增城林场森林消防基础设施建设勘察设计招标文件.docx

《增城林场森林消防基础设施建设勘察设计招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《增城林场森林消防基础设施建设勘察设计招标文件.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、增城林场森林消防基础设施建设勘察设计招标文件招标文件修改申报表招标人（或招标代理机构）按照范本格式【广州地区市政工程勘察设计招标文件示 范文本（版本号：2015T）】编制招标文件。如果修改，范本被删除的内容应标注删除线, 新增内容应标注下划线。修改的内容请填在下表中，以便管理机构对招标人（或招标代 理机构）作出的改动进行评估，防止因不恰当的改动而引起纠纷造成不良后果。与范本 条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转 录范本条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（ ）下载查阅。第六章合同主要条款合同专用条件工程建设工程勘察合同工程名称：增城林场森

2、林消防基础设施建设合同名称：增城林场森林消防基础设施建设勘察甲方（发包人）: 乙方（勘察人）: 合同编号：甲方：乙方：签订日期：二O一七年 月 日发包人 广州市白水山森林公园管理处勘察人发包人委托勘察人承当增城林场森林消防基础设施建设勘察任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为 明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共 同遵守。第一条工程概况1. 1工程名称：增城林场森林消防基础设施建设勘察1. 2工程建设地点：广州市增城林场内的臼水水库、绿榕湖与葫芦岭至梅花顶周 边山体1. 3工程规模、特征：建设森林消防通道（路基7米，

3、路面6米）4.1千米，包 括防护栏，挡墙，排水，涵管，预埋行车二孔管等；建设栈道（1.5米宽）4千米；建设 森林防火瞭望台3座（3层结构，每层60平方米）、护林站2个（单层结构，面积200平 方米,用地面积约600平方米）；建设马头岭森林消防训练场，用地面积约10000平方米, 包括森林消防训练营1个，单层混凝十.结构，面积200平方米，配套设施等。其中，最大 单体建筑面积为200平方米、建筑高度为15米。工程总投资2619. 32万元，其中工程费 用限额2243. 81万元。1. 4工程勘察任务委托文号、日期：/1. 5工程勘察任务（内容）与技术要求：1. 6 承接方式：1. 7预计勘察工作

4、量：第二条发包人应及时向勘察人提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2. 1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许 可等批件（复印件）。2. 2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置 图。2. 3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2. 4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、 人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2. 5发包人不能提供上述资料，由勘察人提供的，发包人需向勘察人支付相应费 用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料 份。

5、第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4. 1开工及提交勘察成果资料的时间4. 1. 1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工，年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4. 1. 2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如 遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等） 时，工期顺延。4. 2收费标准及付费方式4. 2. 1本工程勘察费为2 万元（大写：人民币）。本工程勘 察费实行总价合同，除出现合同6. 3条款约定的情形，勘察人在勘察任务范围内的合同价

6、不做调整。4. 2. 2勘察费支付方法：本合同生效后，发包人按照建设系统关于贯彻市政府 广州市市本级基本建设工程财政性资金集中支付实施方法的通知（穗建城2001 183 号）集中支付资金的操作程序，向勘察人支付勘察费。5. 2. 3合同生效后，勘察工作完成100%,勘察人向发包人提交勘察成果报告、资 料后，发包人向勘察人支付勘察费80%,预算评审完成后再支付勘察费余款。在勘察人完成勘察工作100蛤向发包人提交勘察成果报告、资料后，勘察人 同步提交结算申请。结算价应综合考虑6. 4、6. 5条款的约定。假设不出现6. 3、6.4、6.5 条款的情形，合同价即为结算价。第五条发包人、勘察人责任5.

