桩基工程施工合同专业版(合同版本).docx

《桩基工程施工合同专业版(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桩基工程施工合同专业版(合同版本).docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0618桩基工程施工合同专业版（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同要的材料，并提供产品合格证明。在材料到货后2小时内通知甲方验 收。对不合格或与合同规定不符的产品或材料，甲方有权拒绝验收, 乙方应按甲方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品或 材料，承当由此产生的费用，工期不予延期。2、乙方用于工程中的原材料必须满足工程质量要求，对于要求 复检的材料，应现场按规定批次取样，并送入方指定实验室进行实验。第十三条违约责任1、乙方必须严格按照国家颁发的

2、现行的设计、施工验收规范及工程设计图纸的要求进行施工，工程质量必须到达国家和地方的质量 检验评定标准，并按照规定进行质量验收和评定。否那么,乙方应自费 修理、重做直至合格为止。造成工程延期的，按本合同条款承当工程 延期违约责任，给甲方造成损失的：乙方应予以赔偿。2、乙方施工的桩长误差应在规范规定之内，如经过检测后,发现桩基施工质量不合格、实际桩长与设计桩长偏差超出规范要求时, 乙方负全部责任,并承当由此产生的所有费用以及给甲方造成的损 失。3、乙方对因订立和履行本合同获得的甲方的图纸。资料等具有 保密义务，未经甲方事先书面同意，不得以任何方式和理由向第三方 披露或以其他方式予以公开。该保密义务

3、不因本合同的无效、终止或合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 解除而终止。4、甲方应在开工前3天将施工所需图纸、资料提供给乙方，假设 甲方不能按时提供而造成工程延误时,工期相应顺延,无其他任何经 济索赔。5、合同履约期间，乙方施工人员发生偷盗等违法事件时，每发 生一次，乙方向甲方交纳违约金元，且由此给甲方造成的损失和所有 法律责任由乙方承当。6、如乙方不能按期完成合同约定的承包内容，甲方有权解除本合同，并将乙方承包范围内的工程另行分包，所产生的后果及一切费 用均由乙方负责。第十四条履约保证金1、乙方自愿交纳本工程履约保证金：元，大写：人民币圆整。2、乙方须在合同生

4、效后7个工作日内足额缴纳履约保证金,否 那么甲方有权拒绝支付工程款。3、工程全部完工，经桩基检测合格并出具报告后,乙方且无其他违约责任，甲方无息退还乙方履约保证金。4、合同履约期间，甲方有权根据乙方违约轻重，除按相关违约条款执行外，扣除局部或没收乙方交纳的履约保证金。第十五条争议或纠纷处理第10页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解，协商调解不成时, 应向合同签订地人民法院提起诉讼。第十六条其他1、本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出,如以面呈方式递交，那么送

5、交当时视为送达;如以 方式送交，那么以发出 方 机显示通知业已发送后24小时后视为送达;如以挂与邮寄方 式送交，那么以邮寄方按照本合同签字页载明的 寄出后视为送 达。如一方变更 ，应当在变更前七日内通知对方，否那么视为 投有变更。如收到变更通知前发出通知，那么该通知仍有效。2、本合同一式份，甲方执份，乙方执汾，具有同等法律效力； 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖公章（或合同专用章） 后生效。3、本合同未尽事宜,由双方协商，签订补充|办议,补充协议与 本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方：代表人（签字）：身份证号码：年 月 日 年 月 日第11页合同范本 | CONTRACT T

6、EMPLATE 建设工程施工合同桩基工程施工合同范文2发包方（甲方）：承包方（乙方）:根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法， 结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：平陆县西街初中迁建工程一标段2、工程地点：平陆县西韩窑村，砥柱广场北侧。3、工程内容：载体桩施工4、工程范围：图纸范围内桩基工程第二条承包方、合同价款及支付方法L承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、 混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。2、合同价款:按实际施工桩数，以65元/米按有效桩长进行结算。3、合同价款支付方式（1）工程进度款：1#、2#、3#楼按每栋楼载体

7、桩完成后，付每一 栋楼载体桩合同价的50% , 1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合 同总价的70%载荷试验完成合格后付至合同总价的90%剩余10%第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同竣工验收后一个月内付清。(2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变,但发生以下情况之一时，合同价款按实际情况进行增1)甲、乙双方代表确认的工程量增减;2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;第三条工期 施工现场到达三通一平，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除 外。第四条工程质量 乙方严格按照国家有关规

