【合同范本】经济适用住房销售合同.docx

《【合同范本】经济适用住房销售合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范本】经济适用住房销售合同.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【文档尺寸：A4字体：仿宋 标题字号：20正文字号：12】【合同范本】经济适用住房销售合同经济适用住房销售合同卖方：买方：甲方根据中华人民共和国市房地产管理法及有关规定，已依法通过 划拨方式取得市 区地块的国有土地使用权，土地面积为 平方米, 国有土地使用证件为。甲方在上述地块上建设的项目名称为，现已 竣工,取得房屋所有权证,经市国土资源和房屋管理局审核，准予上市销售，市经济适用住房销售许可证号为京房内证字第 号。乙方自愿购买甲方的 房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时 将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述 房屋的买卖事项，订立本合。第一条房屋，该房屋状

2、况详见附件一。房屋建筑面积为平方米，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为 平方米。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币 元，价款合计为人民币 仟 佰 拾 万 仟佰 拾 元整 元。乙方预付的定金 元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。第三条乙方同意 年一月一日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：银行账号为：第四条甲方同意在 年一月日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的市建设工程质量合格证书，并办妥全部交接手续。交付地点:0甲方同意按建设工程质量管理办法、

3、市建设工程质量条例及有关规定，自房屋交付之日起对乙方 购置的房屋进行保修。第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负 责管理。第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件 共同到市 房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。第七条本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的, 乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止，每延期日，甲方按乙方已支付房价款金额 的万分之 向乙方支付违约金。逾期超过一日甲方仍未交付房屋的，乙方 有权解除本合同。

4、合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同 解除后 日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退 还给乙方，利息按利率计算。第八条本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方 有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第一日起至 实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过一日乙方仍未付款 的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起 生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第九条本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补 充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不可分割的 组成部分，具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成 的，双方同意按以下第 种方式解决纠纷。1 .提交北京仲裁委员会仲裁。2 .任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本份,房地产交易管理部门壹份，。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：身份证号码：身份证号码：地址：地址：联系电话：联系电话：编码：编码：代理人：代理人：联系电话：联系电话：年 月 日 年 月 日预售登记机关：经办人年月日