2023年一级建造师建设工程项目管理临考突破二.docx

《2023年一级建造师建设工程项目管理临考突破二.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师建设工程项目管理临考突破二.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年一级建造师建设工程项目管理临考突破二第I题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题施工方是项目的一个参与方，其项目管理重要服从于（）和其自身利益。A.业主的利益B.设计方的利益C施工方的利益D.项目的整体利益对的答案：D.第2题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题国际上把建设监理单位所提供的服务归为（）服务。A.工程征询B.工程策划C.工程监督D.工程管理对的答案：A,C进度控制与成本支出计划一 D.进度计划与成本支出控制对的答案:C,第19题（单项选择题）（每题1.00分）题目分

2、类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题施工成本管理是运用组织经济等措施，以寻求（）A.计划成本越低越好B.最大限度的成本节约C计划成本的准确范围D.保证可以减少成本对的答案：B,第20题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题关于成本加酬金协议的特点和应用，卜.列说法对的的是（）A.采用该计价方式不利于业主方的投资控制B.采用该计价方式不利于业主方的进度控制C该计价方式不利于项目管理协议D.该计价方式不利于施工总承包管理协议对的答案：A,第21题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项

3、选择题论证建设工程项目总进度目的时，需要进行：编制各层进度计划；项目的工作编码；进度计划系统的结构分析等。对上述三项工作而言，对的的工作环节是（）A.一一B.一一C.一一D.一一对的答案：D.第22题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题难于直接用于定量分析，只能对定量分析起一定指导作用的成本偏差分析方法是（）A.折线法B.横道图法C.表格法D.曲线法对的答案:D,第23题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题现场文明施工的第一负责人是（）A.分管生产负责人B.现场工长C.项目经理D.技术负

4、责人对的答案：C,第24题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题在年度成本分析中，下列说法对的的是（）A.年度成本分析的内容不涉及月（季）成本分析所包含的内容B.年度成本分析的重点是对下一年度提出切实可行的成本管理措施C.施工周期较长的项目，不需进行月（季）分析，只需进行年度分析D.年度成本分析的依据是月（季）成本报表对的答案：B,第25题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择题在工程网络计划中，工作M的最迟完毕时间为第25天，其连续时间为6天。该工作有三项 紧前工作，它们的最早完毕时间分别

5、为第10天、第12天和第13天,则工作M的总时差为（）A. 6天B. 8天C. 12 天 D. 14 天对的答案：A,第26题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题施工方进度控制的任务是依据（）对施工进度的规定控制施工进度。A.监理规划B.施工任务委托协议C.施工任务单D.施工组织设计对的答案：B,第27题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题常见的影响工程进度的风险，涉及（）A.政治风险B.军事风险C.社会风险D.技术风险对的答案：D.第28题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按

6、章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择在单代号搭接网络计划中,STF 一表示B.i工作和，作的时间间隔D.工作ij的自由时差A.工作i-j的最迟完成时间C.工作和j工作开始到完成的时距对的答案：C,第29题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择 下列选项中，（）属于建设工程项目管理进度控制的技术措施。A.资源需求计划B.工程进度的风险分析C进度控制工作管理职能分工D.选用对实现进度目的有利的施工方案对的答案：D,第30题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题已知某工作ij的连续时间为5

7、天，其i节点的最早开始时间为第18天，最迟开始时间为第21天，则该工作的最早完毕时间为（）A. 18天B.20天C. 23 天 D. 25 天对的答案：C,第31题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题某项工作有两项紧前工作A、B,其连续时间是A = 3, B=4,其最早开始时间是A=5,B = 6,则本工作的最早开始时间是（）对的答案：D,第32题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择 题某建设工程项目，承包人按协议约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。在协议履行过程中，当承包人违约时

8、，开具担保书的担保公司应（）A.在每次支付工程进度款时扣减一定数目的担保金额B.向发包人支付履约担保书规定的保证金C.完毕施工任务并向发包人支付履约担保书规定的保证金D.用履约担保书规定的担保金去完毕施工任务或向发包人支付完毕该项目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内对的答案:D,直方图分布区间的宽窄是由质最特性记录数据的（）所决定的。A.平均值B.标准偏差C.中位数D.最大值对的答案:B,第34题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题盲目追求建筑产品质量的高标准，而不充足考虑业主的投资规模，是缺少质量的（）考虑 的决策。A.

