建筑工程钢筋承包合同格式新版(合同版本).docx

《建筑工程钢筋承包合同格式新版(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程钢筋承包合同格式新版(合同版本).docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：WD-HT-0532建筑工程钢筋承包合同格式新整理版（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同8万元;同时甲方有权取消剩余工程款的支付。8、乙方应认真执行安全生产操作规程与甲方制订的有关安全规 章制度，经常教育工人注意施工安全与防火，不得使用三炉（电炉、 煤油炉、电炒锅和液化气炉等）和电热棒，违者没收炉具并处以罚款500 元。9、教育工人遵守社会治安管理，严禁在工地上斗欧、酗酒、赌 博、收听收看黄色录音、录像等，违者每次罚款200元,班组长罚 款5000元。且甲方有权更换班

2、组。10、甲方提供的防护设施，乙方不得随意撤除和破坏，如因乙 方工人违章造成的事故由乙方负责，其费用由班组承当并在承包的工 程款内扣除。11、劳务管理：凡乙方所有劳务人员都应执个人身份证和照片 及时到工程部签订劳务合同，违者每人处以壹仟罚款。由乙方统一负 责办理就业证（就业调节费）,费用由乙方支付，女同志还应带有婚育 证，进入工地就要做到证件齐全，如有拖办或证件不齐者处以人均 200元罚款，并补办证件。严禁童工、小孩和孕妇及家属等无证人员 进入施工现场，违者每次处以200元罚款。暂住证由乙方自带工人 到派出所办理，其费用乙方自负。不办理者一切后果由乙方负责。12、乙方委派先生为现场代表，负责施

3、工和日常的工作事宜。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同十、机械、工具管理L井架:由甲方提供，其操作、维修由甲方负责。2、甲方仅提供每幢楼一台二级箱供乙方使用，其余开关箱、电 缆、插板由乙方负责。3、安全帽、安全带、雨具等由乙方自行负责。4、乙方负责进场手续及费用、劳务费、暂住费及提供身份证、 务工证、计生证和上岗证（电焊、立焊等）复印件。5、除井架外,所有制安的设备、工具由乙方负责到位。6、合同签定后，有关钢筋制作机械及时进场作为押金，其保管 由乙方负责。十一、付款方式1、本工程按每幢月实际制作钢筋吨数的70%支付给乙方作为进 度款，待各幢主体工程封顶后付至总完成

4、量的80% ,单位工程钢筋 分项全部完成后付至90% ,余款待工程结算后一个月内付清。十二、其他L本合同执行中假设发现争议，双方友好协商解决，假设解决不成, 可向当地管辖的仲裁机构仲裁解决。2、本合同执行中，假设有违约，一切损失由违约方如数赔偿。第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3、本合同一式贰份，双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生 效，直至工程款付清为止失效，假设本合同未尽事宜,施工中另作补充 协议完善，本合同与补充协议同样具有法律效力。甲方：乙方：签约日期：签约日期：建筑工程钢筋承包合同范文三发包单位：兴润建设集团有*公司建筑四公司（简称甲方）承包

5、单位：（简称乙方）根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例及其它有关 法律法规，甲方将总包的主体钢筋局部以劳务分包的形式发包给了乙 方施工，双方在老实信用平等自愿、公平合理的原那么下，经双方协商 订立本合同并共同遵守。第一条：工程概况L工程名称：上海华府10#楼及附属车库2、工程地址：肥桃路以北，沙窝居民公寓以南第二条：合同工期1、本工程正式施工从年月日至年月日,施工期为天，如有不可抗拒因素，工期顺延。第11页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第三条：承包范围及方式L承包范围：钢筋工、机械工。2、承包方式：劳务

6、清工。3、建筑面积第四条：工程质量等级第五条：承包价格：工程款支付与结算1、承包单价：基础筏板以上/m,（按建筑面积计算），基础筏板以下元/吨，（以上价格包括乙方的管理费、利润、医疗保险、劳保费及各种人身意外伤害保险等全部费用，该价格为固定单价，不因市场、 劳动力价格等因素而变动）。2、如质量达不到甲方要求，扣乙方元/m13、结算方式：结算时基础筏板以上按一次性包干的固定单价乘以建筑面积，计算总造价（建筑面积按山东省建设厅文件鲁健标字（2006） 18号文 中-建设工程建筑面积计算规那么计算，计算时按外墙结构尺寸），另外 基础筏板以下局部依据实际计算数量乘固定单价据实结算，最终结算 时工程量由

