黄河水利工程维修养护合同专业版(合同版本).docx

《黄河水利工程维修养护合同专业版(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《黄河水利工程维修养护合同专业版(合同版本).docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0174黄河水利工程维修养护合同专业版（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同 第12条单项维修工作工期延误发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任12.1增加合同中任何单项工程的工作内容。12 . 2增加合同中任何单项工程的工程量超过专用合同条款约 定的百分比。12 . 3改变合同中任何一项工作的标准或性质。12.4合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。12 . 5不可抗力：承包人在以上情况发生后2天内，就延误的 原因、工程内容、延期要求和因此发生的费

2、用向发包人提出报告，经 发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复，承包人即 可视为报告已被确认。非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责 任，并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。第13条单项维修养护工作工期提前某项工作如需要提前完工，双方协商一致后签订提前完工协议， 完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划，发包人应在2 天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括 以下主要内容：13 . 1提前的时间。13 . 2承包人采取的赶工措施。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同13 . 3发包人为赶工提供的条件。13.4赶工费用和奖金。4

3、.质量与检验第14条质量管理承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条款约定的时 间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、 质量检查程序和细那么等的维修养护质量保证措施报告，报送发包人审 批。第15条检查和返工承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养护 使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检 查，详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。承 包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。 承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护工程进行修补返工， 承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用，由

4、发包人承担责任。以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍 由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行，第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同 检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此 之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。第16条质量要求质量应到达水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有具体标 准的工程应到达技术条款的质量要求。因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能 到达约定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应 按发包人要求的时间返

5、工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包 人承担返工费用；能返工但返工不可能到达约定的质量标准和要求， 承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由 承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工 的费用。双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定的部门裁定， 发生的一切费用由责任方承担。5.合同价款与支付第17条合同价格调整合同价格在合同书签订后，任何一方不得擅自改变。在发生以下 情况之一时可作调整。第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同17 . 1发包人确认的变更。17.2专用合同条款约定的其他增减和调整。承包

6、人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式 通知发包人予以复核，批准后通知承包人。第18条月维修养护付款申请报告的核实确认承包人按专用合同条款约定的时间，向发包人提交月维修养护付 款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和 应支付的维修养护款，假设月维修养护付款申请报告需要修改，承包人 应按发包人的指示进行修改，重新提交月维修养护付款申请报告。发 包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。第19条维修养护款支付发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款，承包人可向 发包人发出要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求 支付，承包人可在发出通知7天

7、后减缓维修养护工作速度，直至停止 工作，发包人承担违约责任。假设承包人和发包人协商同意签订延期付款协议，发包人可延期支 付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。第20条维修养护款结算维修养护工作检查验收合格后，承包人应按有关规定和专用合同第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报 告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的 时间内办理结算。6 .变更第21条变更21 . 1变更的范围和内容：(1 )取消合同中任何一项工作。(2 )改变合同中任何一项工作的标准和性质。(3)改变合

8、同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施 工顺序。21 . 2变更的程序和指示：(1 )承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行，假设 不同意变更，应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包 人，那么视为承包人已同意发包人提出的变更要求。(2)没有发包人的指示，承包人不得擅自进行变更。第22条确定变更价款和工期做出第21条规定的变更后，如果变更工程引起维修养护方案和 进度计划发生实质性变动，影响了其原定维修养护费用时，应在双方 协商的时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同 后作出调整价款和完工日

9、期的变更决定；除此之外，不予调整合同价 款。因承包人违约必须作出的变更，因而增加的费用和工期延误，责 任由承包人承担。7 .验收第23条验收合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工 作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。23 . 1阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成 某一阶段或某一单项维修养护工作后，承包人应7天内按照发包人要 求提交验收报告（附验收资料），发包人应在收到承包人提交的验收 报告后7天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合同验收 申请报告的附件。23 . 2合同期满验收合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告（附验 收资料）。发