9、安全性B.可靠性C.合用性D.经济性对的答案：D、质量体系认证机构在对申请方质廉体系进行审查时（）A.既需要进行文献审查，又需要进行现场审核B.仅需要进行现场审核C.既不需要进行文献审查，又不需要进行现场审核D.仅需要进行文献审查对的答案：A,第36题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择题在工程项目质量控制系统中，由（）来明确工程项目质量责任主体构成、协议关系和管理 关系、控制的层次和界面。A.质量控制计划系统B.质量控制信息系统C.质量控制措施系统D.质量控制网络系统对的答案：D.题施工质量控制点的管理应当是（）A.连续的B.经常的C.动

10、态的，D.静态的对的答案：C,第38题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）,单项选择题通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达成投资决策所拟定的质 量标准，是（）的质量控制目的。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位对的答案：A,第3题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择题建设工程项目管理规划涉及项目整个实行阶段，它属于（）项目管理的范畴。A.施工方B.设计方C.监理方D.业主方对的答案：D,第4题（单项选择题）（每题1.0（）分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题

11、模拟预测题）单项选择题施工项目管理规划由（）编制。A.施工方B.设计方C.监理方D.业主方对的答案：A, 工程建设各阶段中，（）阶段是工程质量控制的关键。A.决策B.工程施工C.工程设计D.工程招标对的答案：C,第40题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择题分部分项工程完毕后，应在施工单位自行验收合格后，再告知工程监理验收，重要的分部分 项工程应请（）参与验收。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位对的答案：B,第41题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择题提供质量保证资料的时

12、间比工程进展时间应（）A.提前B.同步C.稍后D.无关系对的答案：A,第42题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题下列（）不属于业主项目管理的任务。A.投资控制B.质量控制C.进度控制D.成本控制对的答案：D,第43题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择题安全控制的方针是（）A.以人为本B.安全第一，防止为主C.以人为本，安全第一 D.以人为本，防止为主对的答案:B,第44题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题建筑产品生产的单件性规定

13、每一个建筑产品都要根据其特定的规定进行施工，其表现涉及（）A.不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备，不能由同一家承包商进行生产B.施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特性特别突出C.生产过程中实验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题D.对于同一地区的不同建设工程项目，可以制定相同健康安全与环境管理计划对的答案：C,第45题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题 （）不是施工安全控制的特点。A.控制的目的性B.控制面广C.控制的动态性和严谨性D.控制系统的交叉性对的答案：A,第46题（单项选择题）（每题1.

14、00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择题有关第-类危险源与第二类危险源的描述中对的的是（）A.第一类危险源是事故发生的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要 条件B.第二类危险源是事故发生的前提，第一类危险源的出现是第二类危险源导致事故的必要条件C.第二类危险源是事故的主体，决定事故的严重限度，第一类危险源出现的难易，决定事故发生的也许性大小D.第一类危险源是事故的主体，决定事故发生的也许性大小，第二类危险源出现的难易，决定事故发生的严重限度对的答案：A,题安全检查中的“三宝”不涉及（）A.安全帽B.安全带C.安全网D.安全通道对的答案：D,第48题（

15、单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）,单项选择题向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（）A.政府主管部门B.质量监督机构C.项目法人D.项目总承包方对的答案：C,投标保证金的数额枭高不得超过（）A. 50 万 B.60 万C. 80 万 D. 100 万对的答案：C,第50题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）,单项选择题文明施工的组织规定（）A.施工现场应成立以项目经理为第一负责人的文明施工领导小组，分包单位应服从总包单位B.加强和贯彻现场文明检查、考核和奖惩管理C.施工现场应成立以监理工程师为第

16、一负责人的文明施工管理组织D.各项施工现场管理制度应有文明施工的规定对的答案：A,第51题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择题大气污染物重要以（）状态存在于空气中。A.气体和粒子B.气体和悬浮液体C.粒子和悬浮液体D.分子和蒸汽对的答案：A,第52题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择题建设工程施工劳务分包协议中，劳务分包人的义务涉及（）A.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系B.完毕水、电、热、电信等施工管线和施工道路，并满足完毕本协议劳务作业所需的能源供应、通信

