2022新版市政工程施工合同范本.docx

《2022新版市政工程施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版市政工程施工合同范本.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-07362022新版市政工程施工合同范本（精编版）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(10 )严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲，一 经查实处没收器具并每次罚款一元。如发生意外概由乙方承当责任 和全部费用。(11 )施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商 量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不管有无 理由每次罚款一元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰 仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机 关处理，

2、甲方不予承当任何责任和经济费用。(12 )乙方还必须和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同 要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三 级安全教育，严格执行安全规章制度,一旦发生安全事故,查清原因 如属乙方责任守安事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任, 并视责任轻重采取重罚措施。(13 )发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上 报甲方，严禁隐瞒事故不报。(14 )积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全 责任书，层层落实安全生产责任制。(15 )乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政工程施 工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把

3、握安合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。(16 )积极配合工程部组织的安全知识学习，宣传及业余上课, 并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的 现场安全气氛。(17 )乙方必须确保其专职管理人员的到位(规定必须至少有1 名专职管理人员满勤在现场),并严格履行职责，如不到位甲方有权 对乙方作出每人每天100元的处分。(18 )乙方作业所需的安全帽、工作服、雨衣等与甲方协商后, 按照甲方管理要求，统一由甲方采购供应，做到全员配合，其发生的 购备费用由乙方自行负责承当。七、安全生产、文明施工 乙方

4、在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全 部责任和承当全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相 关的安全生产、文明施工资料。八、材料供应本工程甲乙双方约定的市政施工所用的材料由甲方负责及时供第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同应到位。九、质量验收工程具备质量验收条件，乙方在按现行相关标准、规范、规程等 要求组织其承包范围内的质量验收，乙方自检合格后，报请甲方验收, 甲方在接到乙方质量验收通知后，积极配合乙方进行质量验收。如甲

5、 方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件配合。十、工程价款支付1、乙方在订立合同时自愿交纳2万元人民币作为工程施工作业人员到位、质量、安全、文明施工保证金，乙方施工承包范围内工作 完成后退还，不计任何利息。2、乙方工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单、签证单和甲乙双方认定的签证单、联系单等为依据，工程包清工价款的结算按双方合同有关约定条款计算工程包清工价款。3、每月工程包清工价款结算，工程施工质量合格的基础上，办理好劳务、安全教育等手续的工人，当月出勤率不少于25个工日的, 经市政工程部管理人员认可后，于下月18日至20日发放每月每人 元整的生活费，如缝年关发至工资总

6、额的80%编制工人工资表, 随同出勤表上交工程部统一发放生活费。4、乙方施工承包范围内的工作内容完成后两个月内,甲方应付第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 清全部包清工价款。5、如由于乙方原因，乙方中途退场停止施工，甲方和乙方的价 款结算，按已完成的工程量的70%结算，乙方保证金由甲方视情处 理。一、附那么1、乙方必须有效组织施工人员、机具，必须满足本工程的施工 进度、质量、安全等需要，严禁转包,一旦发现乙方有转包现象，甲 方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由 甲方自行处理。2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行工程部、公司的所

7、 有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因 管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终 止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先 应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任 何理由加以拒绝。3、在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门 调解，一方不愿协商、调解或调解不成,向甲方企业所在地人民法院 起诉。4、本合同一式一份，甲方、乙方各执一份，报送甲方劳务公第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 司、分公司各一份。5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字之日生效，工程价款结 算

8、之日失效。6、本合同于 年一月一日订立。甲方：年月一日乙方：年月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版市政工程施工合同范本（精编 版）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的 原那么,甲方

9、将负责施工的 居住主题公园部份市政工程承包给乙 方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度,明确甲乙双方 的权利和义务，经甲乙双方就有关居住主题公园部份市政工程施 工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款 如下：一、工程概况1、工程名称：市政工程。2、工程地点：o3、建设单位：房地产开发。二、工程承包方式、范和内容1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同期。2、工程承包范围为甲方负责施工的 居住主题公园市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、 联系单和甲方认定的实际施工工程量为

10、准。3、工程承包内容为 居住主题公园市政工程中的碎垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、碎管埋 设等有关施工内容。三、具体施工承包内容和清工承包计价依据L化粪池施工承包内容和包清工计价依据 (1 )工作内容：配合协助放样，基坑底300mm内人工修整(不包括机械挖土及回填土)，基坑砂包支护,材料100m内水平运输, 基坑抽排水(在粉刷强度未到达前要保证水位在基底以下),佐拌制 浇捣、养护(包括预制盖板),砖浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外 粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找平等。(2 )计价依据：基坑砂包支护：元/m3 ;石仝浇捣一元/m3 ;预制盖板元/块，基坑抽水、排水：

11、一元/座；砖砌体：一元/块；内外粉刷：元/m3 ,所有工程量以实际完成工程量签证为依据。2、排水管道施工承包内容和包清工计价依据(1)已管施工承包内容和包清工计价依据合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同a、工作内容：配合甲方放样、测量（设专人），基槽底300mm 内土方人工修整,基槽支护、支模,排水、抽水，碎垫层拌制、浇捣, 100m内水平运输，佐管吊装就位、承插口封头、管座碎拌制、运输、浇捣、养护、佐修补、检验后人工土方回填夯实（不包括基槽机械挖 土、回填土及夯实，机械吊装的台班费用）。b、计价依据：直径500-800 :元/m，直径1000 :元/m。（2）塑料

