建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程合同管理》真题模拟及答案(1).docx

《建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程合同管理》真题模拟及答案(1).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程合同管理》真题模拟及答案(1).docx（90页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设部监理工程师考试：2020监理工程师建设工程合同管理真题模拟及答案共305道题1、某建设单位委托设计院承当办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于 某种原因，办公楼工程停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文 本的规定，承当解除合同后果责任的方式应为（）。（单项选择题）A.设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%C.建设单位支付合同设计费的50%D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%试题答案：C2、根据标准设计施工总承包合同，关于竣工后试验的说法，正确的有（）o （多 选题）A.发包人应将竣工

2、后试验的日期提前21天通知承包人B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行试题答案:A, B,E3、建设工程委托监理合同（示范文本）规定的合同有效期指（）o （单项选择题）A.监理合同注明的开始至完成的时间B.监理合同约定的监理工作的日历天数。C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间D.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人E.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人试题答案：C,D33、

3、建设工程施工承包合同法律关系的客体是（）o （单项选择题）A.工程工程B.智力成果C.施工行为D.工程价款试题答案：A34、关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的选项是（）o （多项选择题）A.采购人可以是发包人，也可以是承包人B.可以不转移材料设备的所有权C.供货人只能是生产厂家D.不同合同内容繁简程度差异较大E.合同履行与施工进度密切相关试题答案：A, D,E35、为了指导投标人正确编制投标书，招标文件不应包括的内容是（）。（单项选择题）A.投标须知B.图纸和技术资料C.评标原那么D.合同条件试题答案：C36、按照建设工程工程总承包管理规范的规定，承包人在完成竣工必备条件并提 交（

4、）后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。（单项选择题）A.竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册B.竣工文件、最终操作和维修手册C.竣工文件、结清申请单、最终操作和维修手册D.竣工文件、竣工付款证书、最终操作和维修手册试题答案：A37、某工程，建设单位委托监理单位承当施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工 合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：事件1：工程开工前， 总承包单位在编制施工组织设计时认为修改局部施工图设计可以使施工更方便、质量和安全 更易保证，遂向工程监理机构提出了设计变更的要求。事件2：专业监理工程师在现场巡视 时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发

5、生重大质量事故。总监理工程师口头要 求总承包单位暂停分包单位施工，并在监理日志中记录，但总承包单位未予执行。总监理工 程师随即向总承包单位下达了工程暂停令，总承包单位在向设备安装分包单位转发工 程暂停令前，发生了设备安装质量事故。请根据以上案例完成以下各题：凡工程质量不合 格，直接经济损失在（）元及以上的称为工程质量事故（单项选择题）A. 5000B. 50000C. 10000D. 100000试题答案：A38、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。 （单项选择题）A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程

6、设计专项资质试题答案：D39、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时， 需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。（单项选择题）A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要试题答案：C40、监理工程师初始注册和延续注册的有效期均为（）o （单项选择题）A. A2 年B. B3 年C. C.4 年D. D.5 年试题答案：B41、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有（）。（多 选题）A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.合同约定的质量标准D.合同未约定的推荐性质量标准E.双方当事人共同封存的样品试题答案：A, C,E4

7、2、根据FIDIC施工合同条件，关于口头指示的说法，错误的有（）。（多项选择题）A.工程师可作出口头指示B.工程师助手不可作出口头指示C.发出口头指示后，无需补发书面通知D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了 口头指示试题答案:B,C43、为了安全生产，墙身砌体高度超过地坪（）以上时，应搭设脚手架。（单项选择题）A. 1米B. 2米C. 3米D. 4米试题答案：B44、工程建设工程施工招标文件一般包括（）o （多项选择题）A.投标邀请书，投标人须知，合同主要条款B.投标文件格式，技术条款，设计图纸C.采用工程量清单招标的

