劳务公司挂靠协议书范本.docx

《劳务公司挂靠协议书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务公司挂靠协议书范本.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、文本为Word版本，下载可任意编辑劳务公司挂靠协议书范本 当做生意时，我们必须要做好的工作就是要有一个稳定的挂靠（协议书），下面是我整理的劳务公司挂靠协议书范本5篇(实用)，仅供参考，希望对您有所帮助! 劳务公司挂靠协议书范本篇1 甲方：_水工程监理有限公司 乙方： 经甲乙双方协商一致达成如下协议： 一、乙方以“注册工程师执业资格证书”在甲方单位进行注册，“执业资格证书”由甲方保存。注册工程师印章应交由乙方保存。 二、甲方保证乙方的各项证书、证件在使用期间的安全与完整。甲方应保证乙方不承担监理责任，如任何证书、证件丢失，甲方将负责承担由此造成的一切损失。乙方只按甲方要求提供相关证书，业绩等（其

2、它）一切注册事宜由甲方负责处理，乙方不承担其它连带责任，注册完成后，除“执业资格证书”外，其他证件交给乙方保存，甲方有投标或其他原因确实需要证件，乙方应配合提供。 三、甲方按照注册期限支付工资，标准：年费：按人民币每年3000元执行，甲方给乙方交纳社保。 四、乙方在甲方单位注册成功之日起10日内，甲方应向乙方支付全年工资，即3000元人民币;以后甲方每年首月10日内向乙方支付未来一年的工资，待双方关系解除时应结清工资。 如甲方违约不按时支付工资，延时超过30天后，甲方即构成违约，乙方有权随时撤出证书;甲方应出具相关手续且不影响乙方续期注册的顺利进行;且甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付工

3、资的两倍。工资的支付方式由双方协商解决。 五、乙方在甲方单位注册期内的继续（教育）费用由甲方负担，如需到异地教育，应按规定为乙方报销住宿及差旅费。 六、乙方应配合甲方进行“执业资格证书”的注册工作，提供有关证件及个人资料。 七、乙方“执业资格证书”在甲方注册期限为两年，期满后乙方拥有选择注册单位的自由，甲方协助办理相关手续，不应影响乙方续期注册的顺利进行;如使用该证书在甲方单位续期注册，双方另行商定。 八、本协议自乙方提供“执业资格证书”之日起生效，未尽事宜双方协商解决，协商不成，诉讼解决。 九、乙方提交执业资格证书日期：20_年7月日。 甲（方法）定代表人(签章)： 联系电话： 乙方代表人(

4、签章)： 联系电话： 协议签定日期：年月日 劳务公司挂靠协议书范本篇2 甲方： 乙方： 乙方因需在北京市享受医疗（保险）等待遇，特向甲方申请挂靠社会保险关系。 经友好协商，甲、乙双方自愿达成如下协议： 一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续，每月为乙方缴纳社保费用，标准为：_元/月，该费用全部由乙方个人负担，乙方需在每月15号之前将需缴纳的社保费用汇入甲方银行账号。 二、乙方不去甲方上班，不提供实质劳动，甲乙双方不存在劳动关系，甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外，不得对外代表甲方履行任何职务行为。 三、乙方在此期间发生人身意外伤害等，应向第三方主张侵权索赔，甲

5、方不提供乙方工伤待遇。 四、乙方的联系地址、电话及手机如有变化，应在十日内书面通知甲方。 五、乙方应严格履行本协议，乙方担保人自愿承担乙方不履行本协议所造成的一切后果。 六、本协议书签署后生效，一式两份，甲乙双方各持有一份。 甲方：乙方： 日期：_年_月_日日期：_年_月_日 劳务公司挂靠协议书范本篇3 甲方：_公司 乙方：_ 此合同本着公平、公正的原则，双方协商而订立。因乙方承包_部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程，且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与_公司签订建筑工程劳务分包合同书。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款： 一、工程

