2022新版工程施工合同范本.docx
《2022新版工程施工合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022新版工程施工合同范本.docx(20页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、编号:WD-HT-07752022新版工程施工合同范本(精选)合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方:乙方:日期:合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 交给发包方管理,如发包方拖延接收,其保管费用和造成的损失由发 包方承当。交工验收中如发现有不符合质量要求,需要返工的工程, 应分清责任。属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由承包 方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。10、已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管,发包方 不得动用,假设发包方已经使用,即视同交验。由于承包方原因,应交 工验收而不交不验的工程,
2、除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而 造成的经济损失。11s工程交工验收后,土建工程保修期为1年,采暖工程保修 期为一个采暖期,水电工程保修期为半年。保修证书在交工验收后由 承包方填写交给发包方。由施工造成的工程质量问题,发包方应书面 通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时,发 包方可动用预留保修款请人修理,超支局部应由承包方负担。12、发包方在不阻碍承包方正常作业的情况下,可以随时对作 业进度、质量进行检查。第八条工程合同总价1、本工程合同总价为人民币 元。其中:材料费:元(人民币),人工费:元(人民币),管理费: 元(人民币),设计费:元(人民币),垃圾清运合同范本 |
3、CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 费:元(人民币),税金:元(人民币),其他费用:元(人民币)。2、如遇以下情况,合同总价作相应调整:(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;(2 )在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;(3)重大设计发生变更;(4)在施工中新增加了工程工程;(5 )其它 o第九条工程价款的支付与结算1、本合同签订后 日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款,计人民币 元;临时设施 费,为土建工程合同总造价的% ,计人民币 元,安 装工程为人工费的%,计人民币 元;材料设备差价元,分 次支付,每次支付时间、金额
4、o差价调整方法:双方商定采F卜列第种差价调整方法。2、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在 日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付到达合同总价的 %时,按规定比例逐步开始扣回备料款。工程进度款支付。第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工程进度款应根据甲乙双方在合同条款约定的时间、方式和经发包方 代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计 算、支付工程款。发包方如不按合同约定支付工程款,那么按合同条款 的约定承当相应的责任。3、工程价款支付到达合同总价款的95%时,不再按进度付款, 办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计
5、息)一次支付给 承包方。4、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额 日万分之 的违约金。5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度, 造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承当。6、本合同造价结算方式:。7、承包方在单项工程竣工验收后 天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件 天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨 款。工程竣工结算的审查。发包方在收到承包方提出的工程竣工结算 证书后,由发包方的造价工程师或委托相应资质的工程造价咨询单位 审查,并按合同约定的时间提出审查意见,作为办理竣工结算的依据。8、当事人双方对建
6、设工程施工合同执行过程中的工程价格争议,第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 可通过以下方法解决:(1 )双方协商确定;(2)按合同条款约定的方法提请调解;(3)向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。在争议处理中,涉及工程价格鉴定的,由工程所在地工程造价管 理机构或法院指定的工程造价管理机构负责。9、发包方未按照约定支付价款的,承包方可以催告发包方在合 理期限内支付价款。发包方逾期不支付的,除按照建设工程的性质不 宜折价、拍卖的以外,承包方可以与发包方协议将该工程折价,也可 以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或 者拍卖的价款优先受
7、偿。第十条材料、设备供应1、本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、 技术资料的,承包方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工 等损失。2、材料、设备供应范围的划分和检验:(1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 产品,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外 交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。(2 )成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货、供应和 商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保
8、存,安 装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丧失或损坏。(3 )本工程所需材料、设备除在发包方供应的材料、设备明 细表”明确由发包方供应外,其余材料均由承包方组织供应。(4 )所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检查 验收,签交物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经发包方许可 签署出场证书,不得运出场外。(5)已进场的物资,假设发现有不合格者,供料一方必须迅速将 其运出场外。(6)具有合格证书的建筑材料、设备,任何一方如有异议要求 检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检 验的一方承当;如属不合格产品,检验费用由供料一方负担。(7)没有合格证书,且未经试验鉴定或经