10、包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包 人组织验收，验收合格由发包人签署验收证书，颁发给承包人。8 .争议、违约和索赔第24条争议的解决第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE修理维护合同发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉讼的，可按专 用合同条款的约定，采用以下的方式解决：24.1提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能 接受，或由于一方原因使调解结果无法执行，任何一方可提请仲裁或 诉讼解决争议。24.2签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均 可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人 民法院诉讼。发生争议后，任何一方均不得

11、以调解和仲裁或诉讼判决未果为借 口拒绝或拖延按合同约定进行的工作，双方都应继续履行合同。第25条违约发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法 履行的行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期 限内履行合同，否那么有权暂停维修养护工作，直至解除合同，发包人 应承担违约责任，支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承 包人造成的损失。承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到 合同约定的要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履 行的行为，发包人对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付维修养第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE修理

12、维护合同 护款，直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用，并 按合同规定支付违约金，并赔偿因违约给发包人造成的损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约 方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前 7天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。第26条索赔发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有 关条款按以下规定向发包人提出索赔：26 . 1索赔事件发生后7天内，向发包人提交索赔的申请报告。26 . 2索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细 说明索赔理由和索赔费用的计算依据

13、。26 . 3发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核，并 做出决定，发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复，应 视为批准。9 .其他第27条安全施工承包人应按合同规定，认真做好施工安全工作。发包人应按有关 法律、法规、规章和本合同有关规定，检查、监督上述工作的实施，第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同 对承包人故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工整改。承包人按有 关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因 此发生的费用。发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即通知发包人和上级 有关部门。同时按国家有关规定处理。第28条专利技术和

14、合理化建议发包人要求承包人采用专利技术时，须负责办理相应的申报、审 批手续，承担申报、试验等费用。承包人提出使用专利技术时，须报 发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承 担有关费用的约定后承包人才能实施。承包人提出合理化建议涉及到的变更，应以书面形式提交发包 人，假设建议被采纳，需由发包人发出变更指示后方可实施。第29条不可抗力不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在 24小时内向发包人通报情况，按专用合同条款约定的时间向发包人 报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，承包人应每隔2 天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。发包人应对灾害处理 提供必

15、要条件。第30条因灾害发生的费用按以下规定由双方分别承担。第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同30 . 1工程本身的损害由发包人承担。30 . 2人员伤亡由其所属方负责，并承担相应费用。30 . 3造成承包人设备、机械的损坏等损失，由承包人承担。30.4所需清理修复工作的费用由发包人承担。第31条合同的生效与终止本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书 上签字并盖公章后生效。承包期满，维修养护工作终止，未完承包工 作内容按专用条款约定的方式处理后，并且除此之外合同双方均未遗 留按合同规定应履行的其他义务时，合同自然终止。专用合同条款前言专用合同条

16、款中的各条款是补充和修改通用合同条款号相同的 条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不 一致，那么以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的局部 仍有效。1 .词语涵义及合同条件第1条词语涵义1 . 1发包人：2 .2承包人：第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE修理维护合同黄河水利工程维修养护合同专业版（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。合同编号：发包人：承包人：维修养护工程名称：依据中华人民共和国合同

17、法（以下简称发包人） 与（以下简称承包人）就 工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写） Lo一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语 涵义相同。二、本合同的组成文件及解释顺序为3 .合同（包括补充合同和协议）4 .中标通知书合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同1 .3发包人代表：1.4承包人代表1 . 5承包期：自年 月 日开始，至 年月 日终止。历时总天数 天。第2条合同文件假设还有其他构成合同的文件时，按照签署日期的先后，插入合同 中，签署日期在后的应排在前面，并列出全部文件的名称和顺序。第3条合同使用的语

18、言文字和适用法律（例如，）如果双方商定合同使用语言文字为汉语即：3.1本合同使用的 语言文字是汉语。2 .双方主要义务和责任第5条发包人主要义务和责任5. 1审查批复承包人上报的整个维修养护期内的总体维修养护 计划的时间1 .2审查批复承包人上报的单项维修养护计划的时间：第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE修理维护合同2 .4第6条承包人主要义务和责任3 .工作进度第12条单项维修工作工期延误第13条工期提前4 .质量与检验第14条质量管理第16条质量要求5 .合同价格与支付第17条合同价格及调整第19条维修养护款支付第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