6、概况 1、工程名称：_部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。 2、工程地点：_第号地块 3、工程内容：_部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。 二、合同价额：_万元(以结算为准)，其中人工劳务费和机械费_万元 三、甲方的基本权利与义务 权利： 1、劳务管理费。支付方式：甲方以_公司每次拔款为依据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。 2、如果乙方需要甲方提供发票，税费由乙方负责缴纳。 3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害 4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协议，本工程管理费用不予退还。 义务：

7、 1、甲方在本协议生效后，应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。 2、如业主不能及时支付劳务工人工资的，甲方有义务协助乙方向业主追讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。 3、对乙方提出在合理要求，尽可能提供好服务 4、不得违反本合同规定，干涉乙方的经营自主权。 四、乙方的权利与义务 权利： 1、有权决定乙方的机构设置，人事任免和人员在聘任 2、有权依照有关规定奖惩，招用职工和辞退违纪人员 4、实行内部独立核算、自负盈亏。 5、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉 义务： 1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的（规章制度）。 2、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一

8、切管理人员和民工工资表花名册给甲方 3、乙方负责解决施工过程中发生的事件，自行解决施工条件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全，如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。 4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决，与甲方无关。 5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任，甲方不承担一切责任。 6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督;如果不为工人买保险，则工人不得上岗，如果本工程工地上发生的一切安全事故，一切责任与甲方无关。 7、本工程所产生的一切罚

9、款，全部由乙方负责，与甲方无关。 8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。 9、甲方在乙方的权益受到侵害时，乙方需要甲方提供帮助时，乙方应支付有关的费用。 乙方责任 1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目建设工程施工合同并自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工，进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册，应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件，乙方为进场施工人员购买人身意外保险，进场人员必须接受甲方开办的三级（安全教育）并经考试合格后持证上岗，未经登记或安

10、全教育擅自上岗者，每人每次处以500元的罚款，罚款归为甲方。 2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任，全部由乙方承担。 3、甲方与_签订的建筑工程劳务分包合同书待定由甲方履行的工程施工义务，应由乙方负责。待定由甲方承担的责任由乙方承担。如甲方与_因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方承担赔偿责任的，甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。 4、乙方不得与_串通迫使解除甲方与_签订的建筑工程劳务分包合同，或中途另找其他劳务公司。 5、乙方不得与工程建设方(发包方)和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。 6、

11、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资，施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。 7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与，工程价格结算资料应提供一份给甲方。 8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行，乙方应当按所做工程量结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。 9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担，甲方不负任何责任。 五、本合同签字盖章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各执一份 甲方： 乙方： 签署日期： 劳务公司挂靠协议书范本篇4 甲方： 乙方： 甲、乙双方经友好协商，本着公平、公正原则，

12、达成如下协议，以共同信守。 一、工程名称和劳务造价：长丰县人武部院区绿化及体检中心改造装修施工项目 二、合同目的 经甲乙双方协商，一致同意甲方上述工程的建筑劳务施工分包项目使用乙方营业及建筑劳务分包资质予以办理建筑施工备案手续。 三、乙方的权利义务 1、乙方向甲方收取劳务服务费人民币方于本协议签署后三日内一次性付清。 2、乙方在本协议生效之后，只向甲方提供相关建筑劳务分包备案所需的备案资料和手续等，不具体参与甲方的建筑施工。双方确认因本工程需要，以乙方名义所签的各班组或工种分包合同无实际法律效果。 3、如甲方需要开具发票，则收取1%的管理费，税费甲方自理。该税管费应于开票前支付乙方。 4、乙方

13、对甲方提出的合理要求，应尽可能的配合并提供良好的服务。 四、甲方的权利义务 1、甲方可以获取乙方的相关企业资料、资质证书(均为加盖印章的复印件)，予以办理建筑施工备案手续。 2、该工程所产生的劳务工资均由甲方自行负责支付解决。民工的上岗前培训和安全教育以及配合政府部门检查等事宜，均由甲方负责落实并承担，乙方完全不参与施工过程中的用工管理。 3、甲方实施的上述工程项目，其具体的合同、施工、保险、税务、财务、银行、统计等事项均由甲方自主办理，与乙方无关。 4、甲方在建筑施工过程中，若出现安全、质量责任事故等重大意外，均由甲方独立承担处理，乙方不承担一切责任，特此提出免责声明。如甲方因此给乙方带来相