8、，应当提供工程量清单D.评标标准和方法，投标辅助材料E.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间试题答案：A, B, C, D45、在以下设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是（）。（单项选择题）A.方案设计文件B.初步设计文件C.施工图设计文件D.设计概算文件试题答案：C46、根据建筑法，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、 监理的内容及监理（），书面通知被监理的建筑施工企业。（单项选择题）A.义务B.任务C.职责D.权限试题答案：D47、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供 应方有2万元损失，以下关于双方损失责任承当的

9、说法中，正确的选项是（）o （单项选择题）A.各自承当自己的损失B.分别承当对方的损失C.供应方承当购买方1万元损失D.供应方承当购买方2万元损失试题答案：A48、FIDIC 土木工程施工合同条件适用（）o （单项选择题）A.单价合同B.总价合同C.本钱加酬金合同D.任何合同试题答案：A49、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。（多项选择题）A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满试题答案：A, C, D, E50、列关于设计施工总承包合同联合体承包人的说法，错误的选项是（）。（单项选择题）A.联合体各方应当签订协议，

10、明确约定各方拟承当的工作和责任B.合同履行过程中由监理人组织和协调联合体各成员全面履行合同C.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系D.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议试题答案：B51、以下不属于发包人和设计人必须共同满足的施工图设计条件的是（）。（单项选择题）A.设计的施工图到达规定的设计深度B.存在有可能损害公共利益的其他影响C.建筑物（包括地基基础、主体结构体系）的设计稳定、安全、可靠D.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范试题答案：B52、隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，（）,工程师不在验收记录上

11、签字，承 包人可进行隐蔽。（单项选择题）A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.验收72小时后试题答案：B53、按照合同法的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才 可以实施的行为包括（）（多项选择题）A.由第三人向债权人履行债务B.由债务人向第三人履行债务C.债权人将合同内的局部权利转让给第三人D.债务人将合同内的局部义务转移给第三人E.将合同的权利和义务全部转让给第三人试题答案:A, B, D, E54、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示 有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 （）

12、小时内对该指示予以确认、更改或撤销。（单项选择题）A. 12, 12B. 24, 24C. 36, 36D. 48, 48试题答案：D55、勘察合同履行过程中，勘察承包人应当做到（）。（多项选择题）A.勘察成果质量符合规范及合同的约定B.提出勘察技术要求C.勘察进度符合合同的规定D.勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承当E.自行解决勘察现场的土地使用和通道试题答案：A,C56、根据机电产品采购国际竞争性招标文件，属于设备采购中伴随服务的是（）o （单项选择题）A.对设备进行包装B.提供设备组装所需工具C.交付设备D.通知买方预计到货日期试题答案：B57、按照建设工程设计合同示

13、范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料 及文件后，如果在1年内工程未开始施工，那么设计人0。（单项选择题）A.不再负责处理有关设计问题B,仍应无偿负责处理有关设计问题C,仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更D.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费试题答案：D58、在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）o （多项选择题）A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验法D.化学试验法E.直方图法试题答案：A, C,D59、以下经济法律关系主体中，属于法人的是（）o （单项选择题）A.公司经理B.施工企业C.公司董事长D.施工队试题答案：B60、甲乙双方互负债务，没有先后履

14、行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要 求，一方在对方履行不符合约定要求时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法上称作 什么权力？（）（单项选择题）A.先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权试题答案：C61、合同法规定的承当缔约过失责任的构成要件有O o （多项选择题）A.缔约一方有受损害的事实B.缔约过失责任方有过错C.缔约方违反要约约定D.缔约当事人的过错与损失有因果关系E.合同尚未成立试题答案:A, B, D, E62、例题（2015）：建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。（单项选择题）A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D

15、.承包人承当的风险小试题答案：C63、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。自资格预审文件停止出售之 日起不得少于（）日。（单项选择题）A. 3B. 5C. 7D. 10试题答案：B64、某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵工程 所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括（）。（多 选题）A.及时支付全部货物的货款B.及时支付订购数量的货款C.及时支付订购数量及合理尾差的货款D.按合同预定的到货时间支付订购数量的货款E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用试题答案：D,E65、以下（）属于NEC的合同系列。（多项选择题）A

