房屋买卖合同范本四(2022年版).docx

《房屋买卖合同范本四(2022年版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋买卖合同范本四(2022年版).docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：WD-HT-0113房屋买卖合同范本四（2022年最新版）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同 预售许可证或其他相关证件的描述一致。4、开发商必须拥有国有土地使用权证方可申请商品房预售 资格。因此，购房者在签订合同之前除了知悉本条所列的土地使用 权出让合同号、土地使用权划拨批准文件号、划拨土地使用权转 让批准文件号外，更有必要查阅开发商持有的国有土地使用权证O 着重审查两点：一是看开发商是否已经足额支付土地出让金（未缴纳 完毕土地出让金的开发商一般持有临时国有土地使用证而非国 有土地

2、使用证）；二是看开发商是否已将土地办理抵押贷款（以土地作为抵押物办理贷款的，国有土地使用证上往往作备案登记）第二条商品房销售依据。买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为 商品房预售许可证号为.【释义】本条是对商品房销售的描述。本条款提示点:L期房与现房的比拟期房即预售商品房，是指消费者在购买时不具备即买即可入住的商品房，即房地产开发商从取得预售许可证开始至取得房地产权证大 产证为止,所出售的商品房为期房。现房指消费者在购买时具备即买 即可入住的商品房，即开发商已办妥所售的商品房的大产证的商品 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同 房，消费者在

3、签约后立即可以办理入住并取得分户权证。期房相对于现房，具有以下特点：优势：Q)期房一般较现房廉价；(2)期房的选择空间较现房大；(3)随着房地产市场的开展，新楼盘品质较旧盘有明显提升。劣势：具备延期交付、品质变差、权证不能按期交付等法律风险。2、商品房预售许可证的法律效力最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律假设干 问题的解释第二条规定：出卖人未取得商品房预售许可证明，与 买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商 品房预售许可证明的，可以认定有效。3、商品房销售的其他依据一般来说，开发商除获得商品房预售许可证外，还应具备下 列证件：建设用地规划许可证、建设工程规

4、划许可证、建 设工程开工证、国有土地使用证即俗称的“五证齐全，方可预 售”。房地产行政主管部门颁发的预售许可证有按栋编号发放、按批号 编号发放等形式，购房人在购房时应对号入座，提高自身风险防第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同 范能力。第三条买受人所购商品房的基本情况。买受人购买的商品房（以下简称该商品房,其房屋平面图见本合 同附件一,房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的工程中 的：第【幢】【座】【单元】【层】号房。该商品房的用途为 ,属 结构,层高为建筑层数地上 层，地下 层。该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面

5、积共 平方米，其中，套内建筑面积 平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）【释义】本条是对合同标的物的详细描述本条款提示点：本条涉及到假设干建筑专业术语及建筑规范，购房人在购房时应更 加切实注意。L商品房的用途与房屋结构这两项对于开发商而言，是其确定工程建设本钱的关键点，专业第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同 办公用写字楼的工程建设本钱一般比砖混结构建筑物建筑本钱高出 数倍。因此，购房人在选购房屋时应当加以落实。商品房的用途主要有居住、办公、商品、商住、停车等种类，其 用途一经确定，合同双方不履行法

6、律手续不得擅自变更。房屋结构主 要有砖混、框架、钢混等几种，不同结构的房屋其使用功能和耐用程 度各异。2、层争iWj层高指一层地面至上一层地面的距离，净高那么是指地面至天花板 的距离，净高二层高-楼板厚度。购房人在选择预售商品房时应考虑上述两者之间的差异。3、阳台阳台的封闭与否对计算商品房的建筑面积至关重要，根据现行 建筑面积计算规划的规定，封闭阳台按全面积计算使用面积，而 敞开式阳台那么按全面积的一半计算使用面积。4、建筑面积、套内建筑面积、公共部位与公用房屋分摊建筑面 积及使用面积之间的联系。该套商品房建筑面积二套内建筑面积+公共部位与公用房屋分摊 建筑面积套内建筑面积二套内使用面积+套内

