2022新版安全设施工程承包合同范本.docx

《2022新版安全设施工程承包合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版安全设施工程承包合同范本.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-08392022新版安全设施工程承包合同范本合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 工程使用的各类表格均由乙方自行负责购买。6、工程施工前期和施工当中的各项工艺试验、验证试验和标准 试验工作由甲方协助乙方开展，与此（如混凝土配合比试验、自采材 料各项指标试验、外购材料检测以及施工期间的材料抽检、碎强度检 验等）有关的所发生的一切费用均由乙方承当。乙方要及时向甲方提 供相关的试验数据和资料，以便于资料的及时上报，因乙方资料延报 造成分项工程开工延误的，由此造成的损失由乙

2、方自行承当，甲方概 不负责；7、施工期内乙方人员的住房（帐房）、供水、主副食、燃料、劳 务用具等费用由乙方自理；8、加强对农民工环保知识的宣传和教育，做到文明施工,安全 施工，乙方不得随意破坏当地植被，不得乱挖乱弃，不做有损国家和 甲方利益的事情，并按国家有关规定纳税,劳务税3.25%乙方自理。 原材料乙方开公司名称发票进入本钱；9、乙方自行承当自己人员因病救治的医疗费用，自行承当进出 场费用和生活费用；10、所完成的工程经甲方验收签认后,有权要求甲方按合同约 定支付劳务费用；11、遵守施工驻地乡规民约和民族宗教习惯，搞好环境保护，合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工

3、合同 维护工程安全，杜绝违法行为发生。十四、其他事项：L施工期间内，因雨、雪、冰冻等自然因素不能施工时，所产 生的人员、机械设备窝工等一切费用均由乙方自行负责，甲方概不承 担任何责任和费用；2、施工期间内，乙方必须按国家有关规定为劳务人员发放相应 的劳动保护用品；3、施工期间内，因工发生伤亡事故，乙方应及时报告甲方，并 由甲方报告监理工程师和建设单位。因工伤亡应及时救治，医疗终结, 依鉴定结论才安国家有关规定处理，其相关开支及费用均由乙方承当。 非施工原因死亡和非作业时间发生的其他伤亡事故，其责任和费用也 由乙方自负；4、乙方开工壹个月后，生活确实困难的，甲方可以按劳务人员 花名册预付适当的生

4、活费，在后续价款支付时扣回。十五、本合同必须经甲方法定代表人签字并加盖甲方印章，乙方 必须由法定代表人（乙方为自然人应交身份证复印件、盖章、签字并 押指纹，并写明联系 和银行帐号）签字后生效，待工程完工并缺 陷责任期终止后结清经济手续，合同自行失效。十六、甲、乙双方应维护合同的严肃性，在执行合同阶段假设有争第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 议，乙方向甲方主管单位（青海省*路工程建设总公司）申请协调解决,协调无效可在甲方所在地人民法院依法提起诉讼。十七、本合同未尽事宜，双方可协商补充，需要有文字根据的,要有双方签字的备忘录。本合同一式肆份，甲方叁份，乙方

5、壹份。十八、本合同条款及内容除甲乙双方约定，不得随意更改。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代理人：法定代理人： 经办人：经办人: 签订日期：年月日签订日期：年月日联系 ：联系 ：安全设施工程承包合同范本二发包人：合同编号：监理人：签定地点：签定时间：年一月 日依据中华人民共和国合同法（以下简 称发包人）与（以下简称监理人）,就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行工程的建设监理。工程概况:第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同1 .工程名称：2 .工程地点:3 .工程规模及特性.工程总投资：静态:动 .工程总

6、工期：（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承当监理业务。（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承当监理业务。（四）工程建设监理的期限自 年一月一日至 年一月So（五）建设监理报酬为（大写）元,由发包人按本专用 合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。建设监理合同的组成文件及解释顺序。（一）监理委托函或中标函。第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 （二）监理合同书。（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。（四）专用合同条款。（五）通用合同条款。（六）监理招标书（或委托书）。（七）监理投标书（或监理大纲）。上列合同文件为一整体，代替了本合同

7、书签署前双方签署的所有 的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加 盖本单位公章后生效。四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一 份;副本 份，各执 份。发包人：（公章）监理人：（盖章）法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）委托代理人：（签章）委托代理人：（签章）由B编：由B编： ： ：开户银行：开户银行：第13页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同账号：账号：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第1