12、加筋管施工承包内容和包清工计价依据a、工作内容：配合甲方放样测量（设专人），基槽底300mm 内土方人工修整平，管子埋设，管子底超挖部位回填，人工夯实（防 止管子机械回填土时下沉,造成倒返水或管内积水。管子周围150mm必须回填砂土，不允许有石块、砖硝物等回填以免压破管子），不包括机械挖土、回填的费用。b、计价依据：200塑料加筋管子：元/m , 300管子元/m。埋设超过1、8m管子：元/m3、雨污水检查井施工内容和包清工计价依据（1）施工内容：配合甲方施工放样，基底300mm内土方人工 修整，基坑支护，排水、抽水，支模，垫层、流槽及暗井盖碎拌制、 浇捣、养护，砌块浇水湿润,砂浆拌制、砌筑，

13、内外粉刷，安放井座、 井盖,爬梯、养护，材料100mm水平运输（井座盖从仓库提货），合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同井内清理干净。根据绿化地坪及铺装面层、检查并进行高度调整、修 改(机械作业后破损需返工重做，另行计算)，配合水电安装施工。(2 )计价依据：直径为1500 :元/座；直径为1250 : _ 元/座；直径为1000 :元/座；直径为700 :元/座(深度在1、 2m内)，直径为700 ,深度在1.2m以上：元/座，检查井盖板 700x700x80 ,每块元。4、围墙施工内容和包清工计价依据(1)施工内容：配合甲方测量、放样，基底300mm内土方人工修

14、整，基槽灌水、人工夯实，卵石垫层，支模，砂垫层拌制、浇捣, 砂浆拌制、砌筑，人工回填土(不包括机械开挖，回填费用)夯实, 水平距离100m运输。(2 )计价依据：碎垫层(含卵石垫层)：元/m2 ;砖砌体：元/块；预制板安装另行计算。5、其它景观、台阶、明沟、路侧石安装等工程内容和计价依据(1)施工内容：所涉及工作面内基底300mm内的人工土方开挖、回填，人工土方平整夯实,场地平整，饰面块材料粘合层以下的 所有泥工施工内容，碎浇捣、养护、粉刷、砌筑等工程，材料100m 水平运输。(2)计价依据：碎垫层含卵石垫层(汽车停车为位)：一元/合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合

15、同,人行道、公园、入户通道、自行车位饰面块粘合层以下的垫层： 一元/ ,，区内小路佐元/ .，随捣随抹压光元/ ,，水泥砂面 层压光地面：元/，。圆弧形花坛砖砌体一元/块，其它砖砌体 元/块，硅构件、磴道路浇捣一元/m3。6、施工作业所需要的机具，如翻斗车、碎平板振动机、磴振动 棒、铁镐、铁锹、灰桶、放样墙线、抹子、铝合金贴尺、榔头、凿子 等施工基本机具,概由乙方自备和维修保养、保管，且乙方自备的上 述机具必须满足其施工承包内容的施工需要，必须服从甲方施工现场 的统一规范管理，乙方自备的上述机具费用均已综合考虑在本合同给 定的包清工单价内。乙方施工承包范围的施工内容，甲方为乙方提供 搅拌机一台

16、，泥浆泵二台,电缆和配电箱，但乙方应对甲方提供的机 具设备妥善维护和保管，工程完工后及时交还甲方，对乙方非自然损 坏的机具设备,乙方应参照市场价赔偿。7、乙方应根据其工程包清工价款，按甲方财务管理要求编制员 工工资表给甲方。8、乙方包清工价款已包含其施工管理、施工机具、施工员工工 资、奖金、各类津贴、夜餐、劳保福利、学习培训、技术措施、赶工 费、人员机具进场、安全、文明施工、临设安置以及气候影响的停工、 窝工之类非生产用工等施工涉及的全部费用。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同9、上述承包范围以外的施工内容，所发生的点工由工程部管理 人员根据实际情况指定技工和普工

17、作业。甲乙双方约定在保证质量、 安全和进度效率的情况下,技工按一元/小时,普工按一元/小时结 算。10、遇特殊情况，现场需紧急处理的材料、机具等，乙方应无 条件服从甲方指挥，予以清理或搬迁等。四、工程工期1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下，组织充足的作 业人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲 方指定工期，由于乙方原因造成停工，延期施工，那么每延误一天按一 元处分，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的一%o2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延, 乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发 生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增

18、加费用支出向甲方及时 提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。五、工程质量甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收， 必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业 标准要求，不准出现乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 响。如由于其施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要 求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处分，乙方应无条件接受甲方的质量处分。六、甲乙双方责任L甲方责任(1 )全面履行合同，确保乙方正常施工

19、。(2 )提供乙方要求的有关本工程的技术资料。(3)及时协助乙方做好有关工程量签证工作。(4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。(5)催促乙方做好安全管理,文明施工。(6 )向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。(7)甲方应为乙方提供临时设施和临时用水、临时用电，乙方员工住宿由甲方负责，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方提 供的机具、水费、电费等由甲方负责承当。(8)负责向乙方做好安全教育,签订劳务合同和安全责任书，做好施工技术交底和放样测量工作。(9)协调乙方内外施工环境，为乙方施工做好后勤服务。2、乙方责任合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合

20、同(1 )全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计 要求组织施工,严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求, 确保正常施工。(2 )服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。(3)服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。(4)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证其进场的机 具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲 方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。(5 )因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、 乙双方合同的要求返工至合格，并承当由此产生的全部施工增加费 用。(6)进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方认定为齐全完整 有效的相关资料。(7)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。(8)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。(9)乙方施工人员家属探亲,禁止上工地现场，工地不安排住 宿。如遇特殊情况必须由甲方批准许可，并由本人做好家属的安全教 育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承当责任和 全部费用。第8页