8、定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量到达合格。第五条甲方的权利和义务L甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。2、甲方负责在开工前施工现场到达三通一平，水、电接入施工现场相应位置，保证满足施工期间的需要。3、甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承当相关费用，协调处理好周边关系，保证施工正常进行。第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同4、对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。5、甲方负责放主轴线，乙方负责放线施工。6、严格按合同约定及时支付工程款项。第六条乙方的权力和义务L乙方在施工前

9、认真熟悉施工图纸，并按图纸要求进行放线 2、严格按照国家有关规定、规范施工，接受甲方与监理的监督和检查，服从甲方的现场管理；3、保证施工机械正常工作；4、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承当由于自身安 全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单 位、监理单位的签字盖章。并按照山西省地方标准20xx装订，装订 完成后交付给甲方。第七条双方施工现场代表本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表，共同解决施工 中的有关问题，行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。第八条违约责任甲乙双方应严格履行各自合同条款，保证合同顺利履行。如任何 一

10、方发生使合同无法履行的行为，应承当对方的经济损失。第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第九条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种 通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容, 与合同条款具有同等效力。甲乙双方认真履行合同，双方发生纠纷应友好协商解决，假设解决不成，可向工程所在地人民法院诉讼。第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份,具有同等效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月日桩基工程施工合同范文3 工程发包方：（甲方）工程承包方：（乙方）为保证工程顺利施工，双方根据中华人

11、民共和国合同法、中 华人民共和国建筑法及相关法律、法规经协商达成以下协议条款:一、工程概况 工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围 承包范围：第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同三、合同工期1、工程施工日期年月日机械进场。2、打试桩结束时间月日。3、正式施工全部工期为天有效工作日，正式施工为年月日，正式施工日期有提前或退后业主提前天通知承包方。4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响那么工期顺延。（发包签证为准）。5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须到达一、

12、二类标准。不得出现三、四类桩。五、合同价款合同总价：施工费用约元（元），管桩材料费用约元（元），结束后按实调整。六、双方权利和义务（一）发包方的权利和义务L施工现场三通一平（路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整），由发包方在机械设备进场前3日内完成，并第16页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场 障碍物（便道位置由乙方指定，甲方负责实施）。2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份,并组织图纸会审，形成书面纪要。3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制 占 /0

13、4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干 涉或违背可观规律去乱指挥，否那么造成一切安全生产质量事故由发包 方承当。6、有义务协调解决施工现场四邻关系。（二）承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内 容。2、提交承包方有效的资质文件。3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场 并调试完毕做好施工人员的组成工作。4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同5、现场施工必须按

14、照设计图纸、国家规范及安全操作规程，按 章操作。6、应对施工人员进行安全教育后再上岗，做好文明施工，确保 无安全质量事故。七、工程量确认1、工程量计算方法：Q)桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延 长米计算。(2)施工综合单价：PHC600Q30)AB :元米综合单价中包括机械 进出场费、压桩费、截桩费、电费、自然地面至桩顶变更间的送桩费 等,如设计桩长有变更价格另定。(3)材料单价：PHC600(130)AB :元架2、工程桩检测合格,甲方在接到决算报告30天内,按图纸核 定已完工程量。假设发包人在收到承包人决算报告30天内未进行计量 或以各种理由不计量，那么从第31天起报告

15、中开列的工程量即视为被 确认，作为工程价款支付依据。3、决算审核,承包人必须派专人配合，如无人配合审计，中途 缺席超过2天，甲方直接审计或事务所审计，结果仍然有效。八、工程款的支付第18页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同桩基工程施工合同专业版（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。桩基工程施工合同范文1 发包方（甲方）：承包方（乙方）:依照中华人民共和国合同法和中华人民拷和国建筑法及国家对基本建设管理的规定，遵循平等、自

16、愿、公平和老实信用的原 那么，结合本工程具体情况，经双方协商一致,现就明确相互权利、义 务关系达成如下条款,以兹共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条承包方式：第三条承包范围：第四条合面价款1、本合同中，桩型为，碎强度等级为，桩基固定单价元，米， 该单价已综合考虑商品碎充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设 备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 针对桩基工程的特殊性双方约定：1、施工至付至工程量的。2、施工结束后付总价款的。3、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的。4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的。

17、5、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的20%。九、竣工验收1、桩基竣工验收由甲方组织。2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。3、工程未经验收假设发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。十、违约、索赔和争议（一）违约L发包人违约；1）发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时；2）发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；3）发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况，发包人承当违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的直接经济损失，顺延第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同的工期，并支付违约金。4）因发包人原因造成承包人