9、过试验鉴定为不合格 的建筑材料、设备、构配件等,双方均不得用于本工程。假设属材料人 员失职或其它原因造成不良后果,由责任一方负责。(8)任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件第13页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同于本工程的,都要签证记录在案,由此引起的一切后果由强迫一方负 责。3、材料价差及实物价格的结算。(1)发包方提交的主要材料指标,由承包方采购供货的,应根 据指标的性质、发生的政策性调价等,以建筑安装材料预算价格为依 据,逐项计算出原价价差或预算价差,均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的,不得列入工程直接费。(2)发包方提供
10、的主要材料实物,按发包方提供实物时建筑安 装材料价格结算价款。(3 )除发包方供应的材料、设备外,发包方指定厂家、品种让 承包方购买和供应其所指定的材料、设备的,其价款按实结算。(4 )发包方委托承包方代购的材料、设备,按双方商定的价格,由承包方收取代购款包干使用,发包方应于本合同签订后一天内一次 付清。(5)发包方提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工 程用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符时,由承包方协助进 行调剂串换使用,由发包方给付承包方劳务费 元(或承包方不收取劳务费)。(6 )发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规第14页合同范本 | CONTRACT TEM
11、PLATE 建设工程施工合同 定办理,其量差、价差由发包方承当。第十一条工程停建或缓建1、由于政策变化,不可抗力以及双方之外原因导致工程停建或 缓建,使合同不能继续履行,承包方应妥善做好已完工程和已购材料、 设备的保护和移交工作;按发包方要求将自有机械设备和人员撤出施 工现场。发包方应为承包方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出, 并按合同规定支付已完工程价款和赔偿承包方有关损失。2、已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和 退货发生的费用,由发包方承当。但未及时退货造成的损失由责任方 承当。第十二条发包方驻工地代表:1、发包方驻工地代表及委派人员名单:(1 )姓名: ,职务:职权
12、:O(2 )姓名:职务:职权:o2、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有): 姓名:职务:职权:O第十九条承包方驻工地代表名单:姓名: ,职务:职权:0姓名: ,职务:职权:0第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同第十三条发包方工作L施工场地具备开工条件和完成时间的要求:2、水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应 要求:3、施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止 地点:4、工程地质和地下管网线路资料的提供时间:5、办理证件、批件的名称和完成时间:6、水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7、会审图纸和设计交底的时间
13、:8、施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第十四条工程负责人和工伤事故L发包方派 为驻现场负责人,承包方派 为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定。2、承包方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火 防盗。在施工中发生的伤亡事故和承包方管理不善造成的其他损失, 均由承包方负责,承包方不得因此影响工程进度。第十五条质量保修1、承包方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同规定,对交付发包方使用的工程在质量保修期内承当质量保修责任。2、质量保修工作的实施。承包方应在工程竣工验收之前,与发包方签订质量保修书
14、,作为本合同附件。3、质量保修书的主要内容包括:(1)质量保修工程内容及范围。(2 )质量保修期。(3 )质量保修责任。(4 )质量保修金的支付方法。(5)工程竣工验收合格并结清工程余款后,承包方向发包方办理移交手续,并填写工程保修单。4、在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为:(1)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2 )屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(4 )电气管线、给排水管道、设备安装为2年;(5 )装修工程为2年。5、其他工程的保修期限由建设单位和施工单位约定。保修期
15、从第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工程竣工验收合格之日起计算。第十六条争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按以下第 种方式解决:L提交 仲裁委员会仲裁;2、依法向 人民法院起诉。第十七条违约责任 发包方的违约责任:L因发包方变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提 供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修 改设计,发包方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承当责任。3、因施工人的原因致使建
16、设工程质量不符合约定的,发包方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者 返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承当违约责任。4、因发包方的原因致使工程中途停建、缓建的,发包方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包方因此造成的停工、窝工、倒运、 机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版工程施工合同范本(精选)说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。发包方
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 新版 工程施工 合同范本
限制150内