19、修理维护合同第20条维修养护款结算6 .变更第22条确定变更价格和工期7 .验收第23条验收8 .争议、违约和索赔第24条争议的解决第25条违约第26条索赔9 .其他第28条专利技术和合理化建议第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同技术条款1 . 一般规定第1条说明1 . 1工程概况：(1 )工程位置：所属县；上下邻接；起至桩号等。(2)工程类别：堤防工程，险工、控导护滩(岸)、防护坝工程，水闸工程等。(3 )工程数量：堤防长度、险工、控导护滩(岸)、防护坝工程座数及坝垛数、水闸座数等。1 . 2水文气象：气象特征、降水量及分布、气温1.3对外交通条件第2条合同

20、工程工作范围及内容(承包范围及内容)第3条维修养护工作会议与报表3 .1发包人在每周或每月定期召开周、月协调会议或专题会议, 检查承包人的工作进度计划执行情况和维修养护工作质量情况，协调 解决维修养护工作中存在的问题。3.2承包人应在每周或每月按发包人规定的格式提交周、月进第22页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同度报告，其主要内容有：上周（或月）维修养护工作进度计划、要求 和实际完成的累计工作量以及影响工作进度的因素和本周（月）采取 的改进措施；维修养护工作质量（含质量事故和质量缺陷记录及处理 情况）等。第4条质量管理1.1 承包人应建立质量保证体系，选派有经验

21、的维修养护技术 人员对维修养护工作的各个环节的质量进行检查，及时向发包人报告 检查中发现的问题，并提供必要的资料。1.2 单项维修养护工作完成后，承包人应认真进行质量检查， 符合工程维修养护标准后，报请发包人检查验收。第5条治安保卫与维修养护工作安全5 .1承包人应教育维修养护人员遵纪守法，维护工地社会治安, 协助治安管理机构做好治安保卫工作。5.2承包人应对劳动保护、照明安全等安全防护工作负责，并 制定安全防护规程，定期召开安全会议进行安全教育。在工作范围内 设置必要的标志和信号。第6条环境保护6 . 1承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章，禁 止随意弃土、堆放材料，禁止在河道内清

22、洗装贮过油类或者有毒污染第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同 物的车辆、容器，不得使有害物质(扬尘、废水、废油)污染土地、 河流。假设因违反环境的有关规定而受到处分或要求赔偿，承包人应负 全部责任。6.1 承包人应保持维修养护区和生活区的环境卫生，设置足够 的临时卫生设施，定期清理维修养护废弃物和垃圾，并将其运至指定 地点进行处理。6.2 在全部维修养护工作完成后，除已征得发包人同意的外， 承包人必须撤除一切应该撤除的临时维修养护设施和临时生活设施。 撤除后的场地应彻底清理。凡发包人决定保存的设施，由发包人与承 包人协商解决处理的方法。第7条技术标准和规范7

23、. 1承包人在执行本合同时，所有的材料、设备、维修养护工 艺和维修养护工作质量检验均应遵照合同技术条款所引用的国家和 行业公布的技术标准和规程、规范的规定和技术要求。本合同引用的 标准和规程、规范(不限于)：(1)堤防工程施工规范(SI260-98 )(2)水利水电工程施工测量规范(SI52-93 )(3)水利水电建设工程验收规程(sd223-1999 )(4)堤防工程施工质量评定与验收规程(SI239-1999 )第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同(5)黄河防洪工程施工质量评定规程(试行)水利部黄河 水利委员会(6)黄河水利委员会水利基本建设工程验收规程实