16、.工程施工合同B.专业服务合同C.工程设计与施工简要合同D.评判人合同E.不定期合同试题答案：A, B, C, D66、投标文件中出现大写金额与小写金额不一致时，应当（）。（单项选择题）A.以大写金额为准B.以小写金额为准C.以数额大的为准D.以数额小的为准试题答案：A67、属于施工招标的招标文件主要内容的是（）o （多项选择题）A.设计文件B.工程量清单试题答案：c4、设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足。的需要。（单项选择题）A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作试题答案：A5、投标保证可以采用的形式包括（）。（多项选择题）A.现金B.支票C.保函D.

17、预付款保函E.履约担保试题答案:A, B,C6、保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承当保证责任。（单项选择题）A. 一般保证B.连带责任保证C.违约D.合同试题答案：B7、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对 办理施工环保许可的规定是（）o （单项选择题）A.承包人按规定办理有关手续，发包人承当由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承当由此发生的费用C.施工方案D.投标书的编制要求E.选用的主要施工机械试题答案：A, B,D68、某工程施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（）应当由承包 方承当。（多项选择题）A.承包方人员伤亡

18、损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用试题答案:A,C69、招标过程可以粗略的划分为（）o （多项选择题）A.招标准备阶段B.接受投标书阶段C.评标、决标阶段D.初步评审阶段E.详细评审阶段试题答案:A, B,C70、关于保存金，以下说法错误的选项是（）o （单项选择题）A,在承包商手中B.用于承包商违约赔偿费C.应从首次支付进度款时起扣D.属于承包商的工程款试题答案：A71、指定分包商是（），完成某项特定工作内容的特殊分包商。（单项选择题）A.由建设单位选定，与总包商签订合同B.由总包选定，与建设单位签订合同C.由监理工程师

19、选定，与建设单位签订合同D.由建设单位选定，与工程师签订合同试题答案：A72、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同 文件的组成局部。（单项选择题）A.投标函B.价格清单C.承包人建议书D,进度款支付分解表试题答案：c73、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同 约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改 意见，那么视为（）。（单项选择题）A.工程师已经确认，承包人不再承当计划的缺陷责任B.工程师己经确认，承包人仍应承当计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人

20、应等待工程师的进一步指示试题答案：B74、关于风险型CM工作的说法，正确的有（）o （多项选择题）A.局部设计完成后CM承包商即可选择分包商施工B. CM承包商在工程设计阶段介入，为设计者提供建议C. CM工作范围包括CM承包商自己的施工局部D.雇主委托范围内的工作可以全部由分包商实施E. CM承包商不负责雇主指定分包商的协调管理试题答案：A, B,D75、根据FIDIC施工合同条件可知，（）的关系不是合同法律关系。（多项选择题）A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商试题答案：A,C76、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施

21、工的以下情形中， 承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。 （多项选择题）A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工机械设备进行维修E.发包人未能按时移交后续施工的现场试题答案：B, C,E77、设计人提交了合同约定的设计文件和相关资料，但是发包人的上级或设计审批部 门对设计文件不审批，发包人应按合同规定（）。（单项选择题）A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费试题答案：A78、按照标准施工招标文件通用条款的规定，发包人应完

22、成的工作有（）o （多 选题）A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料试题答案：A, D,E79、上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由（）对他们的工作 安全负责。（单项选择题）A.业主B.监理单位C.承包商D.工作人员自己试题答案：C80、建设工程合同纠纷的仲裁由（）的促裁委员会仲裁。（单项选择题）A.工程所在地B.双方选定C.施工单位所在地D.建设单位所在地试题答案：B81、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（）是错误的。（单项选择题）A.经济鉴别法B.化学试验C.