8、4页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版安全设施工程承包合同范本说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。安全设施工程承包合同范本篇一甲方（单位全称）：XX工程建设公司乙方（单位全称）：XX甲方承建国道315线XXXX段公路交通安全设施工程A标段的施工任务，因工程施工需要现将局部施工任务承包给乙方。为明确和 维护双方的责任、权利和义务,经双方协商签订如下协议，共同遵守 执行。一、施工地点：国道315线XXXX公路交通安全设施工

9、程A标 段；二、工程内容：K0+000-K34+360、K0+000-K66+000 段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型 标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程工程，具体工程内 容和工程数量见附表工程量清单。由于设计缺陷，施工图纸中的 工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量局部不 符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷 的责任，承当5万平方米标线工程，每平方37元计算。三、工程承包：1、甲方收3%

10、工程部综合管理费，11%公司管理费,乙方承当 3.3%工程税金。2、工程承包价为：6185991.00元，大写人民币：陆佰壹拾 捌万伍仟玖佰玖拾壹元。四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机 械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。五、施工工期：自2011年9月15日至2011年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期，假设在试工期内质量、安全、信誉等 达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同,并以书 面形式告知乙方，乙方无条件退场,由此而发生的费用、责任由乙方 自负。合同签订之后,乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及 施工机械设备进入施工地点，否

11、那么，甲方将按乙方自行解除合同处理。六、支付方式：L合同签订前，乙方必须交纳现金9万元（保险2万元,环保押 金5万元，交竣工文件2万元），作为该合同的履约保证金。工程完 工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性给乙合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 方返还7万元该履约保证金。2万元保险费不予退还，公司用于购工 程一切险，如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同 意擅自撤场，该履约保证金不予退还；2、乙方必须在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施 工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款，待业主批复、资金到 帐后，从每次业主批复的工

12、程价款额中扣除10%的质保金后将剩余 价款按实际完成的工程数量支付给乙方，乙方完成的工程必须到达质 量标准要求，否那么不予支付工程价款。扣除的保修金不超过工程总承 包价的10%，待工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测 合格后，甲方一次性支付给乙方；3、合同协议书后面所附的工程量清单中的工程内容和数量是设 计的预计数量，仅做参考，不能作为给乙方最终结算与支付的依据。 实际支付按乙方实际完成的合格的工程量，由甲方按技术规范规定的 计量方法，以业主、监理认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中的 单价计算支付金额；4、除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价均已包括了 为实施和完成合同工程所需

13、的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷 修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及本合同协议书明示或暗 示的所有责任、义务和一般风险；合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同5、因工程施工、材料采购、设备租赁、劳务费支付、物资运输 等发生的与该工程工程有关的一切税金均由乙方自行承当；6、工程结算时乙方必须出具由甲方填写完整的施工现场工程量 确认单和甲方技术负责人、技术员及乙方合同签订人共同评定的交工 质量签订书，否那么不予结算。七、主要人员、机械设备及要求（强制条件）：1、乙方必须在签订合同之日起7天内，主要人员、机械设备、 材料全部到达施工现场，否那么甲方将根据情况对乙

14、方进行处分或终止 合同；2、乙方必须配足与施工工程相适应的施工人员、机械设备（机械 设备完好率必须到达90%以上）。否那么，导致影响工程施工进度的， 甲方有权终止合同；3、进场机械设备按甲方要求和工期合理安排。八、主要材料要求：L所需的主要材料乙方按设计文件要求和业主的要求进行采购, 所采购材料通过业主第三方检测后方可进场使用，否那么不予进场。2、所有基础的施工要符合公路桥涵施工技术规范 （JTJ041-2000）的规定;工程所需的水泥混凝土由甲方提供，供应到 位。其费用按公司本钱价加运费扣回。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 九、工程安全责任：L乙方进出场安

15、全、施工现场的机械和人员安全责任全部由乙 方负责，因乙方原因造成安全事故，全部损失由乙方承当；2、对于可向业主或保险公司索赔的损失和费用，乙方应及时收 集整理索赔资料，向业主或保险公司索赔，假设因乙方原因造成索赔失 效的，全部损失由乙方承当。3、在施工期间，因乙方不按安全操作规程进行操作,而发生一 切事故责任和费用均由乙方承当。乙方人员在施工时间擅自离开工 地，所发生的一切意外事故，均由乙方负责。十、工程质量责任：甲方：1、甲方应派技术人员对乙方的工程施工进行现场监督和技术指 导，把好施工放样、工序操作、自检验收等质量关，防止乙方的返工;2、因甲方指挥不当造成属甲方责任的由甲方承当。双方都有责