7、甲乙双方共同认可。5、付款方式：0.00完工验收后付所完成工程量的的人工费,第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同以上局部每六层碎浇筑完验收后支付完成工程量的,主体结构封顶 验收后付总工程造价,余款作为质保金，在主体竣工封顶验收后两 年内付清，甲方付人工费时，如建筑企业实行营改增后，乙方应开具 增值税专用发票。第六条：安全生产1、乙方应提高-安全意识，配备安全生产管理人员并持证上岗, 特殊工种须持证上岗，杜绝无证上岗，否那么责任由乙方负责。乙方进 场，甲方应及时进行安全教育及培训，以及加强对职工的安全教育及 管理，认真执行国家有关安全、生产规定和标准，做好安全

8、防护、杜 绝违章作业，正确用好安全三保现场五不准。2、乙方保证在施工中所发生的一切工伤、病、残、死亡等，或 因违章施工，或因分项工程施工质量不合格造成人身伤害，及往返途 中驾乘机动车辆造成的人身伤害事故全部负责，与甲方无任何牵连, 甲方因此承当责任的有权向乙方追偿。第七条：文明施工乙方在施工中必须做到日做日清，如达不到文明施工要求，甲方 将指派专人清理，清理费用按180.00元/工日从乙方工程款中扣除。第八条：双方责任1、甲方责任:第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同Q)甲方对乙方具有管理、指挥权，负责对乙方完成施工任务的 质量、工程进度、安全生产、文明施

9、工等项工作进行检查、监督和指 导。(2)甲方为乙方提供完整的图纸一套(蓝图),技术资料交底，安全 技术交底。(3)甲方为乙方提供满足工程施工用水、用电条件。(4)甲方负责整理技术资料，对乙方技术进行指导,解决施工中 遇到的难题，确保正常施工。(5)甲方为乙方提供定位线(放大线)，配合乙方施工放线，及时提 供材料及大型机械设备，并保证机械设备的正常使用。(6)因甲方原因需停工时，甲方提前以书面形式通知乙方。乙方 接到通知后合理安排人员。2、乙方责任Q)乙方必须服从甲方的管理，执行甲方的工程技术，安全管理及各项管理规定，严禁带非现场人员及小孩住工人宿舍。(2)乙方必须组建有建制、有经验的施工队伍，

10、协调各施工队伍、 各施工班组的配合，严禁管理施工人员，不得招童工、病残以上不适 应从事建筑的人员进场。严禁在工地打架斗殴、赌博、偷盗及一切有 损甲方形象的不法事件发生，一经发现对乙方处以500元-3000元第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 的罚款并由乙方承当相应刑事责任。(3)乙方必须按甲方的要求进行施工，施工现场由甲方统一协调 管理，到达文明施工条件，材料堆放有序、现场保持整洁，如施工现 场达不到要求，甲方有权责令停工整改或派人进行整改、其费用由乙 方承当(按甲方实际发生工日*180元/工日扣除)。(4)工程施工中发现有质量问题、安全隐患，甲方管理人

11、员提出 合理的整改，乙方无权拒绝整改，如出现乙方人员不配合现象，将对 乙方处以500元-3000元的罚款并承当相应的责任，继续整改。(5)乙方所需小型工机具及工人的劳保用品全部自行解决。(6)乙方接到图之后三日内按总体施工进度向甲方提供详细的施 工进度计划，经甲方批准后实施，因乙方原因造成每层(进度控制点) 施工工期拖延，每拖延一天，乙方应赔偿损失5000元，乙方应在后 续工程施工中采取措施，保证按批准进度计划完成工作任务，因各层 (进度控制点)工期拖延造成主体工程竣工验收时间拖延，每拖延一天 对乙方处以总造价万分之三的罚款。(甲方拨款时扣除)第九条、工程工程对劳务分包人应制定的相关罚那么：(

12、1)不按标准佩戴安全防护设施(安全帽、安全带等)，每发现一人 次，对乙方罚款100元。(2)随意高空抛物,每发现一次对乙方罚款1000元。第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(3)不按规定使用电气设备，私拉乱扯电源，每发现一次，对乙 方罚款1000元。(4)违章操作，违章指挥，每发现一次对乙方罚款1000元。(5)分包人应定期保养机械设备，因保养不当或违反操作规程使 用机械设备，造成设备损坏的，由分包人承当损失，并对分包人处 1000元罚款。(6)钢筋不按图纸合理搭配下料或下错料，每发现一根次对乙方 罚款50元。(7)钢筋分项工程施工完毕应先自检，自检合格

13、后报工程质检人 员检查验收，然后报工地监理人员验收，工程质检人员检查不合格的 部位应及时整改，监理人员检查或主体验收不合格的，每发现一处次 对乙方罚款1000元，返工所用工料机械由分包人承当。(8)钢筋工、电焊工等应合理使用消耗性材料(电焊条等)，不等随 意丢弃或偷盗，如有发现，每一根(个)对乙方罚款50元。(9)工种间交叉施工，因前面的工序拖延影响后续工序施工，造 成的窝工损失由前面工序的分包人承当。以上款项甲方有权在人工费中直接扣除，乙方不得有任何异议。第十条：违约责任乙方无权延长工期的情况下，如甲方代表认为进度不能满足建设第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程

