桥梁工程承包合同模板新(合同版本).docx

《桥梁工程承包合同模板新(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桥梁工程承包合同模板新(合同版本).docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0856桥梁工程承包合同模板新（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同九、其它有关问题L乙方不得将本合同工程委托或转包给第三者施工，假设发现甲 方有权立即终止合同。2、乙方施工人员驻地及搬迁费用由乙方自己承担。3、乙方施工人员进场后，应积极向当地公安部门办理暂住手续, 配合当地公安和甲方搞好治安保卫工作，假设发生治安事件，甲乙双方 各自对自己的人员负责，并各自承担相应的费用。4、乙方在本合同工程施工中不能履行上述任一条款的规定时， 甲方有权单方面终止本合同

2、。5、签订本合同的同时签订安全生产、治安保卫责任书、工 程廉政合同作为本合同补充，与本合同具有同等法律效力。6、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，自双方签字盖 章之日起生效，工程质量缺陷责任期满后自行失效。甲方代表：乙方代表：签订日期：年月日桥梁工程承包合同范文篇三发包单位：（以下简称甲方）甲方驻工地代表：职务：承包单位：桥梁施工队（以下简称乙方）合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同乙方驻工地代表：职务：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 有关法律、法规、遵循平等自愿、公平和老实信用原那么，双方就工程 施工合作事项协商一致，签订本合同，双方共同

3、遵照执行。一、工程概况L工程名称：2、工程地点：3、施工任务：甲方有权总体安排及根据乙方履约情况随时增减 工程量，乙方应无条件接受，增减工程量不影响合同单价及其他条款 的继续履行（此款为本合同签订的前提条件）。二、劳务承包范围、内容、数量L乙方劳务承包范围：K73 +536洛河特大桥局部基础及下部结 构工程，具体工程数量以施工设计图及甲方技术交底为依据，按乙方 实际完成并经验收合格，且符合计量规那么计算确认的数量为准。2、工程进度、质量要求：、工程质量到达国家、行业验收标准且满足业主、监理及甲方 的质量要求。、工程进度满足业主、监理及甲方的施工进度要求。三、劳务承包方式第10页 合同范本 |

4、CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同在甲方组织、安排和指挥下，乙方按照施工要求提供能够保证劳 务质量、安全、进度的具有专业技能的劳务人员以及必需的机具设备, 整编为甲方所辖的序列组织形式，遵守和服从甲方管理规程及有关施 工规范，实施本合同约定施工范围内的工程工程施工。甲方按照乙方 所完成的施工任务支付乙方劳务费。四、合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：L本合同；2、本合同附件；3、除标价工程量清单之外的总承包合同文件（甲方与业主签订的 总承包合同）；4、合同履行期间，甲乙双方签订的有关工程洽商、变更、其他 协议等书面资料或文件视为本合同的组成局部。五、劳务承包

5、工期总工期：自2011年月日起至2011年月日止。分项工程工期：以甲方施工计划为准，工期的提前按生产会议要 求执行。六、劳务计价L计价细目和综合单价第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同表一桥梁基础及下部结构综合单价表2、表二中的综合单价均已包括乙方为完成计价细目所发生的人 工、机具、材料（甲方提供的除外），材料的场内倒运，施工期间的停 工、窝工、劳动保护用品，施工工人的社保、医保，管理费以及税金 （除甲方自身需缴纳的营业税、教育费附加税、城市建设维护税之外 的税费）、规费、利润、措施工程费、行政事业性收费、合同明示或 暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他

6、所有费用。乙方已充分考 虑到甲方因供应材料、设备以及履行的各项职责和承担的经济法律责 任，也充分考虑到因市场变化可能发生的各种涨价因素，同意以上综 合单价一次包干，在合同执行过程中不做任何调整。3、工程量：乙方按施工设计图及甲方交底进行施工，计价工程 量以施工设计图及甲方技术交底为依据，按乙方实际完成并经验收合 格，且符合计量规那么计算确认的数量为准。4、乙方劳务费二（乙方完成单项计价工作量相应计价细目综合单 价）。5、工程细目计量规那么及其综合单价包含的劳务作业内容及二三 项料具费用：、挖基土石方：按施工设计图所示数量分土、石以立 方米为单位计量。其综合单价包含除甲方提供机具设备及材料之外的