7、强体面积+阳台面积第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同 第四条计价方式与价款。出卖人与买受人约定按下述第 种方式计算该商品房价款：L按建筑面积计算，该商品房单价为（币）每平方米元，总金额（币）千 百 拾 万干一百 拾 元整。2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（币）每平方米 元，总金额（币）干 百 拾万一干 百 拾 元整。3、按套（单元）计算,该商品房总价款为（币）干 一百拾一万千一百拾 元整。【释义】本条是关于商品房计价方式与价款的约定。本条款提示点：L计价方式的改革多年来，我国一直采用按照建筑面积计价的方式销售商品房，但 该种计价方式却存在着诸多弊病，集

8、中表达在总的公用建筑面积难以 确定，公用建筑面积计算分摊复杂,开发商非善意误算等。随着房地 产经济的活跃与开展，我国北京等地区已经推行按套内建筑面积计 价。相信不久的将来，按套内建筑面积计价将成为我国房地产市场的第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同主要计价方式，使购房人真正能享受到明明白白购房的待遇。2、购房人应注意商品房价外价问题个别开发商除收取按面积记得的总价款外，还会向购房人提出收取配套费、教育实施费等其他收费工程，因此，购房人在支付房款时 应当对这些收费工程加以关注，如开发商没有法定收费依据的，购房 人可以拒付。第五条面积确认及面积差异处理。根据当事人选

9、择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建 筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处 理。当事人选择按套计价的，不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第一种方式进行处理：1、双方自行约定： (1)；(2)；2、双方同意按以下原那么处理：(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;第14页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同（2）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还

10、给买受人,并按 利率付给利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内（含3%）局部的房价款由买受人补足;超出3%局部的房价款由出卖人承当，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积 时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）局部的房价款由出卖人返还 买受人;绝对值超出3%局部的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积-合同约定面积面积误差比二x 100%合同约定面积因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协 议。【释义】本条是对房屋面积确认依据及房屋面积差异处理方式的 约定。本条款的法律依据：建设部商品房销售管理方法第二十条规 定：按套内建筑面积或者

11、建筑面积计价的，当事人应当在合同中载明 合同约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式。合同未作约定 的，接以下原那么处理：（一）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同据实结算房价款;（二）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。 买受人退房的，房地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日 内将买受人已付房价款退还给买受人，同时支付已付房价款利息。买 受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在 3%以内（含3%）局部的房价款由买受人补足;超出3%局部的房价款由 房地产开发企业承当，产权归买受人。产权登记

12、面积小于合同约定面 积时,面积误差比绝对值在3%以内（含3%）局部的房价款由房地产开 发企业返还买受人;绝对值超出3%局部的房价款由房地产开发企业 双倍返还买受人。产权登记面积-合同约定面积面积误差比二x 100%合同约定面积本条款提示点：1、面积确认标准本条规定以建筑面积或套内建筑面积为面积确认的依据标准，但 购房人在签约时亦可主张上述两项面积同时作为依据标准。2、产权登记面积与购房人实际所得面积不符时的处理产权登记面积是指房地产行政主管部门确认登记的面积，一般情 形下产权登记面积即等同于购房人实际所得到的面积,但如果产权登第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合

13、同记测绘单位所作出的测量结果与购房人的实得面积不符，购房人依旧有权利聘请专业测量公司重新测量，并要求房地产行政主管部门对原 产权登记面积作出修正处理。3、自行约定的方式基于设计原因，施工原因以及其他原因，开发商在预售商品房实往往不愿意接受按商品房销售管理方法的规定签订面积差异处理 条款，而建议购房人选择自行约定的方式,常见的约定方式包括：(1)买受人不要求退房，按照产权登记面积和原约定每平方米价 格实施多退少补;(该条款的约定从法律上分析仍然存在问题，如某合 同原定面积为80平方米，建成面积达120平方米，即使开发商主张 该特别约定，由于约定面积差异已经对原合同造成了实质性破坏，法 院最终还是