17、及施工道路畅通的时间和质量规定C严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术规定及施工组织设计精心组织施工，保证 工程质量达成约定的标准D.对工程的工期和质量向发包人负责对的答案:C,第53题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题招标人对巳经发出的招标文献进行必要的澄清和修改的，应当在招标文献规定提交投标文 件截止时间至少（）口前，以书面形式告知所有招标文献接受人。A. 7 B.10对的答案：C,第54题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题在NEC协议中，工程师代表的是（）A.发包人的利益B.

18、承包人的利益C发包人和承包人双方的利益D.不代表任何一方的利益对的答案：A,第55题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题招标人和中标人应当在中标告知书发出之日（）日内、按照投标文献和中标人的投标文件 订立书面协议。A. 7 B. 15C. 30 D. 40对的答案：C,第56题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题下列在几种情形中，（）工程项忖经批准可以进行邀请招标。A.受自然地区环境限制的B.技术复杂的C.已具有招标部分条件的D.招标人不完全具有招标能力的对的答案：A,第57题（单项选择

19、题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题银行履约保函通常为协议金额的（）%左右。A. 5 B. 7 C. 10 D. 20对的答案：C,第58题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题建设工程总承包协议一般以（）作为解决争议的最终方式。A.仲裁B.调解C.诉讼D.协商对的答案：A,第59题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择 第5题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择题将项目决策阶段的开发管理（DM

20、）、实行阶段的项目管理（PM）和使用阶段设施管理（FM）集 成为项目（）A.全面管理B.全过程管理C.全寿命管理D.分段管理对的答案：C,第6题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程预算而言，（）是投资的计划值。A.协议价B.工程概算C施工预算D.工程决算做出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）A.申请重新仲裁B.申请仲裁庭执行C.上诉D.向法院申请执行对的答案：D,第60题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题工程变更的补偿范围，通常以（）一

21、定的比例表达。这个比例越大，承包人的风险越大。A.协议税率B.协议间接费C.协议金额D.协议直接费对的答案：C,第61题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题 建设工程协议是承包人进行（）、发包人支付价款的协议。A.项目征询B.工程监理C.项目评估D.工程建设对的答案：D,第62题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择题在建设工程物资采购协议履行中，以下说法对的的是（）A.非经买方批准，卖方必须交付协议规定的标的，物B.卖方可以支付违约金代替原标的物C.卖方可以偿付补偿金代替原标的物D.卖方

22、以其他货品代替原标的物对的答案：A,第63题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择 下列关于施工协议的变更的表述，不对的的是（）A.施工中承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或者施工组织设计的变更及对原材料、 设备的换用，须经工程师批准B.承包人不得对原工程设计进行变更C承包人未经工程师批准擅自变更设计的，因擅自变更设计发生的费用和由此导致发包 人 的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延D.工程师批准采用承包人的合理化建议,所发生的费用由发包人承担对的答案：D,第64题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题

23、模拟预测题）单项选择题下列文献中能作为建设工程监理协议文献的是（）A.监理招标文献B.工程图纸C.规范D.中标告知对的答案：D,题按照FIDIC协议条件规定，假如承包商未能按分包协议的规定准时支付指定分包商应得T 程款，则在工程颁发支付证书前,业主按下列方式解决（）A.规定工程师协调承包商与指定分包商关系，并扣减承包商的协调管理费B.通过工程师下指令，规定承包商付款，否则不颁发支付证书C.直接向指定分包商支付，并以冲账方式从承包商应得款中扣除D.直接向指定分包商支付，并以冲账方式从承包商应得款中双倍扣除对的答案：C,第66题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模

24、拟预测题）单项选择题AIA协议条件重要用于（）A.公共的房屋建筑工程B.私营的房屋建筑工程C.公共的土木工程D.私营的土木工程对的答案:B,第67题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题建设工程项目信息形态有下列形式（）A.文献、数据、报表、图纸等信息B.图纸、协议、规范、记录等信息C.文字图形、语言、新技术信息D.图纸、报告、报表、规范等信息对的答案：C,第68题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题项目投资项编码应综合考虑概算、预算、协议价和（）等因素，建立统一的编码。A.协议工期B.项