7、 与开挖、土（石）装卸运输、弃土（石）等相关的一切作业及工料机费用。第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 不管任何原因造成的超挖引起的工程量均不单独计量。、碎石（砂砾、砂卵石）垫层：按甲方技术交底数量且为乙方实 际完成的合格工程量不分垫层材料类别以立方米为单位计量。其综合 单价包含除甲方提供的机具设备及材料之外的与此施工相关的一切 作业及工料机费用。、现浇税：按施工设计图所示数量且为乙方实际完成的合格工 程量不分佐标号以立方米为单位计量。其综合单价包含除甲方提供的 机具设备及材料之外的与此施工相关的一切作业及工料机费用。甲方 所提供的模板、钢管支架及扣件乙

8、方必须如数归返，否那么照价赔偿。、钢筋：按施工设计图所示数量且为乙方实际完成的合格工程 量以吨为单位计量。其综合单价包含除甲方提供的机具设备及材料之 外的与此施工相关的一切作业及工料机费用。以上计量支付细目，除 甲方提供如下机具设备、材料及设施之外的其余与完成该工作内容相 关的一切机具设备、材料均由乙方自行配足、购买，并承担相应费用。6、乙方必须按照施工设计图及甲方的技术交底进行施工，因乙 方自身原因超出甲方技术交底范围的工程量和验收不合格的工程量， 甲方不予计量，且乙方应无条件返工或修复，直至验收合格，并承担 由此给甲方造成的经济损失。七、劳务费支付第13页 合同范本 | CONTRACT

9、TEMPLATE 建设工程施工合同L劳务费每月2830日结算，完善双方签字手续后支付。计 量款扣出民工工资及质量保证金5% ,当月拨款数额为劳务费总额的 95%。民工工资及质量保证金在保修期（工程结算完后3个月）满且清 算完毕后一次性付清。2、不提供任何形式的现金预付款。3、拨付款项前提条件如下：、必须有手续齐全、签认完善的验工计价表；、月结算手续审批后5天；、有完备的人员管理资料及填写详细的工资询报表；、民工工资由乙方造册发放。发放后的民工工资表必须交甲方 留底；、如果甲方提供设备，甲方必须在前期计价劳务费中扣留机具 设备的20%作为甲方机具设备抵押金,直到扣满相应的金额为止;该 项费用在清

10、算时全部退还，但甲方必须扣除因乙方造成损坏的机具设 备的购置费。八、履约保证1、乙方应向甲方交纳人民币贰万元作为完本钱合同的履约保证 金。本合同履行完毕后30日内无息退还乙方。2、如乙方未完成承包范围内的全部工作而要求退场，甲方将没第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 收乙方全部履约保证金，对乙方已经完成的合格的工程数量按合同单 价的80%给予结算。3、因乙方原因连续三月未完成甲方订立的进度任务，甲方将乙 方清退出场，并没收履约保证金，已做工程不给予计量结算。4、乙方未按合同约定投入相应的管理人员、相关规格数量的履 约设备，甲方屡次催促，乙方仍未履行，甲方

11、有权要求乙方退场，并 没收履约保证金。5、乙方按合同节点工期完成施工任务，甲方按六、劳务计价、 七、劳务费支付细那么标准支付乙方劳务费用，如果乙方组织不力、管 理不到位等原因导致工期延误，乙方按劳务费结算款的98%支付乙 方，剩余2%作为甲方对乙方合同工期延误的处分，乙方无权追偿2% 的劳务款。九、双方责任甲方责任：L按照合同有关规定及时组织相关人员对乙方完成的工作内容 进行数量、质量的签证，对乙方办理阶段性的劳务费结算。2、负责施工控制及定位测量、沉降观测、技术（质量、安全、环 境保护和职业健康安全等）交底，组织图纸会审，提供施工必需的技 术资料，统一安排组织施工。第15页合同范本 | CO