7、 1发包人责任5. 1. 1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求， 并按第二条规定提供文件资料。5. 1. 2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地 下埋藏物，假设因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致 使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承当民事责任。5. 1. 3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如： 落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行 的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业

8、 用船等），并承当其费用。5. 1. 4假设勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应 派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并 承当费用。5. 1. 5工程勘察前，假设发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计 划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承当费用和运到现场，派人与勘察人的人员 一起验收。5. 1. 6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的 工作量支付勘察费。5. 1. 7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承当费用；如不能提 供时，应一次性付给勘察人临时设施费 / 元。5. 1

9、. 8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、 窝工费（计算方法见6.1）；发包人假设要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果 资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 / 元计算加班费。5. 1. 9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数 据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不 得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程；如发生上述情况, 发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5. 1. 10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。5. 2勘察人责任5. 2. 1勘察人

10、应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行 工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5. 2. 2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充 完善使其到达质量合格；假设勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承当全 部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免 收直接受损局部的勘察费外，并根据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘 察人商定为实际损失的20 %。5. 2. 3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起 验收发包人提供的材料。5. 2. 4勘察

11、过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水 文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理 正式变更手续。5. 2. 5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章 制度，承当其有关资料保密义务。6. 2. 6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。第六条违约责任7. 1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出 场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实 际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。8. 2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格

12、，不能满足技术要求时，其近 工勘察费用由勘察人承当。9. 3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时: 勘察人 未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，那么应向勘 察人支付预算额100%的勘察费。6. 4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付 勘察费的千分之一逾期违约金。6. 5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日， 应减收勘察费千分之一。6. 6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不

13、履行合 同时，双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议 与本合同具有同等效力。第八条其他约定事项：/第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的， 按以下第一种方式解决:（一）提交 广州市 仲裁委员会仲裁:（二）依法向人民法院起诉。第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部 门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申 请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_随一份，发包人叁份、勘察人一叁份。勘察人名称： （盖章）法定代表人：（签字）委

14、托代理人：（签字）住所：邮政编码： ： ：开户银行：银行帐号：（本页以下无正文）发包人名称：广州市白水山森林公园管理处（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）住所：邮政编码： ： ：开户银行：银行帐号：建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）工程名称：增城林场森林消防基础设施建设合同名称：增城林场森林消防基础设施建设设计工程地点：广州市增城林场内的白水水库、绿榕湖与葫芦岭至梅花 顶周边山体合同编号：.设计证书等级：_发包人：设计人：签订日期：发包人：广州市臼水山森林公园管理处设计人：2017年 月 日，经公开招标，设计人被评定为中标人。发包人委托设计人承当增 城林场森林消防基础设施建设

15、勘察设计,工程地点为广州市增城林场内的白水水库、绿榕 湖与葫芦岭至梅花顶周边山体。经双方协商一致，签订本合同，共同执行。发包人同时委 托工程建设管理单位/,负责本工程的建设管理工作。第一条本合同签订依据1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市 场管理规定。1.2 国家及地方、广州市建委有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委、建 设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格2002 10号）。1.3 建设工程批准文件。第二条设计依据1.1 发包人给设计人的建设工程设计委托书；1.2 发包人提交的基础资料；2. 3设计人采用的主要技术标准是：符合国家有关技

16、术规范及标准要求。第三条合同文件的优先次序构本钱合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，那么根 据如下优先次序来判断：3. 1合同书；4. 2中标通知书；5. 3发包人要求委托函；6. 4技术规范7. 5招标文件8. 6投标文件第四条本合同工程的名称、规模、设计阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写） 见下表。序号工程名称设计阶段规模及投资 （万元）设计内容1增城林场森林消 防基础设施建设 设计方案设计、初建设森林消防通道（路基7米，路 面6米）4.1千米，包括防护栏，挡工程勘察（岩土工程勘察、工程测量（含地形图测 量）、工程物墙，排水，涵管，预埋行车二孔管 等；建设栈道