14、会按法定标准而不会按约定标准裁决)(2)正负3%内实施多退少补,多于3%局部按原单价打折计算房 价;少于3%局部按原单价上浮一定比例退还房款；将方法规定的临界点3%调整为临界点5%;(从开发商的 利益分析，此条款最符合其利益)(4)总价包死条款，即无论产权登记面积是否与约定面积发生差 异，均按约定总价计算房款。(对于广泛采用通用文本约定的楼盘， 购房人可选择性使用该条款。就笔者的个人阅历，很少有开发商在交第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同 房后因为测定面积比约定面积少而退款的，而建成后要求购房人补缴 购房款的却是屡见不鲜。)相比而言，上述约定方式均没有本条款第

15、二种方式那样更能维护 购房人的合法权益，因此建议购房人在签订合同时选择该种面积差异 处理方式。北京市国土资源和房屋管理局拟定的北京版式范文本”中采用 的是建筑面积差异与处理条款，更重视了对购房人权益的保障。第六条付款方式及期限。买受人按以下第 种方式按期付款：L 一次性付款.2、分期付款.3、其他方式.【释义】本条是对付款方式及付款时间的约定本条款提示点：L 一次性付款(1)一次性付款的本意是指购房人在约定期限内向开发商支付完 毕100%的购房款，但在实践当中，不少开发商同意选择一次性付款 的客户在签约是只支付90%-95%的购房款，留存5%-10%的购房款 至房屋交接或权证发放时再行给付。第

16、18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同房屋买卖合同范本四（2022年最新版）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。合同双方当事人：出卖人:注册地址：营业执照注册号：企业资质证书号：法定代表人：联系 ：邮政编码：委托代理人：地址：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同(2)开发商为鼓励购房人选择一次性付款方式，往往会在商品房 定价的基础上给予一次性付款购房人一定比例的折扣。购房人如选择 此种付款方式，可以适时提出

17、折扣请求。2、按揭付款Q)按揭付款不属于分期付款，现在开发商与银行已经在付款方 式上取得可高度一致，就是银行为按揭客户向开发商提供一次性付 款。对开发商而言，按揭购房人在完善其按揭贷款手续后就已经获得 了银行支付的全额房款，购房人只是按与银行签订的借款合同逐 月向银行还款而已。(2)按揭付款方式所产生的法律关系：A.主合同关系有两个：一是开发商与购房人之间的商品房买卖合 同关系;二是购房人与银行之间的借款合同关系，B.从合同关系有三个：一是购房人以所购物业作为抵押物与银行 之间发生的抵押合同关系;二是开发商为购房人贷款而向银行提供的 保证合同关系(有的银行还要求开发商提供一定数额的保证金担保)

18、； 三是银行与开发商之间的回购法律关系,即当购房人逾期未还款构成 违约，银行依法处分抵押房产，开发商向银行承诺无条件回购该房产, 并将回购房款优先直接清偿银行贷款本息，对此购房人在按揭贷款合 同中予以书面确认。第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同(3)按揭付款条款在签约时属于效力待定的条款，该条款生效的 必备要件是银行同意向按揭购房人发放贷款，并与其签订借款合 同，如属不可归责于当事人双方的事由银行拒绝为购房人提供按揭 贷款的，那么该条款对买卖双方不具备约束力,由此造成商品房买卖 合同不能履行双方互不负违约责任，当事人双方可以请求解除商 品房买卖合同，开发商应