12、NTRACT TEMPLATE建设工程施工合同3、负责施工技术管理，组织收集施工原始记录，组织分局部项 工程质量评验和编写竣工文件。4、向乙方派驻技术人员和现场管理人员对施工现场的质量、安 全、进度、文明施工、环境保护工作进行指导监督且有对工程管理的 绝对权利。5、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制 年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、 安全生产、文明施工、环境保护，计量支付、试验化验的控制、监督、 检查和验收。6、负责及时提供本合同约定应由甲方提供的材料、设备及周转 性材料。7、现场监督乙方的工资发放。8、有权从计量款中扣回职业健康安全、质量、进度、

13、文明施工、 环境保护不达标工程的处理费用及罚款。9、审查乙方施工人员工作技能和上岗证件，催促乙方办理合法 的劳务用工手续。10、向乙方人员提供的安全帽、工作服、工作证照及宣传旗帜、 标语、标识标牌。工程完工后乙方及时交还，如有破坏按市场价收费。11、甲方有权利对乙方购买的材料和使用的二、三项小材料进第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同行质量检验鉴定;假设认为乙方使用质量不合格材料，有权要求乙方将 不合格材料清理出场，并处以5万元以内的罚款。假设乙方不清理出场， 甲方派人帮助清理，相应的费用由乙方承担，甲方继续保存对乙方罚 款的权利，费用及罚款在乙方计量款中

14、扣除。乙方责任：1、提供足额的劳动力、机械设备和表二甲方提供的机具、材 料清单之外的所有料具。2、乙方须服从甲方、业主及监理工程师的指令，并保证所有作 业符合安全施工规范或相关机械设备操作规程的规定。3、服从甲方的进度、质量、环境保护、职业健康安全管理需要, 服从现场管理、技术人员的统一指挥管理。4、自觉接受甲方民工工资监督发放工作。5、机械操作手、特殊工种必须持证上岗，技术工种必须满足生 产的要求，人员名册及其持有证件报甲方审查、备案。6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具设备 或其他设施，完工结算前必须交回从甲方领用的机具设备，且必须保 持完好状态，假设有损坏照价赔偿。7、负

15、责除甲方提供的控制测量、定位测量之外的细部测量;负责 自检，配合业主、监理工程师、甲方对其工程质量的试验检测、测量第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 复核;收集、保管现场施工所需技术资料、原始记录。配合甲方填报 工程中间检查、评定及编写竣工文件。8、乙方负责本合同工程规范及设计要求的各种试件的制作、取 样，配合送检;并承担自购性材料的检测费用，及时向甲方实验室提 供合格的检测报告。9、严格按照施工设计图纸、施工验收规范、有关技术要求、技 术交底及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标 准，并承担由于乙方自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、

16、环 境保护、职业健康安全事故的损失及各种违约金和罚赔款。10、负责按甲方的总体规划，自费完善临时设施及满足生活条 件的驻地建设，并保持生活区的卫生整洁，其费用已包含在本合同工 程综合单价中。1L自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查方妾受甲方随 时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持 证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局。12、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程 局部的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起 的各种赔款和一切经济损失。13、按国家和当地人民政府关于社会保险的有关规定交纳其员第18页合同范本 | CONTRACT T

17、EMPLATE建设工程施工合同桥梁工程承包合同模板新（合同版本） 说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。桥梁工程承包合同范文篇一甲方：以下简称甲方乙方：以下简称乙方依据中华人民共和国合同法等有关规定，经甲、乙双方在自 愿、平等、诚信的基础上，订立本合同。一、承包形式：包工，包料。二、承包内容：城南体育休闲公园景观工程1-3#、5#桥另加一 孔、水闸，施工内容包括，抄平、放线、挖槽，基础、主体钢筋硅结 构。三、质量要求，到达验收合格标准。四、甲方责任：甲方提供施工