17、（1.5米宽）4千米；探（含管线探建设森林防火噫望台3座（3层结 构，每层60平方米）、护林站2个（单测）、 方案修改、初层结构，面积200平方米，用地面 积约600平方米）；建设马头岭森林步设计及概 算、施工图设步设计、施工图设计、编制消防训练场，用地面积约10000平 方米，包括森林消防训练营1个， 单层混凝土结构，面积200平方米,计、编制施工施工图预算图预算、现场服务，配合设配套设施等。其中，最大单体建筑 面积为200平方米、建筑高度为15计审杳（概念方案审查、设米。工程总投资2619. 32万元，其计方案审查、中工程费用限额2243. 81万元。初步设计审 查和施工图 审查）。第五条

18、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1设计委托书12017年 月 日21/500地形图及电子文件12017年 月 日31/2000地形图及电子文件12017年 月 日第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、时间及地点序号资料及文件名称套数内容要求提交时间1方案设计图及工程估算102017年 月 日2初步设计图及工程概算10方案设计报建审批通 过后坦个工作日3招标技术规范及施工设计图12初步设计批复后电个 工作日4各种设计图电子文件1方案评审通过后”_个 工作日5经主管部门审批的概算及电子文件10采用清单计价法计算的施工图预算及 电子文件（注：发包人另

19、行书面通知 是否委托设计人编制施工图预算。）8第七条费用1. 1双方商定，本合同的设计费经估算暂定为人民币 万元。设计费按国家开展 计划委员会、建设部发布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）及建设部（建规 19961191号）规定浮动幅度为-15%-20%,在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作 量调整，但费率浮动幅度不变。7. 2上述费用为估算设计费，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。 工程建设期间如遇概算调整，那么设计费也应做相应调整。假设没有经批准的初步设计概算, 那么采用经发包人核准的施工图设计预算作为计费依据。设计费计算依据设计费计算依据实际值备注1基本设计收

20、费（元）是指木合同所述，除完成施工图预算 编制之外设计任务的相应费用2施工图预算编制费（元）3工程设计费总额（元）3=1+24最高投标限价（元）详见招标公告5下浮率%设计善浮动幅度为-15%-20%本签约合同价（工程设计总额）包含工程设计方案设计、初步设计文件、施工图设计 文件、施工图预算编制收取的费用，以及提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题 （包括出具设计变更图）等配套服务费用。假设投标人的报价不符合招标文件规定，招标人有权作出修正。本表格不包括岩土工程 设计收费、工程勘察收费。第八条支付方式8.1设计费支付方法：本合同生效后，发包人按照建设系统关于贯彻市政府广州市市本级基本建设工程

21、财政性资金集中支付实施方法的通知（穗建城20011183号）集 中支付资金的操作程序，向设计人支付设计费。序号章节、条目范本原文拟删改的内容1第一章招标公告（全文）（修改详见招标公告）2第二章2. 3.3现场考察期间招标人将召开一次会 议，接受投标人代表的提问。删除32. 3.4现场考察集合时间：-现场考察集合时间：木工程不设 集体勘察现场，由投标人自行考察。42. 3.5现场考察集合地点：-现场考察集合地点：本工程不设 集体勘察现场，由投标人自行考察。52. 4.2投标人和其他利害关系人如对招标 文件及随后收到的有关资料有任何 异议的，应当在收到文件5日内以 书面形式向招标人或代理机构提出

22、意见，或者向招标管理机构提出书 面投诉，逾期视为无异议。投标人和其他利害关系人如对招 标文件及随后收到的有关资料有 任何异议的，应当在投标截止时间 他口前以书面形式向招标人提出 意见。招标人应当自收到异议之日 起3 口内作出答复：作出答复前，应当暂停招标投标活动。62. 4.3投标人应在收到招标文件5日内将 需要澄清的一切问题上传到广州建 设工程交易中心网站进行网上答疑 （或应尽快 给招标人或者代理 机构），投标人应在投标截止前10 日停止质疑。招标人对已发出的招 标文件进行必要的澄清或者修改 的，将统一整理为按时序编号的补 充材料，在交易中心网站”招标答 疑”中公开登载（或以书面形式通 知所