18、停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。2、承包人违约1）承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师（业主）同意顺延 的工期内完成。2）因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。3）承包人不履行合同内义务的其他情况等，那么承包人赔偿因其违 约给发包人造成的一切损失。4）开始正式打桩后，发包方发现承包方不能满足经现场监理审批 的工期要求（合同天数），发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。（二）索赔1、当一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由，且有索 赔事件发生的有效证件；2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件发生后28天内送交 报告，受理方要在28天内予以回复，否那么视为该

19、索赔已认可。（三）争议双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未 果的情况下，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同、有关事项1、为保证工程能顺利实施，发包方委派同志为工地代表,承包 方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、 省、市法律法规为准。十二、其它1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天, 超过此期间停滞费用另计。2、如因第一次试桩结果未能满足设计要求,再次要求打试桩,

20、 机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格 不计停滞费，两种都不合格按2000元/天/台。3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商 结算。4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以奖励或处 罚2000元/天。因付款不及时造成工期延误，按机械停滞台班补偿。5、合同签订后，假设乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故 拒绝乙方进场施工，那么违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订 后2天内。第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同6、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工，如果中途停滞时间超过一周,甲方补偿乙方一周以外每

21、天停滞费2000元/天，需要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元/次。7、合同中未尽之处，以现场实际进行签证。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、工程量：本工程为桩，共根，桩总长米;该工程量为图纸设计 工程量，在设计工程量不变更的情况下，该合同为固定总价合同，除 合同中工程总施工费用：有效进尺费用：元+空桩费用元。4、工程造价：本工程合同总造价

22、：元，大写：人民币元整。5、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行承当。第五条合同工期1、本工程总工期为年日起至月日结束。2、设备迸场后,由于甲原因（如地下障碍物、停电、夜间不让施 工）不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺 延（仅顺延工期，无其他任何经济索赔）。第六条工程款支付方式1、桩基工程完成总工程量的50% ,支付至该局部工程量对应合同价款的70%;2、2、桩基工程全部完工并提交完整工程资料后付至合同总价款的80%;3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%;4、质保金为结算总价款的5% ,质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后

23、一个月内无息退还a5、每次支付工程款时，、乙方需提供全额正规工程发票,否那么 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 甲方有权拒绝付款直至乙方提供合格发票时止。第七条工程结算1、如果施工过程中未发生甲方设汁变更，那么合同工程量按照图 纸设计工程量计算。2、因甲方设计变更造成的工程量增减，增减局部的工程款按照 甲方实际核实的工程量和合同单价据实调整。3、结算价格调整方法：Q）合同固定单价已综合考虑3米以内的空桩赞用,实际施工空桩长度超过3米的，超过局部的空桩按进行结算。（2）如因甲方变更,导致乙方机械设备二次进场移机的，每台次 增加10000元。4、工程结算时,乙方必

24、须如实提供经监理、甲方现场负责人签 认的打桩记录、实际施工时间和打桩前的场地标高以及工程验收单， 否那么，甲方有权不予结算直至其提供完整结算资料时止。第八条双方权利和义务（一）甲方权利和义务L甲方向乙方提供以下图纸、资料：施工现场工程地质勘察资料、设计技术资料、总平面图各一份, 工程桩位施工图两份,并保证资料准确。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、按照合同要求支付工程款。3、组织设计单位和乙方进行图纸会审。向乙方进行设计交底, 及时签发交底会议纪要。4、提供施工放线用坐标控制点和标高水准点,并以书面形式交 给乙方，并进行现场校验，待复核无误后，签证存档。5负

25、责施工现场与外界连接道路的畅通，满足施工运输的需要。6、负责施工现场的三通一平工作，负责地下障碍物的处理及周 边其他关系的协调处理，为乙方的正常施工创造条件。7、甲方负责乙方施工期间的一切影响正常工作的各种阻工因素, 创造良好施工环境，确保乙方正常施工。8、甲方应遵守双方达成共识的工程款拨付方式。保障到位，确 保工作又快又好开展。9、甲方应负责补偿因甲方原因造成的误工，而影响乙方的利益。 损失双方协商而定。（因天气、地震等不可预料以及正常监理规范引 起的误工不计）10、如遇特殊情况需变更的，甲方有提前告知的义务，以便乙 方作好配合现场工作的准备。11、甲方委派（联系 ：）为甲方驻工地代表，负责