19、当将收受的购房款本金及其利息或者定金 返还购房人。但如是因为买、卖双方作为或者不作为的行为导致银行 按揭不能，那么需要由责任人承当其相应的违约责任,如购房人不提供 或提供虚假的申贷资料，开发商拒不承当银行要求的保证担保责任 等。(4)按揭付款方式后续法律问题A.因商品房买卖合同被确认为无效或者被撤销、解除，致使按揭 贷款的目的无法实现，买卖双方及银行均有权解除按揭贷款合同，开 发商应将所收款项分别退还给购房人和银行；B.开发商作为担保人为购房人按揭贷款提供保证担保的方式有 两种：一是阶段性保证担保，即开发商提供保证担保的保证期间为按 揭贷款合同签订之日起至购房人获得分户产权证并将其房屋所有权

20、办理他项权利登记之日止;二是全程保证担保，即开发商在购房人向 银行归还全部贷款本息之前均需承当保证担保责任。按最高院司法解第20页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同释的规定，购房人未按照按揭贷款合同的约定归还贷款，但是已经E 得房屋权属证书并与银行办理了商品房抵押登记手续,银行如起诉购 房人要求归还贷款本息或主张房屋优先受偿的，不应当追加开发商为 共同被告,开发商提供全程担保的除外。如果银行起诉时买卖人与银 行尚未完善抵押登记手续,那么开发商无论是提供哪种方式的保证担保 都会被列为共同被告。开发商尽早为购房人办理分户权证的意义不仅是履行自身商品房买卖合同所约定的义务，

21、还具备解除自身担保法律风险的功能和 作用。从近年法院受理的案件类型分析，按揭购房人逾期付款违约纠 纷已成为一类主要民事纠纷，即每个楼盘都存在着一定比例的按揭购 房人逾期不归还银行贷款的风险隐患，开发商如不重视此类纠纷的预 防和风险防范，将造成不必要的经济损失。第七条买受人逾期付款的违约责任。买受人如未按本合同规定的时间付款，按以下第 种方式处理：1.按逾期时间，分别处理(不作累加)(1)逾期在一日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起 至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款 万分之一的违约金，合同继续履行；第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买

22、卖合同（2）逾期超过一日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同 的，买受人按累计应付款的一向出卖人支付违约金。买受人愿意 继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行,自本合同规定的应 付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出 卖人支付逾期应付款万分之（该比率应不小于第Q）项中的比率） 的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采F该期实际已付款的差额;采F分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2.【释义】本条是对购房人逾期违约金责任进行约定的条款本条款提示点；L逾期付款违约责任分析逾期付款是买卖合同中的一种典

23、型违约行为，逾期付款未达一定 期间，构成根本违约。构成一般违约的，守约方有权要求违约方履行 合同并支付一定的违约金;构成根本违约的，守约方除有权单方面解 除合同外，还有权要求违约方支付承当由于终止合同所造成的相应经 济损失。基于般违约与根本违约的理论依据，示范文本建立了两种相辅第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同 相成的违约责任救济方式。2、如何设定一般违约与根本违约的合理期间最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律假设干 问题的解释第十五条规定;出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支 付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请 求解除

24、合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。法律没有规定 或者当事人没有约定,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期限 为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起 一年内行使，逾期不行使的,解除权消灭。从上述司法解释分析，基于商品房买卖合同所涉及的标的物是一 项重大资产，司法解释的拟定者期望买、卖双方都给予违约方相对较 长期限的包容和理解，不主张权利人过快的享有单方解约权。因此, 我们建议：在设定本条所规定的开发商有单方解约权的期间条款时, 一般应定为3个月为宜，至少不应少于2个月，如果购房人在签订 之后由于偶然性原因造成流动资金周转困难而不能如期履约，购房人 亦有合理期间进行

25、调整。3、逾期付款违约金标准的设定最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律假设干 问题的解释第十六条规定：当事人以约定的违约金过高为由请求减第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同 少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以 约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损 失确定违约金数额。该解释第十七条又规定：商品房买卖合同没 有约定违约金数额或者损失赔偿额计算发法，违约金数额或者损失赔 偿额可以参照以下标准确定：逾期付款的，按照未付购房款总额，参 照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期 交付使用房