23、理论换算法D.物理试验试题答案：C82、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二），两个版本分别 适用于（）的委托任务。（单项选择题）A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察试题答案：C83、发包人采购的设备经过试车说明存在严重质量缺陷，需撤除并重新购置，以下关 于该事件责任承当的说法中，正确的选项是（）o （单项选择题）A.发包人负责撤除，重新购置，合同工期相应顺延B.发包人负责撤除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责撤除，发包人重新购置，顺延合同工期但

24、不追加合同价款I）.承包人负责撤除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期试题答案：D84、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求 剥离重新检验。重新检验的结果说明质量合格，那么以下关于损失承当的表述中，正确的选项是（）o （单项选择题）A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承当发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承当发生的全部费用，工期不予顺延试题答案：B85、设计施工总承包合同模式下，承包人应根据（）等因素，对拟支付的款项进行分 解并编制支付分解表。（多项选择题）A.价格清单的价格构成B.费用性质

25、C.计划发生时间D.计量周期E.相应工作量试题答案：A, B, C, E86、委托配合引进工程的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至 建成投产的各阶段，应吸收O的单位参加。（单项选择题）A.承当监理业务B.有对外经营权C.承当有关设计任务D.承当有关施工任务试题答案：C87、根据标准施工合同，关于单位工程验收的说法，正确的有（）。（多项选择题）A.移交后的单位工程由发包人负责照管B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收C.单位工程验收应由发包人组织D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书试题

26、答案:A, C, D, E88、根据FIDIC施工合同条件，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保存金应0。 （单项选择题）A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的40%C.返还总额的50%D.全部返还试题答案：C89、出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的 交付不能实现合同目的，买受人可以就（）解除。（单项选择题）A.该批标的物B.该批以及今后其他各批C.未交付的各批标的物D.已经交付和未交付的各批标的物试题答案：B90、根据建设工程设计合同，设计人完成的施工图设计文件的深度应满足（）的需 要。（多项选择题）A.编制招标文件B.控制工程核算C.

27、编制施工图设计D.设备材料采购E.非标准设备制作试题答案：D,E91、监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指 令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人0。（单项选择题）A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告试题答案：C92、投标保证可以采用的形式包括（）。（多项选择题）A.现金B.支票C.保函D.预付款保函E.履约担保试题答案：A, B,C93、提交勘察成果资料后（）内，发包人应向勘察人一次付清全部工程费用。（单 选题

28、）A. 5天B. 10 天C. 15 天D. 20 天试题答案：B94、运输货物时的运输合同的客体是（）。（单项选择题）A.被运货物B.运输行为C.运输费用D.运输工具试题答案：B95、承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日 历天数。（单项选择题）A.合同约定的竣工日B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日C.办理竣工结算之日D.工程保修期满之日试题答案：B96、有资格作为设计施工总承包工程投标人的是（）。（单项选择题）A.与本工程监理人同为一个法定代表人的单位B.与本工程前期准备提供过设计咨询服务的单位C.与本工程代建人相互控股的单位D.有人在本工程招标代理机构

29、任职的单位试题答案：B97、招标文件包括（）。（多项选择题）A.招标公告或投标邀请书B.投标人须知及前附表C.评标标准和评标方法D.技术条款E.投标文件格式试题答案:A, B, C, D, E98、设计人配合施工的义务包括（）。（多项选择题）A.设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.工程验收D.编制商务标E.编制技术标试题答案:A, B,C99、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底试题答案：B100、资格预审程序中应首先进行（）o （单项选择题

30、）A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告I）.出售资格预审文件试题答案：C101、合同法对合同纠纷解决的规定是（）。（单项选择题）A.按照调解一一仲裁一一诉讼的步骤依次进行B.调解、仲裁、诉讼可以任选C.假设达成了调解协议，不能再提起诉讼D.只能通过仲裁解决试题答案：B102、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（A. 2家B. 3家C. 5家D.没有限制（单项选择题）o （单项选择题）试题答案：BC.发包人按规定办理有关手续，发包人承当由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承当由此发生的费用试题答案：A8、根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人