16、 任的按协商比例分担；3、甲方组织人员进行对乙方施工的工程工程进行完工检测、评 定、核实。乙方：L乙方必须无条件接受甲方的现场管理和技术指导；合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、施工期间，工程因乙方管理不善，出现施工现场混乱、发生 质量隐患等现象,造成被业主、监理和上级单位通报、返工、罚款的, 返工费、罚款全部由乙方承当，甲方将对乙方处以返工费、罚款额 30%的处分。造成工期延误的，甲方仍将按本合同中工程进度责任的 规定对乙方给予相应处分，情节严重时，甲方有权单方解除承包协议, 并将乙方清除出场，由此造成的一切经济损失均由乙方承当。3、乙方完成的工程经甲方验收

17、不合格需要返工时,乙方无条件 返工。由此发生的全部费用均由乙方承当；4、乙方施工的工程工程完工后，要以书面形式向甲方提出验收 申请书，由甲方会同监理组织检测，工程经验收合格后乙方才能退场;十一、工程进度责任服从甲方的管理，执行作业计划，保质保量按期完成工程施工任 务。假设乙方不能按甲方要求的时间内完成工程施工内容，乙方向甲方 按5000元/每日支付违约金。拖延工期超过5天以上，甲方可以终 止合同，由此造成的后果均由乙方负责（包括监理、业主等部门罚款 和其他一切责任）。十二、农民工队伍工资支付乙方按月及时兑付农民工工资，并将农民工工资表报甲方设在工 地的工程部核实，如乙方不能按月及时兑付农民工工

18、资，造成农民工合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同上访事件发生，其责任均由乙方承当，情况严重时，甲方可暂停给乙 方支付工程价款，必要时由甲方直接给农民工兑付工资，费用从支付 给乙方的工程价款中扣除。十三、双方责任、权利和义务：（一）、甲方1、甲方设立国道315线察汗诺至德令哈段交通安全设施工程A 标段工程部，对乙方按施工计划下达工程进度指令，派出管理人员、 技术人员进行现场监督和技术指导；2、甲方负责乙方工程的质量管理、进度计划与技术管理；3、按有关规定办理用工手续，对进场劳务人员负有组织管理和 规章制度教育等管理责任；4、加强安全生产和事故防范教育，监督检查乙方

19、在施工现场的 安全防范措施落实情况。5、开工后甲方提供乙方200万元的周转资金，确保工程顺利实 施。（二）、乙方L遵守劳动纪律、执行操作规程，承当违纪违章责任，承当因 乙方工作过失造成工程损失的经济责任；2、乙方进入现场后要尽快核实自己的工程数量和内容，此项费合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 用乙方承当。；3、工程开工后，乙方必须为自己管理的农民工购买人身意外伤 害险，费用由乙方自行承当，并将保单复印件报送给甲方，如乙方不 购买，甲方将强行为农民工购买人身意外伤害险，费用从支付给乙方 的工程价款中扣除；4、按有关规定办理用工手续，如实填报劳务人员情况，并收集

20、好参加劳务人员的身份证件。未经甲方同意，不得擅自减少劳务人员, 合同签订人无特殊情况每月坚持守工地时间不得少于25天。假设需离 开工地时，必须向工程经理请假（写出请假条），批准后方可离开工地, 否那么由此造成的后果及责任自负。同时，合同签订人在施工现场坚守 工地时间达不到实际工期2/3以上时，甲方将原合同废止，重新委托 施工人员签订新的合同，与原合同签订人不再发生劳务关系。5、乙方必须配备2-3名工程技术人员进行工程测量放样及施工 现场的管理和技术指导，相应的测量仪器和工具乙方自带，并按工程 施工进度编制完成相应的技术资料。配备1名技术娴熟、实践经验丰 富的试验人员，负责完成工程所需的一切试验检测工作和相应的试验 检测资料。乙方按要求每旬或每月将完成的技术资料和试验资料报送 甲方设在工地的工程部检查，工程完工时，一切工程技术资料和试验 资料均要同时完成，交竣工验收前,要完成交竣工验收资料的编制。