桥梁工程施工合同范本.pdf

《桥梁工程施工合同范本.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桥梁工程施工合同范本.pdf（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、桥梁工程施工合同范本精精品品文文档档1 1桥梁工程施工合同发包方：（以下简称甲方)承包方：（以下简称乙方）乙方委派为项目负责人，为现场负责人，负责现场管理工作。桥梁工程施工合同范本依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。第一条工程概况1、工程名称：2、分项工程名称：桥梁分项工程。3、工程地点：第二条承包内容本标段-桥梁桩基、系梁、耳背墙、肋板、立柱、盖梁及上部构造、梁板、预制梁的所有工程。第二条承包方式一、承包方式1、乙方按包工、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保养的方式承

2、包本工程。第三条额外工程量发生的图纸变更等情况，由业主认可的监理等人员进行签字，并给付乙方相应资金。第四条付款方式1、当工程-桥梁桩基、系梁、耳背墙、承台、肋板、立柱、预制梁及上部构造完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之。第五条施工工期1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款元或有权不经乙方同

3、桥梁工程施工合同范本意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日元，在乙方进度款或结算款中扣除。3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工，所增加的费用（按双倍计）在乙方工程款或结算款中扣除。4、乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。5、乙方自动退

4、场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。6、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。第六条质量标准及管理要求一、质量标准1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100，质量达到合格标准。2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方

5、造成的所有损失。二、管理要求1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。2、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。第七条安全生产、文明施工管理要求1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。桥梁工程施工合同范本2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，服从甲方的管理。4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，

6、并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。第八条双方责任一、甲方责任1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。3、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。4、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。5、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。6、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。7、及时通知监理对乙完成的工序验收。8

7、、对临时驻地建设只提供临时用地。二、乙方责任1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。桥梁工程施工合同范本2、甲供材料因 乙方 管理 不善、浪 费等，超 指标消 耗的 材料 按甲 方本合同 附件 二（甲供 材料数量、价格表）或双方确认材料价格的 200%的价格收取材料费，工程支付款中扣除。由乙 方自购 的材 料，如果 乙方找任何 理由、借口 不愿 购买，为不 耽误 工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由

8、乙方自行负责保管、维修、养护，如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。材料损耗：钢材损耗率为 1%，混凝土损耗率为 1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作（

9、文明材料由甲方负责）,并承担相应费用与责任。3、4、5、6、7、8、9、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。10、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。11、如果因自身原因中途主动退场，乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。12、施工现场必须按公司的统一部署标准设置。13、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金（若有）。桥梁工程施工合同范本14、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监

10、理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前 6 个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方承担。15、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。16、配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。17、现场用电应按有关要求进行搭设。18、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。第九条工程质保期和质保金1、工程缺陷责任期为两年，工程保修期为五年。从工程通过交工验收合格之日起计。2、质量保修金：按乙方工程结算总价的%计。在整个工程两年缺陷责任期满，若乙

11、方所施工工程不存在缺陷，两年期满后一个月内付清；若乙方所施工工程存在缺陷，业主扣除了甲方的部分质量保修金，则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金，余额退还乙方。第十条争议解决1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。2、向辽宁省盘锦市仲裁委员会申请仲裁。第十二条其他1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。2、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清，自行终止。3、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执壹份。桥梁工程施工合同范本甲方：乙方：年月日甲方：乙方：年月日