31、的义务包括（）。（多项选择题）A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件B.负责组织设计成果鉴定C.负责审查各阶段设计文件D.对外商的设计资料的审查E.保护设计人的知识产权试题答案：A, B,E9、监理人对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围（包括超挖、涨线）的工程（）, 因承包人原因造成返工的工程量不予计量。（单项选择题）A.经发包人同意后计量B.与承包人协商后计量C.在竣工结算时计量D.不予计量试题答案：D10、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。（单项选择题）A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验

32、证明质量合格试题答案：C11、根据建设工程设计合同，设计人应履行的义务有（）。（多项选择题）103、某招标工程采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）的投标书为最 优投标书。（单项选择题）A.投标报价2000万元，评标价1950万元B.投标报价2050万元，评标价1940万元C.投标报价1980万元,C.投标报价1980万元,评标价1970万元D.投标报价1950万元,评标价1960万元试题答案：B104、以下关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的选项是（）。（多项选择题）A.合同责任单一B.固定工期、固定费用C.减少设计变更D.建设周期长E.增加承包人的索赔试题答案：A, B,C

33、105、在材料采购合同中，由供货方运输的货物，运输过程中发生的问题由（）负责。 （单项选择题）A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同试题答案：B106、关于保证人资格的说法，正确的选项是（）。（单项选择题）A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人试题答案：D107、某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定 土建承包人有配合安装的义务，工程师为防止施工的交叉干扰发出暂停局部土建施工指示, 导致土建承包人的损失，由（）。（单项选择题）A.发包人承当，批准顺延

34、工期B.发包人承当，不批准顺延工期C.承包人承当,可以顺延工期D.承包人承当，工期不可顺延试题答案：A108、对招标工程的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处 理方式有（）。（多项选择题）A.解容许说明问题的来源B.仅对提出质疑人给予书面形式的解答C.在标前会上给予解答并记入会议纪要D.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人E.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人试题答案:C,D109、（）的招标文件应当根据标准设计施工总承包招标文件编制。（单项选择题）A.工期不超过12个月B.技术相对简单C.设计和施工不是由同一承包人承当的小型工程D.设计施工一体化的总承包工程试题答案：

35、D110、材料采购合同履行过程中，检验钢筋性能的质量检验的方法是（）o （单项选择题）A.化学分析B.理论换算法C.物理试验D.经验鉴别法试题答案：C111、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。 （单项选择题）A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质试题答案：D112、关于材料采购合同交货期限的说法，错误的选项是（）（单项选择题）A.既可以约定明确的交货期限，也可以约定交货的期间B.当事人没有约定标的物的交付期限，可以协议补充C.实际交货日期早于合同规定的期限也视为违约D.采购方自提货物以提到

36、货物的日期为主试题答案：D113、颁发整个工程的接收证书时，将保存金的前（）支付给承包商。（单项选择题）A. 25%B. 50%C. 30%D. 10%试题答案：B114、根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛 盾或歧义时，以下有关文件优先解释顺序中，正确的有()o (多项选择题)A.中标通知书-合同协议书-合同专用条款B.中标通知书-投标书-合同通用条款C.履行过程中的书面洽商-合同专用条款-工程量清单D.投标书-合同专用条款-标准规范E.图纸-合同专用条款-工程量清单试题答案：B, C,D115.以下行为中属于委托代理的法律行为有()o (多项选择题)A.施

37、工企业任命工程经理作为施工工程的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为工程监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程工程投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程工程招标事宜E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作试题答案：A, B,D116、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。(单项选择题)A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监督部门试题答案：B117、在建设工程合同中，合同当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具备 相应的资质条件，这是合同生效条件中()的具体表现。(单项选择题)A.当事人必须是法人组织B.意思表示真实C.不违反法律