18、图纸，施工用水用电，负责组织验 收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的局部甲方令其整 改和返工。五、乙方责任：乙方按照设计图纸和规范施工，施工材料的采购 必须是合格产品，必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工养老、失业和大病医疗统筹、工伤保险及其他社会保险费用。乙方 员工在本工程的各类福利待遇，已包含在本合同工程综合单价中，由 乙方自行解决，甲方不再承担任何费用。14、负责做好其内部员工的政治思想，职业道德，业务技术， 劳动安全卫生、环境保护及有关规定制度的教育和培训，尊重工程所 在地民风民俗。18、乙方必须承

19、担受外界干扰导致停工的风险，不能做为任何 向甲方索赔的依据。15、乙方不得以甲方的名义与任何I单位和个人签订任何合同或 协议，不得以甲方名义开展任何形式的活动，更不得以甲方名义从事 非法活动及办理赊欠事宜。乙方因此而给甲方带来的损失由乙方全部 负责赔偿，并承担法律责任。16、乙方进入本工程的施工管理及作业人员必须是身体健康， 经体检胜任所从事的工作，由于身体原因不能胜任所从事的工作，出 现工作期间因身体原因伤残、死亡的，由乙方承担责任，甲方并追究 乙方责任。十、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前3天以书 面形式向乙方发出变更通知，并提交相应的图纸和说明。乙方按照甲第19页

20、合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 方发出的变更通知及有关要求，进行变更工程施工。2、施工中不得对原工程设计擅自进行变更。因乙方擅自变更设 计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予 顺延。3、因乙方自身原因造成的工程变更增加，乙方无权要求追加劳 务报酬，并承担给甲方造成的工期延误和经济损失。4、变更单价确定：乙方收到甲方书面发出的变更通知后，提出 变更工程单价的报告，由甲乙双方按已有合同单价确实定原那么协商一 致后执行。5、变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通 知范围内的，经业主批复、甲方验收确认的合格工程数量计算。十一、安全

21、、质量、进度、人员管理1、乙方负责承包的工程质量、进度必须满足甲方与业主签订的 合同文件及甲方施工总体进度的要求。如果乙方施工质量达不到甲方 的要求，质量低劣，且在整改期限内无明显改观，那么甲方有权终止合 同，另行组织劳务协作队伍施工，乙方不得有异议，并在5日内无条 件退场，退场时已完工程未计量的局部不予计量支付，已交的履约保 证金不予退还，如果乙方拖延退场时间，每延误一天，罚款壹万元人 民币，此款在乙方已计量的工程款中扣除。第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、安全教育：班前安全本卷须知、班中安全检查、班后的安全 总结由乙方班长负责;甲方施工员负责平时

22、的安全抽查;甲方负责安全 规章制度的制定及落实并负责开工前的安全教育。3、安全管理：乙方应自行管理好本班的安全，同时配合甲方施 工员的检查监督，乙方同意乙方的操作人员不戴安全帽上班的每人每 次罚款伍拾元，该佩戴安全绳时不戴的每人每次罚款伍拾元。同意自 觉签认甲方施工员开出的罚单，同时也同意拒签罚单时由工程经理签 字后认罚翻倍的处分额。4、安全保障、乙方应参加总额贰拾万元人民币的人身意外险，保费自理， 其保费已包含在本合同工程综合单价中。假设乙方不办理该保险，发生 安全事故后，乙方自行承担贰拾万以内的赔偿。投保人员中途退场的 投保费用由乙方自行承担。、假设人身伤害赔偿超过贰拾万元，其超额局部那么

23、按照甲方 70%、乙方30%的比例进行赔偿。、甲方不承担事故未处理完之前的一切垫付行为；、如乙方不听指挥、违章作业造成的事故，甲方概不负责事故 的任何费用和提供事故处理的相关协助。5、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆地段施工及爆破作业第21页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。6、工程完工后，乙方负责责任区内施工垃圾、杂物、废物等的 清理。假设不清理，由甲方派人清理，清理及相关费用由乙方承担。7、乙方应全面负责（派专人）本工程现场文明施工和环境保护， 加强工地卫生工作的管理，确保工地环境卫生整洁。文明

