路基土方施工合同1.pdf

《路基土方施工合同1.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《路基土方施工合同1.pdf（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、路基土方劳务合同路基土方劳务合同甲 方：合同编号：签订地点:乙 方：签订时间：为了保证工程质量，按时完成工程任务，根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规规定,经甲乙双方协商，签订如下合同：第一条第一条:工作内容、工期、质量标准：工作内容、工期、质量标准：1、分项工程名称及工程内容:开挖土方、利用土方、借土填方2、工程所在位置（桩号）：K3+513K5+6353、单价包含的工作细目:见附表4、工期：5、数量：以实际完成量为准，但不得超过图纸设计量。6、单价：见附表（单价中包含税金)7、上述施工单价中柴油单价按 7。55 元/kg 测算，施工过程中柴油价格浮动超过10，由甲方进行调差。8、质量标

2、准：（1）本合同的工程内容均要求达到优良标准，单价为优良工程单价，各项技术指标合格率 100%。（2）验收方法：按照路基施工规范、质量检验评定标准及业主招标文件要求的技术规范和本标段监理工程师认可等办法进行检验。（3）施工工艺及方法：施工工艺和方法采用部颁规范和规程以及本工程监理工程师、业主认可的其它工艺和方法.第二条第二条开工准备：开工准备：合同一经签定,乙方应在接到甲方通知后尽快组织力量进行施工，并提交履约保证金5 万元，在 5 日内部署完成施工准备工作,将其人力、机具的组织安排计划书面呈报甲方，如未按计划安排到位的，甲方有权终止合同，并扣除履约保证金。第三条第三条:材料、设备供应：材料、

3、设备供应：1、乙方施工所需柴油原则自行采购，如确需甲方供应，乙方派专人负责检验燃油质量,办理领料手续，费用从乙方工程结算款中扣除。2、施工中如果乙方配置机械不足,甲方通知乙方增加机械，如在 5 日仍不增加,甲方根据需要强制配置，费用从乙方工程款中扣除。第四条第四条结算及付款：结算及付款：1、甲方每月 20 日至 25 日对乙方所完单项工程进行验收，合格后进行报工结算。2、施工过程中，甲方按月根据乙方任务完成情况和业主支付情况，按比例支付乙方工程结算款。3、结算款扣留 1010 做为工程质保金，待质量缺陷责任期满，业主下达竣工质量书面通知并确认质量无问题，业主返还质保金后一个月内付清.4、在工程

4、施工过程中,甲方未对乙方进行结算前，不支付预付款。第五条第五条甲方权利与义务甲方权利与义务1、在乙方进场后,甲方应在 5 日内向乙方提供施工图纸等技术数据，并进行技术交底、计划交底。2、乙方单项工程完工后，甲方应及时组织有关人员对该工程进行全面检查验收.如有不合格者，甲方有权要求乙方在限定的期限内返工修补再作验收,如再次返工仍不能达到要求，则甲方可另寻施工队进行补修，其所需费用从乙方工程款中扣除，并有权扣留乙方工程款的 1010 作为工程违约赔偿金。3、甲方发现乙方不按规程施工或施工质量不过关，有偷工减料等不利于工程质量的行为，甲方有权终止与乙方合同,并有权扣除履约保证金.4、若乙方进度过慢，

5、无法完成甲方下达的计划任务，甲方有权再安排他人施工,对于甲方指定分割的工程量,乙方不得对此提出任何异议。此措施并不视为甲方违约。5、对于乙方不听甲方指挥安排，业主、监理和项目部检查发现问题，甲方视情节严重情况,每次罚款 20005000 元,或终止合同；如果因乙方质量优良，使项目部在业主组织的劳动竞赛中获奖，甲方根据情况奖励乙方.6、施工中若乙方单方面终止合同，甲方有权扣除乙方工程结算款的 20 做为违约赔偿金。第六条第六条乙方权利与义务乙方权利与义务1、合同一经签定，乙方拿到甲方所给技术资料后，应及时组织施工.2、乙方工地负责人必须坚守工地,如发现乙方负责人未经许可不在现场,每次罚款500

6、元。3、乙方在施工中的一切生活费、保险、劳保待遇及病残伤亡、安全事故等费用由乙方承担，乙方在施工地段中因乙方原因与当地村镇发生的纠纷、阻挡,乙方必须及时自行解决.4、合同一经签定，乙方不得转包、分包，否则没收工程保证金，解除合同。5、施工中因业主或监理引起的施工变更，乙方在接到甲方指令后必须服从甲方安排,施工单价仍以双方约定的单价表或甲、乙双方重新协商的单价为准。6、乙方施工过程中为开辟工作面对沟、槽、陡立台、孤立土石的处理，已包含在土方施工单价中,甲方不另计价。7、乙方施工范围内所发生的一切劳务零星用工（包括迎接业主、监理检查在工作范围内所发生的人工、机械费用）已计入相应单价内，不再另外计量

7、.8、分项工程，隐蔽工程工序完成后,经甲方验收签字合格后,乙方方可进行下道工序施工，乙方必须按照甲方管理人员提出的技术和质量要求进行工作,否则，由此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。9、乙方有权拒绝甲方违章指挥，强令冒险工作，对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出并拒绝。10、乙方在工程施工期间必须保证材料、机械、器具堆放整齐，施工场面整洁，并负责保管与维护甲方所配备的各种标志牌及警示牌，如有丢失损坏,原价赔偿。11、施工过程中，乙方应根据工程情况及时调整人员、机械，不论何种原因造成的窝工、停工损失，甲方概不负责.12、乙方进场后各项临建费用由乙方承担。第七条第七条文明施工文明施工,安全生产安全

8、生产1、乙方必须对自己的职工进行安全教育，增强安全意识，提高自身素质。2、乙方在施工期间，危险作业区，必须设立安全防护措施,并设危险标志，上岗人员必须佩戴安全帽，否则，由此引起的工地施工人员或其他人员人身安全伤亡事故，由乙方承担赔偿责任。3、乙方每个作业班组至少要安排一名安全员，负责现场施工安全.4、乙方要遵守法律法规,遵守当地村规民约,严禁打架斗殴、酗酒赌博,如果因乙方原因与当地村民发生纠纷，一切责任由乙方承担,与甲方无关。5、乙方要严格按照施工操作规程作业，不得违章作业。6、为保证工程施工的安全，甲方统一为乙方每名操作人员办理意外伤害保险和工伤险，费用由乙方承担。第八条第八条争议的解决争议

9、的解决本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决,若协商不成,可在甲方所在地法院解决.第九条第九条 违约责任违约责任合同执行工程中，如乙方违约,甲方可扣除履约保证金作为违约金，如发生质量事故或业主、总监办通报批评，责令返工,甲方将扣除全部保证金,此举并不视为甲方违约。第十条第十条本合同附件包括：施工安全环境责任协议书、廉政合同、农民工使用协议书并将作为本合同不可分割的一部分,如有未尽事宜,须经双方协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。第十一条第十一条工程施工完毕,结算完毕,责任期满，合同终止.第十二条第十二条 本合同一式五份，乙方 一一 份,甲方 四 份，自双方签字盖章之日起生效。甲方代理人签字：乙方代理人签字：盖章:盖章:地址：地址：电话：电话：日期：日期：