38、或社会公共利益D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力试题答案：D118、以下关于资格预审与资格后审的说法错误的选项是（）o （单项选择题）A.公开招标通常采用资格预审方式B.资格预审可以减小评标工作量C.对投标人的资格审查在开标后评标前进行的称为资格后审D.对投标人的资格审查在开标后进行的称为资格后审试题答案：D119、发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间（）。（单项选择题）A.不可顺延B.可顺延2天C.可顺延3天D.可顺延6天试题答案：D120、以下选项中，属于合同法律关系客体中物的是（）o （单项选择题）A.借款合同B.勘察设计c.计算机软件D.专利权试题答案：A12

39、1、FIDIC 土木工程施工合同条件规定，业主的权利有（）。（多项选择题）A.批准或否决承包商转让合同、转包工程权B.指定分包商C.直接向承包商发布口头、书面“变更工程指令”D.视承包商的严重违约情节，采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施E.要求承包商承当一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的 风险试题答案：A, B,D122、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺 陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位 进行修复，修复费用（）承当。（单项选择题）A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确试题答

40、案：B123、可以代表施工企业进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同的是（）o （单项选择题）A.法人B.法定代理人C.法定代表人D.公司职员试题答案：C124、依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括（）。（多项选择题）A.负责设计变更B.负责修改预算C.参加隐蔽工程验收D.参加工程竣工验收E.参加施工组织设计目查试题答案：A, C,D125、监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，那么（）。 （单项选择题）A.监理工程师单独计量有效B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师应推迟计量时间D.监理工程师单独计量后再请承包商确认试题答案：A126、业主应免费提供

41、给监理单位（）（多项选择题）A.与工程有关的为监理机构所需要的工程资料B.合同专用条件约定的设施C.为开展监理业务所需要的设施D.监理所需要的业主方的服务人员试题答案：A, B,C127、施工工程经理是施工企业的代理人，这种代理属于。（单项选择题）A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理试题答案：B128、与公开招标相比，邀请招标的特点是（）o （单项选择题）A.竞争程度低B.评标量大C.招标时间长D.费用高试题答案：A129、以下关于代理的表达，（）是不正确的。（单项选择题）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由

42、被代理人承当D.代理人只能在代理权限内实施代理行为试题答案：C130、某工程A采用的是资格预审，工程B采用的是资格后审，以下关于这两个工程对 投标人的资格审查说法正确的选项是（）。（单项选择题）A.这两个工程进行资格审查的时间相同B.这两个工程对投标人审查的内容不同C.这两个项1=1对投标人审查的方法不同D.无论采用何种方式均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力试题答案：D131、由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）o （单 选题）A.可以拒绝索赔B.应承当全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告试题答案：D132、以下关于建设

43、工程勘察合同履行管理说法正确的选项是（）。（多项选择题）A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责 查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.勘察现场需要看守，发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承当费用D.发包人假设要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计 算的加班费E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支 付勘察费试题答案：B, C, D, E133、业主应在监理工程师签发()后的14天内退还承包商履约保函。(单项选择题)A.单位工程移交证书B.合同

44、工程移交证书C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书试题答案：C134、债权人以对自己造成损害为由，请求人民法院予以撤销债务人的以下哪些行为的, 人民法院应予支持？()(多项选择题)A.债务人怠于行使其到期债权B.债务人放弃其到期债权C.债务人无偿将财产赠与他人D.债务人以明显不合理的低价转让财产，但受让人不知该情形试题答案：B,C135、以下解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是()o (单项选择题)A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁试题答案：D136、关于分包合同管理的说法，正确的有（）。（多项选择题）A.签订施工合同后，承包商将某局部工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任试题答案：A, D,E137、依据FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证 书，那么保存金（）（单项选择题）A.不再返还B.在颁发接收证书时全部返还C.在颁发履约证书时全部返还D.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半试题答案：D138、关于评标委员会组成的说法，正确的选项是（）o （多项选择题）A.招标人代表3人,A.招标人