24、施工和环境 保护按有关部门及甲方的规定执行，并接受建设单位及甲方等有关部 门的检查，确保检查合格，如检查不合格，那么责任和费用由乙方承担。8、乙方应严格按施工图和技术要求正确施工，发现设计与实际 不符时，应及时报告甲方处理。9、隐蔽工程完成后乙方应严格进行自检，合格后按甲方规定的 格式填写隐蔽工程检查证及附件，通知甲方到场检查。由甲方通知监 理工程师，检查合格并签认后方可继续施工;不合格须按要求返工， 返工后重新报检。10、乙方施工现场驻地、机械设备及小型机具必须贴有甲方企 业标志，不能有乙方企业标志。11.工程弃硝、污水排放、粉尘污染、机械噪音控制及生活建 筑垃圾处理等均严格按照当地政府及甲

25、方的文明施工及环境保护要 求及规定执行。假设因施工不当致使环境污染或违反相关规定而造成的 罚款由乙方自行负责。第22页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同12、由于乙方施工不当的原因，引起第三方与乙方的纠纷或第 三方向甲方提出的索赔等，由乙方全权负责解决并承担全部责任。13、乙方应设现场负责人一名、班长假设干名，并上报甲方施工 员备案，甲方施工员只对乙方当班的班长进行工作上的沟通，不直接 对班组内的员工，乙方应对因班长不在岗导致的一切不良后果负责； 甲方施工员为现场管理的全权代理人，同时为赔偿、罚款确认单的签 证人。14、开工前乙方必须提供进场人员的花名册及相关

26、的身份证复 印件、健康证明等，对身体不适应从事本工种的人员及违法在逃人员 不得进场，否那么因此所造成的后果由乙方承担。十二、材料与设备供应及管理L构成工程实体的主要材料（如钢筋、硅）由甲方按工程设计数 量加核定损耗统一供应给乙方。2、乙方应自行购买完成合同内工程所需的（除甲方统一供应的） 其他材料，其费用已包含在劳务承包综合单价中。3、材料供应计划：乙方应在每月20日前提出应由甲方组织采 购供应的材料计划，经甲方技术部门审核确认后，由甲方物资设备部 按确认的计划组织供应。4、材料的领取：由乙方书面委托的领料人员负责到甲方物资设第23页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程

27、施工合同备部或专用保管库房办理领料手续，如质量、品种、规格、型号不符 合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;假设领料后才发现 材料物品的损坏，甲方概不负责，由乙方承担损坏材料物品的费用。5、甲方要求乙方投入的机械设备不按时到位，甲方视为乙方主 动退场行为，其所施工的工程甲方无条件收回，并对乙方不予计价。6、乙方应合理使用甲方的各种料具，因操作原因引起的不正常 损坏和丧失，照价赔偿，并在乙方计量款中扣除。7、乙方应派人对甲方提供的周转料具、材料进行看守，如发生被盗事件，按盗卖量的5倍罚处，其费用在乙方计量款中扣除。十三、债务处理及工资发放1、甲乙双方各自对外界的债务由各方自行承担，双方互

28、不承担 连带责任，发生的纠纷或诉讼亦由各自处理并承担所发生的一切费 用。2、工资发放必须有甲方财务人员的现场监督，同时乙方每次发 放工资后3天内必须把工资发放表原件交甲方财务存档。十四、争议解决合同执行过程中假设发生争议，双方应本着老实信用和公平合理的 原那么及时协商、调解解决;协商、调解不成的，双方同意向工程所在 地仲裁委员会申请裁决。第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 十五、违约责任甲乙双方应当认真全面履行合同，任何一方违反合同约定，均应 承担违约责任，守约方除了有权选择本合同约定和法律规定的各项权 利外，还有权要求违约方按本合同已履约金额的1%支付