14、关诉讼或经济损失的，则所产生的一切损失(包括但不限于直接损失和间接损失)均由甲方承担，并向乙方补偿相当名誉损失费(每次不低于壹拾万元的损失费)。 五、其他 1、甲乙双方一致确认，如因建设工程施工备案需要，甲乙双方另行签订的建筑劳务分包施工合同，仅作为政府相关部门备案使用，不作为双方权利义务的约束条款。 2、本协议未尽事宜，甲乙双方应友好协商，并通过达成补充协议解决;未能协商解决的，则任何一方均有权向乙方所在地人民法院通过诉讼解决。 3、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，至上述工程完工后失效;一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 劳务公司挂靠协议书范本篇5 甲方： 身份证号码： 电

15、话： 乙方： 身份证号码： 电话： 甲方因经营药店需要，使用乙方执业药师证书，经双方协商同意，签订协议，并共同遵守下列条款。 一、使用年限为年，自_年_月_日起至_年_月_日止，协议期满即自动终止，双方要续签协议，可提前二个月协商。 二、甲乙双方合作期间，自协议签订之日起甲方按每年10000元(大写：壹万元)币向乙方支付工资。 1.在本协议签订后天内必须完成证书注册。 2.如因甲方原因，在本协议签订后天内没有完成证书注册，由乙方提出，双方可以解除本协议。甲方需按每天元补偿乙方在这期间内的误工费用。 三、自本协议签订之日，乙方将相关注册证件及资料交予甲方经办人，甲方在确认无误后出示（收据）给乙方

16、。甲方应尽快办理相关注册手续，如需乙方配合，应提前与乙方协商，方便乙方安排时间，如因此产生费用(因注册需要所发生的差旅费、住宿费、培训考试费等)，由甲方承担。 四、在协议期内，乙方必须按规定接受执业药师注册期间所必需的培训和继续教育，修满规定的学分，由此产生的费用由甲方承担，实报实销(包括差旅费、住宿费、培训费及体检费等)。甲方在认证和各项检查期间如需乙方到店配合，应提前三天通知乙方，以便乙方协调时间，并每次负担乙方误工费壹佰元及车费伍拾元。 五、甲方应妥善保管乙方注册证书，若有损坏或遗失，甲方应及时负责补办并承担所有的费用。 六、在协议期内甲方应合法经营，甲方经营药店中发生的一切责任与乙方无

17、关，乙方只提供执业药师证书。如因甲方原因导致乙方的执业证书被吊销，甲方承担乙方的经济损失元。未得到乙方书面认可，甲方不得将乙方的执业药师资格证书变更注册到其他单位，不得做出有损于乙方利益的行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的，全部责任应由甲方承担。乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质就位、年检及主管部门检查需要等。甲方不得将乙方的证件用做甲方的企业负责人及其他用途;否则，由此出现的责任均由甲方承担。 七、协议期满后如乙方要求解除协议，甲方应提前一个月出具与乙方的解聘证明等有关转注册证明，方便乙方办理转注的手续，并返还乙方留存在甲方处的所有证明文件，不得以任何理由扣押乙方

18、所有的证件资料。 八、甲方需维护乙方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件则乙方有权追究甲方法律责任，甲方需对乙方进行相关经济及损失赔偿。 九、甲乙双方如有一方违约，另一方有权解除协议。 十、未尽事宜，甲乙双方本着平等互利的原则协商解决。本协议经双方签字后生效，一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方签字： 乙方签字： _年_月_日 _年_月_日 劳务公司挂靠协议书范本相关（文章）： 常用协议书范文3篇 车辆挂靠经营合同范本2篇 劳务公司挂靠协议范本 三方就业协议书精选八篇 临时雇佣合同协议书范本 各类合作协议书精选10篇 通用版承包合同协议书范本 工程承包合同合伙协议范文6篇 第 14 页 共 14 页