14、施工合同总工期的要求时，乙方必须采取必要的赶工措施，产生的费用由乙方 负责。乙方工程质量、施工进度、安全文明施工不能满足工程要求, 经整改后也不能到达标准，甲方有权解除合同，将乙方清除出施工现 场，由此造成的损失和责任由乙方承当。十、合同解除L乙方无论什么原因擅自停工超过一个月的。（不可抗力除外）2、乙方施工力量严重缺乏可能影响工期的。3、乙方工人上访给甲方造成不良影响的。4、乙方施工的工程出现质量问题拒绝返修的。乙方违反上述任一条款，甲方有权解除合同并要求乙方承当违约 责任，按合同总价款的20%执行。第十一条：合同签订订立时间：年月日订立地点：第十二条：其它1、本合同未尽事宜，甲乙双方协商另

15、订补充条款,与原合同具 有同等法律效益。2、各种罚款甲乙双方现场管理人员签字方可生效,拒签视为默认。第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3、本协议自双方签字盖章后生效。本协议执行完毕自行解除。本协议一式四份,双方各执两份。以下无正文甲方单位（盖章）:乙方单位（盖章）:现场负责人：现场负责人：日期：年月（签字）（签字）日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建筑工程钢筋承包合同格式新整理版（合同版本）

16、说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建筑工程钢筋承包合同范文一工程承包人（以下简称甲方）：劳务承包人（以下简称乙方）：经甲、乙双方协商，甲方同意把建工集团承包的XXXXXXX经济 实用房6#、7#楼施工劳务主体分包给乙方施工。为明确双方责任、 权利，特签订本合同如下，望双方共同遵守。一、承包形式：（劳务主体包工不包料）二、承包价格：元/平方米，基础屋面加1层建筑面积，以上按 建筑面积实算。三、如遇图纸变更，甲乙双方另行协商,工程所用塔吊由甲方专 人指挥，至主体

17、封顶为止。四、假设建设单位强调使用自拌混凝土另加人工费。五、付款方法：1、主体阶段按总造价的付款，每完成每幢每层付款一次，均合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 付 ,主体封顶后验收合格一个月内付清。六、工期严格按照建设单位与甲方签订的施工期工期内完成施工 任务。因风、雨、停水、停电不可抗力等原因造成的工期延迟，工期 相应在顺延，停水电2小时延期半天。七、甲方因资金不及时给付乙方，乙方有权停工，并有权要求甲 方赔偿工人误工费，工期相应顺延。八、施工质量,乙方必须到达优质主体工程，优良工程标准，假设 达不到质量标准,乙方必须维修到达质量标准。九、施工安全，乙方必须服从

18、甲方及建设行政主管部门的安全规 定进行施工，如出现一切安全事故由甲方负责。十、双方责任、权利。（一）甲方:1、甲方负责提供材料至现场；2、甲方提供技术指导，施工图纸及技术交底；3、甲方负责施工资料整理，施工验收组织协调；4、甲方负责质量、安全、工期监管，假设乙方不服从甲方管理， 甲方又处分权。因甲方监管不到，造成后果由甲方承当。5、甲方必须根据合同付款方法及时支付劳务费，保证做到不挪、不扣;合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同6、假设乙方确无施工能力，甲方有单方面解除合同权，乙方无条件退出，并承包由此造成甲方的一切损失；7、甲方必须安排专职技术、质量、安全负责人，

19、提供特殊工种, 必须持证上岗，承当质量、安全所造成的一切费用。（二）乙方：1、乙方必须无条件服从甲方领导，接受甲方监督，服从甲方安 排。2、乙方必须按照市级文明工地组织施工，否那么造成罚款乙方全部承当。文明施工所需材料由甲方承当。3、乙方必须保质保量按时完成施工任务,否那么承当由此造成的一切罚款及给甲方造成的一切损失。4、乙方合理安排，调配施工人员，在节假日及农忙几节，保证正常施工。5、乙方必须遵纪守法，遵守甲方及建设行政主管部门的一切规 章制度，否那么造成一切经济支出，乙方自负。十一、附那么L本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2、本合同一经双方签字或盖章后即产生法律效力，受

20、法律保护, 望双方共同遵照执行,自签字之日生效,工程款结清后终止。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同3、本合同未尽事宜，双方另行协商处理，签字后生效。甲方：乙方：年月日建筑工程钢筋承包合同范文二签约方：（简称甲方）（简称乙方）根据合同法的有关规定，在确保施工安全、质量的前提下, 将XXXXXX工程钢筋制安工程委托给乙方施工，为明确双方在履行 合同中的责、权、禾h现经双方友好协商，制定本合同，希共同遵守。一、工程名称：二、工程地点：三、结构模式：框架四、承包方式：各幢楼钢筋制安工程按包工包机械（不包料）由乙方承包施工，乙 方自负盈亏，该工程乙方不得转包或变相转包，否