29、违约金，违 约金缺乏弥补实际损失的，还应承担赔偿责任。十六、其他L生效与终止、本合同自双方签字盖章后生效，至乙方完成全部工作并经验 收合格、甲方付清劳务费、保证金终结后自动终止。、假设因乙方的施工质量不达标、进度严重滞后或不听从甲方统 一指挥，甲方有权中途清退乙方，有权不给乙方已完未计工程量计量。 同时，清退时合同自动终止。2、附那么、未尽事宜双方共同协商，可签订补充协议，补充协议与本合 同具有同等法律效力。、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律 效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：第25页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工

30、程施工合同签订地点：签订日期：年月日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第26页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 确认合格后再进场，碎浇筑用商硅，钢材用国标产品。要确保工程进 度，工程质量到达合格。负责收集和整理工程资料，保证按时交接和 归档。六、工程工期：开工日期：20xx年3月1日;竣工日期：20xx 年4月30日。总日期60天。七、乙方于每月25日上报工程进度，甲方应于月底前按照工程 量的30%拨款。八、工程进度，乙方必须报施工进度计划，必须在规定时间内完 成施工任

31、务，不准滞后，如不按计划施工，甲方有权裁减乙方承包工 程量;乙方并承担经济损失，在没有特殊情况下工期每拖延1天，承 担工程总款2%的违约罚款。九、安全施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行安全教 育，进入施工现场带安全帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防 盗。乙方自备电箱，要求三级配电二极保护。文明施工，做到三清， 六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应 服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令 进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。十、材料管理：施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料， 如有损坏乙方自负。所有施工材料和施

32、工进度，要和甲方联系，作好 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方 监理验收，并作记录。十一、工程保修，乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履 行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移 交相关部门之日算起，保修期年。十二、工程造价1200000元。即人民币壹佰贰拾万圆整（大写）J bo十三、本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费95% ,余款5%保质一次付清。十四、未尽事宜，由双方协商解决。十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份, 甲方双方各执一份，具有同等法律效力

33、。发包方：承包方：法人代表：法人代表：年月日年月日桥梁工程承包合同范文篇二劳务使用方：（以下简称甲方）劳务提供方：（以下简称乙方）：姓名性别法定代表人或委托代理人:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同居民身份证号码出生日期年月日家庭住址邮政编码户口所在地通讯地址 为满足施工要求，确保工程施工的良性开展，结合本工程的具体 情况，根据中华人民共和国合同法及其他相关法律，甲、乙双方 在平等自愿、老实守信、等价有偿的前提下，经协商一致，就乙方在 云南锁蒙高速公路第一合同段南盘江特大桥引桥的部份工程施工过 程中向甲方提供劳务事项达成如下协议，以兹双方共同遵守执行。一、工程概

34、况1、工程名称：桥梁工程2、工程地点：锁蒙高速公路第一合同段3、工程内容：K128+620南盘江特大桥引桥17#墩桩基、5# 墩右幅及4#过渡墩的桩基挖孔施工。二、技术及质量要求1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序 等精心组织施工，服从甲方现场管理人员的指挥，自觉接受监理工程合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 师的指导和监督。2、工程质量必须到达设计要求和公路工程质量检验评定标准 以及甲方提出的补充要求。假设质量达不到要求，甲方有权令其停工采 取补救措施或返工，由此产生的一切费用由乙方承担，费用从工程款 中扣除。三、工期要求乙方在本合同施工中

35、，所有工程按甲方的工期（于20xx年10月 20日开工至20xx年1月31日完工）计划要求，认真编制施工作业 计划，按时完成甲方下达的月进度计划。假设工程进度满足不了要求， 甲方将对乙方进行处分，费用从工程款中扣除。四、施工安全L乙方在本合同施工中，必须严格执行甲方安全管理体系 及指挥部、工程部和大桥处对安全操作的有关规定，按技术要求施工, 确保施工安全。在施工过程中由于乙方安全施工管理不善，在安全工 作检查时发生经济处分或安全事故所造成的全部经济损失由乙方自 行负责，甲方不承担任何责任。2、乙方在施工过程中应结合桩基挖孔施工的特点，制定相应的 安全技术防范措施。所有特殊工种的作业人员必须持证