23、有招标文件收受人）。补充材料 是招标文件的组成局部，对投标人 起约束作用。补充材料如与原招标 文件不符，以最新的修改为准。投标人需要澄清的一切问题应尽 快 给招标人或者代理机构。提 交投标文件截止时间十五日前，招 标人可以澄清或者修改已发出的 招扬三在二招标人对已发出的招标 文件进行必要的澄清或者修改的， 将统一整理为按时序编号的补充 材料，在交易中心网站招标答疑” 中公开登载（或以书面形式通知所 有招标文件收受人）。补充材料是 招标文件的组成局部，对投标人起 约束作用。补充材料如与原招标文 件不符，以最新的修改为准。72. 4.4投标人收到书面补充材料后，应该 在首页上签名盖章，并立即 给

24、招标人或者代理机构，说明收到有 关资料。投标人收到书面补充材料后，应该 在首页上签名盖章，并立即 给 招标人或者代理机构，说明收到有 关资料。如投标人届时无书面确 认，以广州公共资源交易中心网站 发布的时间作为送达时间。8增加2.4. 5网上答疑的操作指南为：登陆广州 公共资源交易中心网站一进入“招 标答疑”专区仁“切换至投标人”8. 2设计人提交全部设计文件后，向发包人开具结算通知书。8. 3合同生效后，设计人向发包人提供设计成果（方案设计、初步设计、施工图设计、 编制施工图预算及其电子文件等）并通过施工图审查,支付设计费的50%o该工程预算评 审完成后再支付设计费30虬8. 4工程竣工验收

25、后，发包人及财政局审定其设计费结算，支付设计费余款。8. 5本工程设计费中已包含用于评审时发生的含评审费、专家费、专家交通费、宣传、 汇报（含影像、动画、效果图等资料）、报建等的一切费用、设计至竣工验收期间所发生 的发包人要求的图纸、资料加晒等费用。上述所列发生的费用，发包人不再另行结算支付。8. 6双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任9. 1发包人责任9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及 文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行 设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条

26、规定的 交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人 有权重新确定提交设计文件的时间。9. 1.2发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作 较大修改，以致造成设计人设计返工时，按发包人设计变更管理方法以及相关规定执行。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付 相应设计费。9.1. 3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意， 不得严重背离合理设计周期。9. 1.4发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条 件及必要的劳动保护装备。9. 2设计人责任

27、9. 2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条 规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9. 1.1、9. 1.4规定有关交 付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9. 2. 2设计合理使用年限按国家及地方有关技术规范。9. 2. 3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同工程的设计联络工作。9. 2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造 成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失局部的设计费，并根 据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失的100%。由于设计人原因，延误

28、了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该工程应收 设计费的千分之二。延误超过十五日的，发包人有权解除合同。视延误期限的严重性，发 包人有权暂停其在市政园林局系统下的投标资格。9. 2. 6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负 责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向 发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收,不配合发包人工作, 每次处分设计费的千分之一。9. 2. 7对于工程设计变更相关事宜，设计人应严格按照本合同及发包人有关设计变更 管理方法的规定执行（市政园林局2003424号文）。9. 2.8设计人

29、需进行施工期间交通组织设计工作，不配合发包人工作超过三次的，发 包人有权解除合同。9. 2. 9设计人需编制技术文件，费用己包含在设计费中，发包人不再另行结算支付。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件 擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同工程外的工程。如发生以上情况，泄密方承 担一切由此引起的后果并承当赔偿责任。第十一条仲裁、起诉本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按以下第一种方式 解决。（一）提交广州仲裁委员会仲裁；（-）依法向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解

30、决有关问题时，设计人应无条件同意。12. 2设计人为本合同工程的服务至工程竣工验收结束为止。12.3 本工程工程中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需 要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承当。12.4 发包人委托设计人配合引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术 考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承当有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除 制装费外，其他费用由发包人支付。12.5 5发包人委托设计人承当本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.6 当工程的建设业主变更时，发包人应书面通知设计人并协商合同终止或变更事 宜。12.7