26、合同履行， 对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 事宜。但涉及工程变更、工期顺延、进度款的支付、工程结算等需要 经甲方另行审核确认后方为有效。（二）乙方权利和义务1、乙方工程经理，身份证号，联系 。乙方工程经理代表乙 方履行合同，按照甲方要求参加相关施工协调会、例会,全权负责工 程工程的管理以及与甲方、政府、周边其他关系的协调处理。工程款 的支付、甲方对违约金的扣除等与合同履行有关的文件、纪要须乙方 工程经理签字有效。2、按甲方要求配备桩基施工机械设备，确保按期完成合同范围 内工作量。3、负责施工现场轴线

27、及桩位的测量放线.工作。4、按规范和设计要求完本钱工程的施工任务。5、严格按照施工图纸施工：确保施工的工程满足质量要求,并 按合同规定的时间如期完工和交付。6、各种相关资料于完工后日历天内整理完毕，提交甲方份。7、制订安全施工保证措施，保证施工期间安全、文明施工，负 责组织施工机械、人员安全进退场，施工过程中出现的一切安全事故 均由乙方承当经济责任及法律责任。8、服从甲方管理，如发生不服从甲方正常管理而造成的纠纷或合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 经济损失，乙方负全部责任。9、开工前日向甲方提交施工组织设计。10、机械进出场费及工地临时设施费、材料保管费及施工

28、中产 生的其他费用已综合计入合同单价内。施工材料丧失所造成的损失由 乙方自行承当。11、乙方应认真做好工作期间的机械、用电、消防等一切安全 生产工作,因设备运转工作期问以及其他乙方原因造成的安全方面损 失,由乙方自行承当。甲方概不负责。12、乙方应积极配合监理、现场技术人员，有做好现场试块送 检、资料记录、日志等资料填报工作。13、乙方应树立高度负责的质量意识，认真按相关规范工作， 确保满足相关质量要求，质量达标以最终检测方的评订结果为准。对 予未达标的工作面，乙方除重新补正外，还应赔偿甲方进度、材料不 良影响造成的损失。14、工程全部完工后，乙方应及时退场，从施工现场清除并运 出设备、材料、

29、生活、施工垃圾和各种临建设施（不包括打桩所出土 的清理），保持工程现场的清洁，不得影响甲方进行下一步施工，否 那么，甲方有权委托第三方清理，发生的费用由乙方承当。15、配合甲方的桩基检测工作。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同16、施工过程中因噪音扰民等产生的一切费用（含相关部门的手续办理及费用）由乙方承当。17、积极配合甲方协调周边关系。第九条关于工期的约定乙方必须严格按照合同第五条相关约定按期开工和完工,因乙方 自身原因造成工期延误的，工期每延期一天向甲方支付违约金：元, 并承当由此给甲方造成的损失。第十条关于工程质量及验收的约定L乙方应认真按照国家、地方颁

30、发的施工验收规范、本工程设计图纸要求进行施工，并接受甲方代表或委派人员的检查、检验，承 担自身原因导致的返工修改费用。2、如对工程质量有争议时，由专业部门认定，认定费用及因此 造成的损失由责任方承当。3、隐蔽工程要经监理单位验收合格并签章，办理工序验收手续。第十一条关于安全文明施工的约定L乙方必须按照国家现行安全文明施工规范规定及工程建设强 制性标准组织施工，并承当由此引起的各类安全事一故责任及其费用, 如因此造成工期延误,那么工期延误的责任由乙方承当。2、乙方施工前必须进行安全技术交底，保证安全用电，安全防合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 护，负责对进场施工

31、机械及工器具进行检测，确保机械、工器具及其 他设备的安全，否那么乙方赔偿给甲方造成的损失。3、乙方必须对工人进行三级安全教育且每周不少于两次安全知 识培训。4、乙方必须安排持有执业或从业资格证书的专职安全管理人员 进行施工安全管理工作。5、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及 临街交通要道附近施工时，应在开工前向甲方及监理单位提交安全防 护措施方案，经甲方及监理单位书面认可后方可实施;防护措施费由 乙方承当。6、因乙方违反安全操作规程导致工程损害或给甲方、第三方造 成的损失，均由乙方承当责任及费用，且工期不予顺延。7、乙方施工过程中所发生的安全伤亡事故，由乙方负全部责任 并承当由此产生的费用，且工期不予顺延。8、乙方应随时接受甲方对工程质量、安全文明施工进行的监督 检查，因乙方施工质量问题、安全文明不达标造成工期延误及损失的, 由乙方承当全部责任及其费用。第十二条关于材料供应的约定L乙方根据合同条款约定,按照设计和规范的要求采购工程需