25、目投资额C.工程成本D.工程款的支付对的答案：D,题在现阶段，项目管理中最薄弱的工作环节是（）A.进度控制B.投资控制C.质量控制D.信息管理对的答案：D,第70题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）,单项选择题工程管理信息化指的是（）的开发和运用，以及信息技术在工程管理中的开发和应用。A.工程管理信息系统B.工程管理信息资源C.工程管理信息技术D.工程管理信息对的答案：B,第71题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择工程建设项目具有一般项目的基本特性，具体表现在（）A.工程建设项目的一次性B.工程

26、建设项目的约束性C.工程建设项目的目的性D.建设周期长E.工程建设项目投资大对的答案：A,B,C,第72题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题下列关于项目管理组织结构模式的表述中，对的的有（）A.职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B.矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源C大型线性组织系统中的指令途径太长D.线性组织结构中可以跨部门下达指令E.职能组织结构合用于大型组织系统对的答案：BC,下列有关建筑工程监理的说法中不对的的是（）A.国务院可以规定实行强制性监理的工程范围B.建设单位与其委托的工程监理单位应当订立口头或书面的委托监理协

27、议C.工程监理单位承担工程监理业务不受资质等级的约束D.实行建筑工程监理前，建设单位应将委托的工程监理单位书面告知被监理的建筑施工公 司E.建筑工程监理对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位 实行监督对的答案：BC,第74题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 多项选择 题下列关于矩阵组织结构的说明，对的的是（）A.矩阵组织结构中每个工作部门的指令源唯一B.矩阵组织结构不适宜于大的组织系统C.大的矩阵组织结构的指令途径过长D.以纵向工作部门指令为主的矩阵组织结构能减轻该组织最高指挥部门的协调工作量E.矩阵组织结构的指令来源有

28、两个对的答案：D,E,第75题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题施工工程项目管理规划的内容不涉及（）A.项目概述B.项目管理的组织C目的控制的方法和手段D.施工方案E.施工平面布置图对的答案：D,E.第76题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）,多项选择题 安全检查的注意事项涉及（）A.安全检查要进一步基层、领导为主，深人全面地进行B.建立检查的组织领导机构，挑选真有较高技术业务水平的专业人员参与C.把自查与互查有机结合起来，基层以互相检查为主，公司内相应部门以自检为主D.将检查作为最终目的，要

29、及时发现问题E.做好检查的各项准备工作，涉及思想、业务知识、法规政策和物资、奖金准备对的答案:B,E,第77题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题下列有关进度控制的表述中不对的的是（）A.进度控制的目的可以表述为：通过有效的进度控制工作和具体的进度控制措施，在满足投资和质量规定的前提下，力求使工程不超过计划工期B.进度控制往往更强调对整个建设工程计划总工期的控制C.只要关键路线上的工作不出现延误就不会影响总工期D.局部工期的延误对进度目的无影响对的答案：B,第7题（单项选择题）（每题l.（H）分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测

30、题）单项选择题在项目管理的各项任务中，最重要的任务是（）A.协议管理B.安全管理C信息管理D.目的控制对的答案：B,第8题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题关于项目人力资源管理，对的的说法是（）A.人力资源管理的目的是减少人才流动B.人力资源管理不涉及员工的绩效考评E.任何局部工作的延误都会影响工期项目的总工期对的答案:C,D,E,第78题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题建设工程招标应具有的条件是（）A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、

31、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有相应资金或资金来源已经贯彻，且有招标所需设计图纸及技术资料E.发布了招标公告对的答案：A,B,C,D,第79题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择施工图预算的编制依据有（）A.施工组织设计B.地区单位计价表C.经批准和会审的施工图设计文献及有关标准图集D.可行性研究报告E.工程承包协议或协议书对的答案：A3.C.E,第80题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择 题固定总价协议合用的条件一般为（）A.工程项目的施工图设计符合规定，项目范围及工程