31、 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12. 8本合同双方签字盖章即生效，一共随份，发包人叁份，设计人叁份，合同审查部 门一份，其中双方各执正本一份，其余为副本。12.9本合同生效后，按规定应到工程所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门 备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合 同即行终止。12. 10双方认可的来往电报、 、会议纪要等，均为合同的组成局部，与本合同具 有同等法律效力。12.11未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（以下无正文）（签署页）发包人名称：（盖章）法定代表人：委托代理人：住所

32、：邮政编码： ： ：开户银行：银行账号：签订日期：2017年 月 日建设行政主管部门备案：（盖章）备案号：备案日期：2017年 月 日发包人名称：（盖章）法定代表人：委托代理人：住所：邮政编码： ： ：开户银行：银行账号：签订日期：2017年 月 日建设行政主管部门备案：（盖章）备案号：备案日期：2017年 月 日设计人名称：（盖章）法定代表人：委托代理人：住所：邮政编码： ： ：开户银行：银行账号：签订日期：2017年 月 日鉴证意见：（盖章）经办人：鉴证日期：2017年 月 日附件:廉政合同甲方：广州市白水山森林公园管理处承包人：（全称）根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政

33、建设，保证工程质量与施 工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建 设，订立本合同。1双方权利和义务1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原那么（法律认定的 商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理 规章制度。1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报 ，监督并认 真查处违法违纪行为。1. 5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违

34、反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知 处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二局部通用条款第87条规定处理。2甲方义务2.1甲方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在 承包人报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。2. 2甲方及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得 接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2. 3甲方及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶 子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。3. 4甲方及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设

35、备， 不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。4. 5甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安 排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2. 6甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设 备供应、工程分包、劳务等经济活动。3承包人义务2.1 承包人不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼 品。2.2 承包人不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支 付的任何费用。3. 3承包人不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活 动。3. 4承包人不得为甲方和个

36、人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。3. 5承包人不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁耍活动、配偶子女工作安排 以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任4.1甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规 定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。4. 2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关 规定给予处分；情节严重的，给予承包人13年内不得进入工程建设市场的处分；涉嫌 犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；5双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，

37、并由合同双方当事人或其上级 部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同法律效力本合同作为增城林场森林消防基础设施建设勘察设计合同的附件,与设计合同具有同 等的法律效力。7合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。8合同份数本合同一式的份，合同双方当事人各执二份。有上级部门的，合同双方当事人应各送 交其上级部门一份。甲方：（公章）广州市白水山森林公园管理处承包人：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）联系 :联系 :联系 :上级部门：（公章）上级部门：（公章）2017年 月 日2017年 月 日附录4 （本表送交易服务机构备案

38、）正式投标人名单招标工程名称:序号投标人名称联络人 号码 （移动 ）购买招标文件 日期经办人： ：日期： 年 月 日27附录5勘察设计费报价表序号项报价（万元）备注1岩土工程勘探费2工程测量费3工程物探费4其他勘察费勘察费小计5管线综合规划设计费6方案设计费7初步设计费8施工图设计费9概算、预算编制费10竣工图设计费二设计费小计三勘察设计费合计注释：投标人根据勘察设计费报价表的要求进行报价。投标人报价应不高于限价。投标总价 超过设计和勘察招标总控制价时，投标文件将作无效标处理.假设投标人的投标报价计算错谡，发 包人有权作山修正，假设修正后价格超过招标控制价时，投标文件将作无效标处理。（经算术复

39、核 的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原那么确定其最终报价。按上述修正错误的原 那么及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人 不接受修正后的报价，那么取消其投标资格。）28附录7投标书工程名称：0致：（招标人、招标代理机构名称）我方已收到并研究了上述工程的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件 和技术规范等文件。我方已检查和核对r这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿 按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承当上述工程并 修补其中任何缺陷。我方愿以人民币 元（大写：元）（其中：勘

