方。井巷工程办完交工验收即一次结清。四、工程价款的结算依据,除工程计价依据外,还应有:1 .施工组织设计或方案;2 .设计变更文件;3 .隐蔽工程、工程变更、岩石硬度变化、材料代用等签证;4 .井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料;5 .价差调整
2、资料;6 .其它有关工程造价增(减)的合同文书往来函件或签证。五、凡双方议定在本工程中采用的国家有关主管部门省(自治区、 直辖市)人民政府或授权部门规定的定额(或基价)、费用标准、人工、 材料、设备价格等调整时,应相应对合同价款进行调整。六、因甲方延期支付工程进度款或尾款,应向乙方支付延期付款 金额每日万分之的滞纳金。七、确因甲方延期支付工程款、代购材料价差款而影响工程进度, 造成乙方停工窝工及其它损失的应由甲方承担。八、本合同价款的结算方式为:O九、乙方在全部工程竣工后 日内,将竣工结算文件送交甲 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 方和经办银行审查,乙方应负
3、责对审查中的疑问进行解释。甲方在收 到文件 日内审查完毕,如到期未提出书面异议,乙方可请求经办银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、甲方提供的设计图约、说明书和有关技术资料,作为施工的 有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审,作出会议纪要, 作为施工的补充依据,甲乙双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或不合理之处,双方应及时以书面 形式通知对方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或 变更设计,乙方按修改或变更的设计进行施工。由于设计修改或变更 而发生增减费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁, 材料构件积压的实际损失、工程量增减变化等)由甲方承担,并调整
4、 合同价款,工期也做相应调整。三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改 设计、修改工艺的合理化建议,经设计或有关技术部门审查,甲方同 意后采用并实施,其节约的价值按国家规定分配。四、甲方如需修改或变更设计,必须由原设计单位作出正式变更 通知书或修改图纸,乙方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另 行协商,在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时,乙方才予第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 实施。五、施工中如发现地下埋藏的古迹、文物等障碍物,乙方应立即 通知甲方,由甲方报告文物管理机关处理并立即采取补救措施。由此 增减的工程量及费用由甲方
5、负责,并相应调整工期。第八条工程监理在实行工程监理的建设工程中,要认真执行煤炭部以煤基字 1996第254号文发布的煤炭工程建设监理规定,甲方应向乙 方正式通告监理单位及总监名单、监理职责、监理范围。监理单位要 向乙方通告监理工程师名单及从事专业。乙方要配合监理单位对建设 工程进行监督管理。甲方、乙方及监理单位应建立有效的沟通渠道, 按照规定的方式交换信息。第九条违约责任乙方违约责任一、工程质量不符合合同规定的,负责修理或返工。由于修理或 返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的,乙 方偿付逾期违约金。三、保修期如发生质量问题,乙方接到甲方通知后
6、 日内进行修理,否那么,甲方有权另请施工单位进行修理,因此而发生的修第11页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 理费用由乙方承担。甲方违约责任一、未能按合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺 延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返 工,应采取措施弥补或减少损失,并应赔偿乙方由此造成的实际损失。三、工程未验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量 或其他问题,由甲方承担责任。第十条纠纷解决方法本合同履行中发生争议,双方当事人应及时协商解决,协商不成 可申请煤炭部主管部门进行调解。协调不成或调解
7、未达成协议,双方 当事人同意由 仲裁委员会仲裁(双方当事人未在本合同中约定仲裁机构,事后未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第H 条施工安全乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工,承担由于自身 安全措施不力造成的责任和因此发生的费用,发生重大伤亡事故应按 规定立即上报有关部门并通知甲方代表。非乙方责任造成的伤亡事 故,由责任方承担责任和有关费用。第十二条附那么第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同一、本合同一式 份(包括附件),甲乙方双方各执正本一份,副本由甲方报送经办银行、当地工商行政管理机关、煤炭部地区工程 造价管理站、质量监督站、监理单位和建
8、设主管部门备案。按规定必 须办理监(公)证的合同,送工程所在地工商、公证部门办理监(公)证 手续。二、本合同自双方代表签字,加盖公章或合同专用章即生效。需 要办理鉴(公)证的,自鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求, 结清工程款后终止。三、本合同签订后,如需修改补充的,双方协商一致后,可以签 订补充协议,作为本合同的组成局部。第十三条补充条款甲方(盖章):乙方(盖章):单位地址:单位地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):代理人(签字):代理人(签字):开户银行:开户银行:帐号:帐号: : :第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同年一月一日 年一
9、月一日签订地点:签订地点:煤矿承包合同范本二工程名称:地址:邮码 法定代表人:职务依照中华人民共和国合同法和 市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第一条工程工程一、工程名称:二、工程地点:三、工程编号:四、工程范围和内容:全部工程建筑面积 平方米。(各单项工程详见工程工程一览表)五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币元,其中:人工费元。(各单项工程详见工程工程一览表)第二条工程期限一、开竣工日期:依照国家公布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 全部工程自 年一月一日开工,至年一月一日
10、竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程工程一览表)二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定, 分别负责按时完成。三、在施工过程中,如遇以下情况,可顺延工期。顺延期限,应 由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。1 .由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;2 .因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;3 .因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要 求,而被迫停工或不能顺利施工者。第三条物资供应一、全部工程所需的物资按以下第()项供应方式办理:1 .特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责 采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
11、2 .统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特 殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地 点,其他材料均由乙方负责采购供应。3 .包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指 定的加工地点。第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同4 .其他方式:二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限, 详见甲方供应材料、设备一览表。三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工, 引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承 办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。四、工程所需材料,如
12、因供应部门规格、品种或材质不能满足工 程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计 单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生 的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证; 如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应 由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求 重新试验,其试验费用,应由甲方负担。六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量 不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方 负担。第四条工程款结算一、全部工程造价的结算方式。按以