24、施细那么(7)黄河水利工程维修养护标准(试行)水利部黄河水利 委员会(8)堤防工程养护修理规程(征求意见稿)(9)水闸技术管理规程(SI75-94 )(10)水闸工程管理技术规范3170-98 )(11)水利工程闸门及启闭机、升船设备管理等级评定方法 (试行)(12)水闸安全鉴定规定(SI214-98)2.工程维修养护承包人应对工程进行日常巡查、保养和防护，及时恢复或局部改 善原有工程面貌，保持工程完整、安全和正常运用；降雨期间应加强 巡查，对因雨水对工程造成的损坏随时采取临时措施(如对积水进行 合理排除或圈堵，及时关闭护路闸等)。第8条堤防工程8. 1堤顶维修养护(1)堤顶高程、宽度等主要技

25、术指标应符合设计或竣工验收时第25页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同 的标准。(2)未硬化堤顶应保持花鼓顶，到达饱满平整，无车槽及明显 凸凹、起伏；降雨期间及时排水，雨后无积水，平均每5. 0米长堤 段纵向高差不应大于0 . 1米，横向坡度宜保持在2%-3%o(3 )硬化堤顶应保持无积水、无杂物，堤顶整洁，路面无损坏、 裂缝、翻浆、脱皮、泛油、龟裂、啃边等现象。(4)泥结碎石堤顶应适时补充磨耗层和洒水养护，保持顶面平 顺，无明显凸凹、起伏。(5)堤肩应到达无明显坑洼，堤肩线平顺规整，应植草防护。(6)边境应到达场面平整，塔线顺直，无杂草。(7 )堤防土牛应到达顶平

26、坡顺，边角整齐，规整划一。(8)备防石位置合理，摆放整齐，便于管理与抢险车辆通行， 无坍垛、无杂草杂物，垛号、方量等标注清晰。(9 )管护基地房台应到达边坡平顺、台面平整清洁、规整化一。(10 )堤防路口不能蚕食堤顶，硬化路口路面坚固无损。(11 )未硬化堤顶的维修养护应做到：根据堤顶干燥程度，及时进行洒水养护。对堤顶坑凹及时进行补土填平、夯实，雨后进行刮平碾压。堤顶泥泞期间及时关闭护路闸(杆)、排除积水。第26页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同8.2 堤坡(淤区边坡)维修养护(1 )堤坡(淤区边坡)应保持竣工验收时的坡度，坡面平顺， 无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴

27、、陷坑、杂草杂物，无违章垦植及取 土现象，堤脚线明确。(2 )淤背区、淤临区、前俄、后俄高程、宽度、坡度等主要技 术指标应符合设计或竣工验收时的标准。保持顶面平整，沟、填整齐, 内外缘高差符合设计要求。(3 )砌石堤坡和混凝土堤坡按险工、控导工程养护标准执行。(4)对雨后出现的局部残缺和水沟浪窝、陷坑等，应及时按标 准进行恢复，严格掌握工程质量。(5 )上堤辅道应保持完整、平顺，无沟坎、凹陷、残缺，无蚕 食侵蚀堤身现象。8.3 护堤地维修养护：护堤地要到达地面平整，边界明确，界 沟、界填规整平顺，无违章取土现象，无杂物。第9条险工、控导、护滩(岸)、防护坝工程9.1 坝、垛、护岸顶面(1)宽度

28、、高程符合竣工验收时或设计标准，顶面平整，无凸 凹、裂缝、陷坑、浪窝，无乱石、杂物及高秆杂草等。(2 )沿子石规整、无缺损、无勾缝脱落；眉子土 (边境)平整、第27页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同无缺损。(3)备防石位置合理，摆放整齐，便于管理与抢险交通，无坍垛、无杂草杂物，坝号、垛号、方量等标注清晰。9 . 2护坡(1)土坝坡：坡面平顺，草皮覆盖完好，无高秆杂草、水沟浪窝、裂缝、洞穴、陷坑。(2 )散抛块石护坡：坡面平顺，无浮石、无游石、无缺石，无明显外凸里凹现象，保持坡面清洁。(3 )干砌石护坡：坡面平顺、砌块完好、砌缝紧密，无松动、塌陷、架空，灰缝无脱落，