40、察费元；设计费一元）的投标总报价，承包本次招标所包含的工作，并承当任何质量缺陷责任。我方工程负责人是 o我方遵守本投标书直至投标有效期满，在投标有效期满前，本投标书对我方一直具有约束力， 随时可接受中标。我方成认所附投标文件资料为本投标书的一局部。我方认同招标文件规定的评审规那么，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取阻碍工程进展 的行为。如果我方中标，我方将提供规定的履约担保，将在合同规定的h期开工，并在竣工时间内，按 照上述文件完成工程。除非制定正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束 力的合同。我方保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的；在广州公共资

41、源交易中心企业库登记的 一切信息都是真实的、在有效期内的。假设与事实不符，经查实，我方愿意接受公开通报，承当由此 带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。投标人：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）委托代理人：（签名或盖章）工程负责人：（签名或盖章）地址：邮政编码： / ：/FAX电子邮箱：开户银行名称、帐号：开户行地址/ ：日期：年 月 日29序号章节、条目范本原文拟删改的内容f通过项H编号或名称找到所需 的工程一在上述的答疑时间内点 击“投标人问题列表”一输入密码（密码为：）进入到提问区域提出自己的问题以及查看所有的 问题。92. 6. 1投标截止时间为一年月日

42、时分，投标地点为-投标截止时间为2017年_月 日时分,投标地点为丁.州公共资源交易中心（广州市天 河区天润路333号 楼开标室）。10增加2. 6. 4投标截止时间自招标人（招标代理 机构）售出第一份招标文件之日起 计：不少于20天。11第二章2. 7. 1技术文件（设计方案、电子文件、 展示板）接收时不得启封，送达评 标地点后，由招标管理机构的监督 人员，或者交易服务机构见证人启 封并编号，参与开标、评标的其他 人员应当回避。评标结果揭晓前， 负责编号的工作人员不得向他人透 露投标文件编号的情况。技术文件（设计方案、保密信封、 电子文件、展示板）接收时不得启 封，送达评标地点后，由招标管理

43、 机构的监督人员，或者交易服务机 构见证人启封并编号，参与开标、 评标的其他人员应当1可避。评标结 果揭晓前，负责编号的工作人员不 得向他人透露投标文件编号的情 况。12第二章2. 7.2如果实行网上投标，投标文件由远 程招标投标服务系统随机编号。删除13第二章2. 7.3技术文件的正本、副本、展示图纸、 模型、计算机文件的编号应当一致。技术文件的正本、副本、展示图纸、 模计算机文件的编号应当一 致。14第三章、3.1.1.1、设计深度要求市政工程勘察设计投标文 件应到达建设部市政公用工程设 计文件编制深度规定相应设计阶 段的要求。3. 1.1. 2设计独特具有独创性的节 点位置，应该提供示意

44、图。删除15第三章3. 1.2投标文件由商务文件和技术文件两 局部组成。各局部投标文件应分别 编制，各自独立包装。商务文件和 技术文件两局部组成的总页数建议 不超过一页。投标文件由商务文件和技术文件 两局部组成。各局部投标文件应分 别编制，各自独立包装。商务文件 总页数不限制，技术文件的总页数 建议不超过300页。16第三章3. 1.3投标文件一式4份（假设涉及到保密 信封、计算机文件、展示图纸、模 型时，保密信封、计算机文件、展投标文件一式1份（假设涉及到保密 信封、计算机文件、展示图纸、模 型时，保密信封、计算机文件、展附录8 （如果招标人接受联合体，那么与投标书一起递交）联合体共同投标协

45、议投标工程名称：O致：（招标人、招标代理机构名称）我方决定组成联合体共同参加以上工程的投标，假设中标，联合体各成员向招标人承当连带责 任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签 订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。投标牵头人：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）委托代理人：（签名或盖章）地址：邮政编码： / ：分工内容：联合体成员：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）委托代理人：（签名或盖章）地址：邮政编码： / ：分工内容：联合体成员：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）委托代理人：（签名或盖章）地址：邮政编码： / ：分工内容：签订日期：年 月 日30法人证明书或法人授权委托书格式：（原件放在正本上，副本可用复印件）法定代表人（负责人）证明书（）第号现任我