32、量计算依据确切，无较大的设计变更, 报价工程量与实际完毕工程量无较大差异B.规模较小、技术不太复杂的中小型工程，承包方可以合理预见实行过程中碰到的各种风 险C协议工期较短（一般为一年内工程）D.初步设计符合规定，项目范围确切的工程E.工程的协议工期合理对的答案:A,B.C.第81题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）,多项选择题下列（）索赔属于承包商向业主的索赔。A.工期延误B.加大施工费用C.不利的自然条件与人为障碍引起的D.物价上涨引起的E.对制定分包商的付款对的答案：B,C,D,第82题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试

33、题（如真题模拟预测题）多项选择 建设工程施工劳务分包协议中，有关劳务报酬最终支付对的的是（）A.所有工作完毕，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料B.工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核算C工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后28天内进行核算D.工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款E.工程承包人确认结算资料后28天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款对的答案:A.D,第83题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题有关保存金规定对的的是（）A.一般为每次工程款的15%B.通

34、常最高不超过协议总价款的5%C.按协议约定，在每次支付工程款时扣除D.在工程移交时，发包人将保存金支付给承包人E.在工程移交时，发包人将保存金的一半支付给承包人对的答案：C,E,第84题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 多项选择题下列有关项目管理组织结构图的说法中，时的的是（）A.对一个项目的组织结构进行分解，并用图的方式表达就形成项目组织结构图B.项目组织结构图描述的是工作对象之间的关系C.项目组织结构编码不同于项目结构编码，两者之间没有联系D.项目组织结构图应注意表达业主方以及项目的参与方有关的各工作部门之间的组织关系E.业主方、施工方、设计

35、方、供货方和工程管理征询方的项目管理的组织结构都可用各自 的项目组织结构图予以描述对的答案:A,D,E,第85题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择工作之间的逻辑关系涉及（）关系。A.组织B.指向C.工艺D.时距E.制约对的答案:A,C,第86题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题国际上.业主方项目管理的方式重要有（）A.业主方自行项目管理B.业主方委托项目管理征询公司承担所有业主方项目管理的任务C业主方委托项目管理征询公司与业主方人员共同进行项目管理D.设计施工承包方式E. EPC总承包

36、方式对的答案：A,B,C,第87题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题建筑工程质量的特性重要表现在（）A.长期性、稳定性B.使用性、耐久性C.安全性、可靠性D.经济性、与环境的协调性E.流动性、复杂性对的答案：B.C,D.第88题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题下列关于项目管理任务分工表和项：目管理职能分工表的论述，对的的是（）A.反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理 职能分工的是项目管理职能分工表职能分工的是项目管理任务分工表C.项目参与各方

37、都应当编制各自的项目管理任务分工表D.项目参与各方都应当编制各自的项目管理职能分工表E.提出问题、筹划、决策、执行、检查这些组成管理的环节就是管理的职能对的答案：A,C,D,E,第89题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题影响工程质量的因素中，对人控制的目的在于（）A.避免人的失误B.全面提高人的素质，以适应工程需要C.便于对影响工程质量的因素进行综洽控制D.调动人的主观能动性，以便用人的工作质量去保证工程质量E.防止为主，防止质量事故对的答案：A.D,第90题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）

38、多项选择题控制项目目的的重要措施涉及（）A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施E.行政措施对的答案：A,B,C.D,第91题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题层层深人找出也许影响工程质量的因素，可采用O法。A.控制图B.分层C.直方图D.因果分析图E.排列图对的答案：B,D.第92题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题下列关于组织和目的的论述，对的的是（）A.系统的目的决定了系统的组织B.系统的组织决定了系统的目的C.组织是目的能否实现的决定性因素D.目的是组织能否实现的决定

39、性因素E.建设工程项目的目的决定了项目管理的组织对的答案：A,C,E,第93题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题职业健康安全管理体系方针是（）A.对危险源辨识和风险评价B.组织对其管理范围内的重大职业健康安全危险源获得一个清楚的结识和总的评价C拟定职业健康安全管理的总方向和总原则及职责和绩效目的D.表白组织对职业健康安全管理承诺，特别是最高管理者的承诺C.人力资源管理的重要特点是管理对象广泛D.人力资源管理的工作环节中涉及通过解聘减少员工对的答案：D.第9题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单

40、项选择题所谓建设工程监理，是指具有相应资质的工程监理公司，接受（）的委托，承担其项目管理 工作，并代表其对单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。A.建设单位B.项目法人代表C.承包商D.工程征询公司对的答案:A,第10题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择E.更好地履行组织的基本法律义务，连续地辨认、评价和控制职业健康安全风险对的答案：C,D,第94题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题线性组织结构的特点包括（）A.指令源有两个B.合用于大的系统C.有多个以上的指令源D.单一的措令源E.