29、坡面清洁。(4)浆砌石护坡：坡面平顺、清洁，灰缝无脱落，无松动、变形。9.3根石(1 )根石台的高程、宽度、坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。保持台面平整，无浮石、杂物。(2)根石坡平顺，无明显外凸里凹现象，无浮石、游石。(3 )联坝参照堤防工程标准执行。第10条水闸工程10 . 1管理范围内应保持整洁美观，搞好绿化美化。第28页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同4 .专用合同条款5 .通用合同条款6 .技术条款7 .组成合同的其它文件。上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。三、承包人保证按照合同

30、约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本 份，其中：发包人 份，承包人 份。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：委托代理人： 委托代理人： ： ： ： ：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同10 . 2 土工建筑物无水沟浪窝、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡和洞 穴等；排水系统、导渗及减压设施无损坏、堵塞、失效；土石结合部 无异常渗

31、漏。10 . 3石工建筑物块石护坡无塌陷、松动、隆起、底部淘空、 垫层散失；墩墙无倾斜、滑动，无勾缝脱落；排水设施无堵塞、损坏、 失效。10.4混凝土建筑物（含钢丝网水泥板）无裂缝、腐蚀、非正 常磨损、剥蚀、露筋（网）及钢筋锈蚀等情况。10 . 5水下工程无冲刷破坏；消力池、门槽内无砂石杂物申 缩缝止水无损坏；门槽、门坎的预埋件无损坏。10.6闸门无变形、锈蚀、焊筵开裂或螺栓、挪钉锈蚀、松动； 支承行走机构运转灵活；止水装置完好；门体外表涂层无大面积剥落。10.7启闭设备运转灵活、制动性能良好，无腐蚀，运用时无 异常声响；钢丝绳无断丝、锈蚀，端头固定符合要求；零部件无缺损、 裂纹、非正常磨损，

32、螺杆无弯曲变形；油路通畅，油量、油质合乎规 定要求。10 . 8机电设备及防雷设施的设备、线路正常，接头牢固，安 全保护装置是动作准确可靠，指示仪表指示准确、接地可靠，绝缘电 阻值合乎规定，防雷设施安全可靠，备用电源完好可靠。第29页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同第11条围堤、格堤、防汛道路参照堤防工程标准执行。第12条生物防护工程12 . 1防浪林、行道林、适生林、护堤地林及险工、控导、护 滩（岸）、水闸的树木生长旺盛，无病虫害，无滥砍滥伐和人、畜破 坏。行道林和险工、控导、水闸的树木修剪整齐、美观，鱼鳞坑、浇 水沟规整，存活率到达98%以上。防浪林、适生林、

33、护堤地林株行 距适宜，存活率应达95%以上；林区无高秆杂草。12 . 2堤防、险工、控导、水闸等适宜植草的工程部位，草皮 整洁美观，覆盖率到达95%以上，无高秆杂草。12 . 3有景观功能的工程绿化，可参照园林景区进行养护。第13条管理设施13 . 1位移、渗流、应力应变、震动反响等安全监测设施完好。13 . 2远程监控系统的现场设施、设备（仪器、传感器等）完 好无损坏，运行正常。13 . 3排水沟完好，畅通无损坏，无孔洞暗沟、沟身无蛰陷、 断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。13.4公里桩、百米桩、边界桩、断面桩、坝号桩、高标桩、 交界牌、指示牌、标志牌、责任牌、简介牌

34、、纪念碑等埋设坚固，布第30页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同 局合理、尺度规范，标识清晰、醒目美观、无涂层脱落、无损坏和丢 失。13.5水尺无损坏，标尺清晰，基座涂层无脱落；测流测沙桥 完整、稳固，铁件无锈蚀、无涂层脱落。13.6照明、通讯、安全防护等设施完好。13 . 7护路闸（杆）开合灵活，标识齐全、醒目美观，埋设坚 固无损坏，涂层无脱落。13 . 8管护基地房屋、防汛屋、守险房、启闭机房、测流测沙 房等，坚固完整、门窗齐全无损坏，墙体无裂缝、墙皮无脱落，房（屋） 顶不漏水。13 . 9景点建筑物、构筑物及其他设施干净整洁无损坏、涂层 醒目无脱落。第14条工