21、那么甲方有权责令其 退场，并赔偿甲方的一切损失。五、承包内容：按图纸要求（包括设计变更）在本单位工程碎工程中的钢筋工种 进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具（包括女儿墙、栏杆、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等）。L负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋（包焊机、焊条）,此项按每幢每层100元包干。2、在已浇筑过程中应派员无偿进行看筋、保护。3、负责每批进场钢筋的试验取样（包括原材、电渣压力焊、套筒 连接、闪光对焊）。4、负责扎线、搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条

22、购买及支付工资等责任，以及套筒连接的所有工作5、文明施工：安全帽自理;尊师爱徒;负责材料及工具的堆放整理工作;保证施工场地的整洁。六、工程结算：1、钢筋制安（包工、包铁丝、包机械）工程，单价每吨按270元人民币计取。2、吨位计算数量按照甲方审核后的钢筋抽筋数量为准。3、电渣压力焊每点1.70元，套筒连接每个8元，闪光对焊每点8元计取。4、除套筒连接外，试验送检焊点由乙方负责制作,不计结算数量，由甲方负责送检及送检费用。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同5、以上单价均为一次性包干价，结算时不作任何调整。七、工期要求: 本钢筋工程基础安装工期为2个日历天，逐层柱安装

23、工期为1个日历天，逐层梁板安装工期为1个半日历天，工期的延误甲方有权 对乙方进行经济处分,每延误一天罚款人民币贰仟元整。八、质量与验收1、组团二各幢楼质量应到达合格以上，因乙方原因工程质量达 不到约定的合格质量标准，甲方有权拒付工程款且乙方承当违约责 任。争取创一幢楼为优质工程,其钢筋制安一定要到达优质，制安项 目为不奖不罚。2、乙方应认真按照标准,规范和设计的要求以及甲方代表依据 合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及委派人员的检查验收，并 为检查验收提供便利条件。如验收不合格，所产生的返工费用由乙方 负责，整改直至合格。如整改造成工期延误，乙方必须承当甲方对乙 方的经济处分，并承当因返工所

24、造成的原材料损失。3、甲方代表及委派人员要求返工、修改、承当由自身原因导致 返工、修改的费用。4、工程施工中遇到质量问题，乙方在收到通知假设不及时整改， 甲方将组织有关人员进场整改，费用由乙方双倍承当。因甲方不正确 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承当。九、双方责任（一）甲方责任：1、对本工程行使经营管理、质量管理和决策指挥权，进行本钱 控制和资金管理。2、负责施工生产、技术、质量、安全等全面管理,负责图纸自 审。参加图纸会审，制定施工组织设计并贯彻落实。3、负责施工技术与安全交底工作，施工放样，技术复核，沉降 观测

25、、分局部项验收，质量安全指导、检查，负责施工预、结算工作, 编制内业资料，建立工程施工技术档案。4、协调公司内部各职能部门按有关规定进行协商服务与监督管 理。5、向乙方提供各幢楼的一套设计施工图。6、甲方提供一间乙方办公的场所，并收取办公场所费用200元 /月，此费用在工程款中扣回。7、甲方委派为现场代表,负责落实日常施工管理工作。（二）乙方责任：L遵纪守法,遵守甲方的规章制度，服从甲方管理人员指挥和 基监督，特别对施工预制条文或指令性通知的及09000标准必须合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 坚决接受执行。2、严格按照施工验收规范、质量验标准、安全操作规程进

26、行施 工，接受施工技术安全交底，认真做好自检、复检、交接班检查工作, 把好每一道工序的质量安全关。3、应积极配合甲方进行安全生产的宣传教育工作,负责贯彻执 行和日常检查安全生产措施的落实。如出现各种安全事故等，由此造 成的一切责任与经济损失由乙方自行负责承当，与甲方一概无关。4、做好计划生育地宣传工作，并承当由于自身违反计生工作造 成的经济责任。5、乙方应提前10天向甲方提供各单位工程及各层数的钢筋规 格及数量;同时施工中应节约材料，假设发现乙方浪费或乱丢材料，每 日楼层不得留有钢筋，那么每次罚款壹仟元，应做到场地无剩料。钢筋 在制作和安装过程中，断料、配料应统筹安排，不得有钢筋浪费的现 象，假设发现有钢材不按最优化的统筹配料而造成的浪费，甲方有权按 浪费钢筋的重量单价处以伍倍钢材价格罚款。6、乙方负责自身的暂设。7、乙方必须及时发放工人工资，并每月造册给甲方备案，作为 付进度款的参考依据。假设发现乙方工人提请诉讼，一切责任与损失由 乙方负责，每人次罚款