41、在大的组织系统中，指令途径有时过长对的答案：DE第95题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题建设工程索赔成立.的条件有（）A.与协议对照，事件已导致了承包人的额外支出或直接工期损失B.导致费用增长或工期损失的因素，按协议约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按协议规定的程序提交索赔意向告知和索赔报告D.导致费用增长或工期损失额度巨大E.索赔费用容易计算对的答案:A,B,C,第96题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题有关支付担保，下列说法对的的是（）A.支付担保实行履约金分段滚动

42、担保B.支付担保中，发包人是担保方C支付担保中，担保额度为工程总额的10%20%D.发包人违约后，承包人可规定提供担保询第三人承担相应责任E.有关提供担保的内容、方式和相关责任，发包人、承包人除在专用条款中约定外，被担 保方和担保方还应签订担保协议，作为协议附件对的答案：A,B,D,E,第97题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题AIA制定的协议条件是用于（）方面的合约文献。A.项目征询B.项目勘察C项目设计D.项目监理E.项目施工对的答案：C,E,第98题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项

43、选择题供货方项目管理的目的涉及（）A.供货的成本目的B.供货的进度目的C.供货的质量目的D.项目的投资目的E.项目的质量目的第99题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题（）编码在编码时并不是针对某一项管理工作而编制的。A.成本项B.质量控制C协议管理D.进度项E.进度控制对的答案：B,C,E,第100题（多项选择题）（每题2.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）多项选择题设计方项目管理的目的涉及（）A.设计的成本目的B.设计的进度目的C.设计的质量目的D.项目的投资目的E.项目的范围目的对的答案：A,B,C,D,施工公司

44、根据监理公司制定的旁站监理方案，在需要实行旁站监理的关键部位、关键T序进 行施工前（），应当书面告知监理公司派驻工地的项FI监理机构。A.18小时B.48小时C. 24小时D. 56小时对的答案：C,第11题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题下列组织结构模式中，出现最早，也是最简朴的一种模式是（）组织结构。A.线性B.职能C.线性职能D.矩阵对的答案：A,第12题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择建设工程项目决策阶段策划的内容涉及（）A.项目实行的环境的调查与分析B.项目建设目的论证

45、和项目定义C.项目目的的分析和再论证D.项目实行的条件的调查与分析对的答案：B.第13题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题某埋管沟槽开挖分项工程采用单价协议承包，价格为18000元/1000m,计日工每工日工 资标准30元，管沟长10km。在开挖过程中，由于建设方因素，导致施工方8人窝工5天, 施工方因素导致5人窝工10天，由此，施工方提出的人工费索赔是（）元。A.1200 B.1400C.1950 D. 2700对的答案：A,第14题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择 施工成本管理的

46、目的是在（）情况下，采用相关措施，把成本控制在计划范围内。A.保证工期和保证质量优良B.缩短工期和满足质量规定C.保证工期和满足质量规定D.缩短工期和保证质量优良对的答案：C,第15题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题大型建设工程项目总进度目的论证的核心工作是（）A.编制总进度纲要B.编制总进度规划C.分析总进度目的实现的条件D.提出应采用的措施对的答案：A,第16题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题施工成本管理过程中，运用技术纠偏措施要避免仅从技术角度选定方案而忽视对其（）的 论证分析。A.施工效果B.协议效果C.核算效果D.经济效果对的答案：D,第17题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题） 单项选择题索赔费用的计算方法不涉及（）A.总费用法B.修正的总费用法C实际费用法D.修正的实际费用法对的答案：D,第18题（单项选择题）（每题1.00分）题目分类:未按章节分类的试题（如真题模拟预测题）单项选择题按工程进度编制施工成本计划，需同时考虑（）对项目划分的规定。A.进度控制与成本支出控制B.成本控制与成本支出计划