35、程资料工程检查记录要清晰、准确、完整、规范，各类工程的维修养护 资料要清晰整洁，内容真实、齐全、准确、规范，并要求及时上报、 存档。维修养护资料包括：内部工作制度和方法，汛前汛后工程普查资 料，险工、控导工程根石探测资料，堤防隐患探测资料，维修养护方 案及实施计划，工程鉴定资料，原材料质量鉴定资料，检查检测试验第31页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE修理维护合同资料，单项工程维修养护工作总结，维修养护大事记，维修养护日志,维修养护工作总结报告等。您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第32页

36、合同范本 | CONTRACT TEMPLATE修理维护合同地址：邮政编码：开户银行：帐号：年 月 日签订地点：附件通用合同条款1 ,词语涵义及合同文件第1条词语涵义地址：邮政编码：开户银行：帐号：年 月 S签订地点：除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的 涵义1.1 发包人：指专用合同条款中写明的当事人。1.2 承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事 人。1.3 发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。1.4 承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。1.5 合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工 作，明确相互权利、义务关系的协议。1.6 投标

37、文件：指承包人为完本钱合同规定的各项工作，向发合同范本 | CONTRACT TEMPLATE修理维护合同 包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。1 .7中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。1 . 8工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、 保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。1 .9合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应 付给承包人的总金额。1 . 10费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费 和分摊的其它费用。1 . 11承包期：指承包工程维修养护工作的历时。1 . 12天：指日历天。1 . 13书面形式：指任何手写、打印

38、、印刷的各种函件，包括 电报、电传、 和电子邮件。1 . 14不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、 战争等异常现象以及政府公布新政策、法律和采取新措施导致合同无 法履行的不可预见、不可防止并不能克服的客观情况。第2条合同文件组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现 含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先 顺序如下第4页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同2. 1合同（包括补充合同或协议）。2.2中标通知书2.3招标文件2.4专用合同条款。2 . 5通用合同条款。2 . 6技术条款。2 . 7组成合同的其它文件。第3条

39、合同使用的语言文字和适用法律3. 1本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他 语言。3 . 2本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄 河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。4 .3施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家 和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理方法；没有相应规定 时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺， 经发包人批准后执行。第4条联络本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定 的地点，办理签收手续。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同2.双方主要义务和责任第5条发包人主要

40、义务和责任5. 1按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期 内的总体维修养护计划。5.2 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养 护计划。5.3 按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关 的档案资料。5.4 .4按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、 水准点及其基本资料和数据。5.5 按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备 的驻留场地。5.6 按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。第6条承包人主要义务和责任6. 1在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备 工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的田可指示，严格按照合 同中

41、规定的标准及质量要求完成维修养护工作。6.2 按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包 人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同 家有关规定文明施工。6.3 遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定， 防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及 时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。6.4 . 4自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通 信等，并承担一切费用。6.5 负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时 做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护

42、，造成损坏承担 一切费用。6.6 在维修养护工作完成后，及时撤除临时设施，清除维修养 护工作区和生活区及其施工废弃物。6.7 按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进 展情况、管理信息等。6.8 按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。第7条发包人代表发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施， 并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。第8条承包人代表承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 修理维护合同 代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。3.工作进度第9条实施计划承包人应按技术

43、条款规定的内容和发包人的指示，编制实施计划 提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修 改意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。第10条延误开工发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期 的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由 发包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔 偿。第11条暂停工作发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或局部维修养护 工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。不管由于何种原 因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全 保障。当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复 工通知中指定的时间复工。假设承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加 的费用和工期延误责任由承包人承担。