36、上岗，在开工 之前应向作业工人进行安全技术交底，使工人熟知并遵守安全操作的合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 所有规定。严防高空坠物、异物打击、触电、淹溺或其它各类机械和 人员人为的伤害事故。3、乙方在施工过程中应确保安全设施、安全标志牌和安全防护 用品的投入，并必须为所属劳务工人办理人身意外伤害保险，其费用 已包含在本合同工程的单价中。五、甲乙双方责任及施工管理L施工过程中乙方应服从甲方对工程质量、工程进度和环境保 护的管理。在施工中假设发现乙方质量、进度、安全生产、文明施工、 环境保护等不按规定执行的，将对乙方进行处分并限期整改，严重者 甚至解除合同。甲乙双方

37、密切配合，共同努力，确保工程按质、按量、 按期完成。2、临时用地:、本合同工程所需的驻地，由乙方合理选择，甲方同意后协调 办理相关手续，费用由乙方支付；、红线以外的进场便道、弃土场的临时用地，由甲、乙双方合 理选择，甲方协调办理相关手续，费用由甲方支付。、乙方不得随意占用规定范围以外的土地。否那么，所产生的后 果及费用概由乙方负责。3、施工便道开挖由甲方负责，养护由乙方负责。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同4、本合同工程所需的电力设施：高压局部由甲方负责完成并承 担费用（含变压器），低压局部由乙方负责完成并承担费用。5、本合同工程的技术管理由甲方控制，负责技术

38、指导、解释、 施工测量和复核。但乙方必须配备足够的人员配合甲方的试验、质检 人员开展正常地管理工作，费用由乙方自行负责。6、为了确保工程质量和工程进度，乙方施工负责人须经常住工 地，每个施工点或每道工序，必须有专职的现场施工管理人员。7、乙方假设违反本合同有关条款甲方有权终止合同。8、工程安排：甲方根据乙方完成工程的工程质量、施工进度等 情况安排乙方施工任务，假设乙方完成工程的质量、进度等达不到要求, 那么甲方有权终止合同，由此产生的损失均由乙方承担，9、乙方所招用的各种施工及管理人员必须符合国家相关法律、 法规，严禁违法用工，否那么由此引起的一切劳务纠纷概由乙方负责。六、工程的承包及结算方式

39、1、经双方协商后,本工程以劳务单价200元/m3（设计桩径+2 护壁厚0.15m）由乙方进行施工。该单价均已包括了为实施和完成合 同约定工程所需的临时工程、劳务、材料、机械、质检（自检）、安装 缺陷修复、管理、保险、利润等一切费用，以及合同明示或暗示的所 有责任、义务和一切风险。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、工程施工完毕后甲方按公路工程质量检验评定标准进行 验收，合格后以设计桩长为准，由甲方开据工程价款结算单予以 结算工程款。3、本合同工程甲方不支付任何形式的工程预付款。工程价款按 实测工程量每月末结算扣除有关规定费用、材料款及机械租用费等, 并从乙方工

40、程款中扣除5%质量保证金，2%环保保证金、1%安全保 证金、1%民工工资保证金、1%工程进度保证金后，进行支付，所扣 环保保证金待工程竣工验收后无环保问题后再返还、安全保证金待工 程竣工验收后无安全问题后再返还、民工工资保证金待工程竣工验收 后无拖欠民工工资的问题后再返还、质量保证金待工程缺陷责任期满 并且通过国家审计部门审计结束后在三个月内返还。七、材料要求及供应1、护壁所需的水泥、砂和碎石由甲方供应给乙方使用，但乙方 使用过程中不能浪费及完工后剩余局部要收集归仓。2、电费由甲方负责，架设和设备由乙方负责。3、由甲方提供的材料，乙方必须做出需要用量、时间的计划， 提前七天送交甲方现场技术员，以便甲方及时协调供给。八、支付方式：甲方根据公司（云南路桥股*）的情况和乙 方现场完成的工作量按一定比例逐月支付。