26、屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者 有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。结合上述两条司法解释，逾期付款违约金设定的标准一般应设在 以下区间内：不低于同期银行活期存款利率标准，不高于同期银行逾 期贷款利率的130%.设定的标准如果低于或高于上述期间都有可能 导致约定的条款存在法律效力上的瑕疵。您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同邮政编码：联系 ：委托代理机构：注册地址：营业执照注册号：法定代表人：联系 ：

27、邮政编码：买受人：【本人】【法定代表人】姓名：国籍【身份证】【护照】【营业执照注册号】地址：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同 邮政编码：联系 ：委托代理人:【】姓名：国籍:地址：邮政编码： ：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产 管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自 愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：【释义】：合同法全文商品房买卖合同合同双方当事人：出卖人：注册地址：营业执照注册合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同 企业资质证书号：法定代表人：联系 ：邮政编码：委托代理人：地址：邮政编码：联系

28、：委托代理机构：注册地址：营业执照注册号：法定代表人：联系 ：邮政编码：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同买受人:【本人】【法定代表人】姓名：国籍【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】地址：邮政编码：联系 ：委托代理人【】姓名：国籍：地址：邮政编码： ：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产 管理法及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自 愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：【释义】本局部条文是确认买卖双方当事人的主体资格。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同 本条款提示点：L出卖人的主体资格我国现行法律、

29、法规将房地产开发企业分为专营开发企业和兼营 开发企业，但无论是哪种类型，都需要具备房地产开发主管部门公布 的房地产开发企业资质。不具备开发资质或开发资质已被取缔的企业 不能作为出卖人与相对的客户订立商品房买卖合同，违者订立的 合同无效。2、买受人的主体资格(1)凡具备民事权利能力的法人和自然人均可作为买受人，(2)必须具备完全民事行为能力的自然人方可作为签约人订立合 同，A.未满18周岁的未成年人订立的合同须经其监护人追认方可生 效(已满16周岁且以自己的劳动收入为主要生活来源的除外)；B.精神病人或间隙性精神病人在精神病发作期间订立的合同须 经其监护人追认方可生效，(3)未成年人、精神病人的

30、购房行为应当由其护人作为法定代理 人代为签约,(4)夫妻关系存续期间，除夫妻双方另有约定，无论以夫或妻的 名义购买房屋，该房屋所有权一般均视为夫妻共同财产。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同3、出卖人委托代理机构近年来，开发商委托代理公司进行房屋销售的比例日益增加。在这种情形下，应当将代理机构的名称列入本合同，并如实填写。这样, 既明确表达和保障了开发商、代理商之间的委托代理合同关系，也保 障了购房人的签约知情权。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自 愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

31、第一条工程建设依据。出卖人以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为该地块土地面积为 规划用途为 土地使用年限自 年 月 日至 年月 日。出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】.建设工程规划许可证号为 施工许可证号为【释义】本条是出卖人拥有工程的取得和开发建设等前期手续告合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同 知义务的内容，目的是为保障买受人知情权。本条款的提示点:L开发商土地取得方式一般情形下，开发商取得土地的方式为受让国家出让的土地（出 让）或转让受得他人已缴纳土

32、地出让金的土地（转让）特殊情形下方可 获得国家得无偿划拨地（划拨），如开发商开发建设规划范畴内得经济 使用住房。未变更土地性质得集体土地使用权不能用作房地产开发;非用于 经济适用住房建设得划拨地不能用作房地产开发;工业用地出让地不 能用作房地产开发。2、土地使用年限根据我国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例第十二条 的规定：土地使用出让最高年限按以下用途规定：（一）居住用地70 年;（二）工业用地50年;（三）教育、科技、文化、卫生、体育用地50 年;（四）商业旅游、娱乐用地40年;（五）综合或者其他用地50年。 需要注意的是，该使用年限起始于国有土地使用权出让确定之日，而 不是买受人订立购房合同之日;经济使用住房因其土地系划拨地，故 不存在使用年限的问题。3、商品房工程的名称无论是现定名还是暂定名，必须与商品发