13、下第()项规定办理:第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同1 .以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。2 .按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外 的费用;另按有关规定付款。3 .按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按 有关规定付款。4 .包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。5 .招标的工程,按中标的价款结算。二、工程款拨付与结方法,按现行规定办理(详见附件)。第五条施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设 计要求组织施工,要全部到达合格。二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计
14、。如遇以下情 况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁 等损失,应由责任方负担:1 .施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面 形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更 设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。2 .在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工 前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否那么,任何一方不得强行施 To3 .在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商 定做到
15、安全部位。4 .在施工中,如发现甲方投资缺乏,不能按时拨付工程进度款, 而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必 须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程 由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方 书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。 如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收Z甲方应予成认。四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理方法报批。 变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结 算工程款之依据。第六条竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣
16、工前5日将验收日期以书面通知甲方届时 验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后, 另订验收日期,但甲方须成认竣工日期,如再不按时参加验收,其所 发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同2022年煤矿承包合同范本新说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。煤矿承包合同范本一合同编号:工程名称:工程编号:工程类别:发包方(甲方):承包方(乙方):签订时间:签订地
17、点:根据中华人民共和国合同法和煤炭部有关规定,结合本工程 具体情况,经双方协商同意签订本合同。第一条工程工程、工程名称:O二、工程地点:O三、资金来源:O合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 日万分之一的逾期违约金。二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交 完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方 承担。三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双 方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方 应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收
18、 合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按 预算造价每日万分之一的逾期违约金。五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致 使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并 对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准 及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方 提供以下文件:1 .增减变更文件和其他洽商记录;2 .隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;3 .工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同
19、 施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建 设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设工程应于竣工验 收后15天内,属于工业建设工程,应于竣工验收后30天内,将竣 工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设 15天内,工业建设20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银 行审定拨款。八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年, 采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内,确由施工单位责任造成 的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修 理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部
20、门的特殊规定 办理)九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质 量或其他问题,由甲方承担责任。第七条违约责任和仲裁一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合 格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期 违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工 费千分之二的逾期违约金。第20页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行 的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政 策的规定,另行协议。四、建筑安装
21、工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商, 协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务 主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第()项处理:Q)向建 筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。第八条附那么一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施 工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建 筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书), 可做为本合同之附件。三、招标工程,按市建设工程招标、投标暂行方法签订合同。四、双方商定的其他事项:第九条合同附件一、工程工程一览表
22、。二、全部施工图纸。(合同正本有此附件)第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同三、施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)四、甲方负责供应的材料、设备一览表。五、有关协议:六、有关补充合同:第十条合同份数及有效期一、本合同一式一份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双 方业务主管部门副本T分。二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清 尾款后失效。建设单位(发包方):工程负责人:一年一月一日建工单位(承包方):工程负责人:一年一月一日承包合同范本二订立合同双方:县乡村 组,以下简称甲方县乡村 村民,以下简称乙方第22页 合同范本 | CONTR
23、ACT TEMPLATE 企业公民常用合同为了开展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快国土绿化, 发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境和提供林产品的作用,根据 森林法的有关规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便 双方共同遵守。第一条承包内容、面积和地点甲方将坐落在的林地(山地)一亩,发包给乙方植树和管 理,四界是:南至 ,北至 ,东至 ,西至 O第二条承包期限承包期为 年一个月,从 年 月一日至年 月 日止。第三条林木收益分配1 .承包林地内原有林木,成材林木(成材林木的标准,按林业主 管部门的规定确定),实行:分成,分成甲方得一成,乙 方得一成;幼林实行:,甲方得一成,乙方得成。2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 煤矿 承包合同 范本
限制150内