施工承包合同(合同版本).docx

《施工承包合同(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工承包合同(合同版本).docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：WD-HT-0316施工承包合同（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同理，并由甲方按实际发生费用（包括人工、材料、相关税、费、损失 费赔偿费用）的120%计算赔偿损失,甲方有权将上述损失在质保金 直接扣除。六、工程质量1、在施工中应按国家现行公布的操作规程及验收规范标准操作, 同时接受甲方管理人员的监督，并执行甲方的质量管理制度和经相关 质检部门同一验收。2、在施工中经甲方公司相关人员及相关质检部门检验发现质量 不合格，乙方负责返工，并赔偿因此给甲方带来的损失。3

2、、工程质量按国家规范及甲方标准验收。七、工程安全1、乙方在施工操作过程中，应严格按国家防水范围施工安全标 准和有关规范、条例执行，应符合现行验收规范标准。2、乙方应加强对操作人员进行安全意识教育。严格遵守甲方的 对于安全严管重罚的规定。3、乙方负责施工期间的一切安全责任，假设乙方施工期间出现一 切安全事故，由乙方自行承当经济损失及法律责任。八、双方权利与义务 甲方 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同L甲方有权对乙方违反合同条款和未按时支付民工工资以及盗 取现场材料及设备等实施处分，并要求经济赔偿直至解除合同的权 力。2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容

3、，乙方应无 条件遵照执行。3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按合同约定按时 支付工程款。4、甲方有权要求乙方安全防护安全文明工地规范实施操作。5、做好技术交底，安排现场管理人员对乙方进行技术指导和工 程质量监督管理。6、做好安全交底，进行安全宣传教育和安全检查。（二）乙方1、乙方必须按甲方的要求进行安全生产，文明生产，不得擅自 违反安全操作规程，对于施工现场出现的人身伤害及伤亡事故，乙方 承当全部责任，甲方概不负责。2、乙方应按相关要求组织施工作业人员，不得违背劳动用工规 定，同时乙方应每月向甲方提供从业人员名单、身份证、操作证复印 件等。3、材料按甲方指定地点堆码，每天下班前进行现场

4、清理，做到第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 现场干净、整洁、工完场清。九、违约责任与其他以上条款双方严格遵守，任何一方违约，由违约方承当万元的违 约金，并赔偿因此给守约方造成的经济损失。十、本合同在执行过程中如有争议，双方协商解决;协商不成， 依法向甲方所在地人民法院起诉。十一、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方一份，经双方签盖章后 生效，具有同等法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签）：法定代表人（签）：年一月日 年一月一日工程施工承包合同施工承包合同（2 ）甲方：XXXX环保工程XX煤矿工程部乙方：甲方承揽的XX煤矿供水改造工程经甲乙双方充

5、分协商，按照发 挥各自优势的原那么，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙 方承包施工，根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包 合同条例,并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵 守。第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 一、工程名称：XX煤矿供水改造工程二、工程地点：陕西省咸阳市彬县三、工程范围：ai段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池 非标加工四、工程质量：合格五、合同价款：1、非标设备加工:XX元/吨（含辅材）、除锈刷漆:6元/m2（含防锈漆及辅材）；面漆：7元/m2 （两遍、不含油漆）；环氧单 刷：10元/m2 （含辅材及除锈、不

6、含主材）；设备内防腐：34元/ m 2 （做法三油两布、含辅材及除锈）设备二次倒运费（吊装及拖车 费）用由甲方支付，乙方配合。2、管道安装：dnl50钢塑复合管28元/米（含辅材、运输、管 道支架制作及安装、预埋件制作）；dnlOO焊接钢管26元/米（含 辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）。3、管道防腐：9.6元/米（五油三布、乙方含辅材）4、管道保温：6元/米5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。六、工期：年月日-年月日，在正常施工条件下（雨季及主材供 应不及时除外）工期延误罚款5 0 0元/天。第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 七

7、、安全：见安全生产管理责任协议书。八、承包方式：乙方包工不包主材（防锈漆除外）；乙方提供完 成所承包工程范围所需全部人工和工具。九、付款方式：每月25日由乙方向甲方上报当月工程量，由甲 方按工程进度审核付款，付至合同总额的80%时暂停付款，工程竣 工后，经甲方验收合格扣除5%质保金（质保期为一年），剩余款项 一个月内一次付清。十、材料供应：甲方提供主材及机械。十一、甲方职责：1、准确及时提供所需原材料2、指派现场监督管理人员,定期进行工程质量和进度检查，并 催促乙方及时整理有关技术资料向甲方移交3、负责协调各工队之间的关系,并解决施工中出现的有关工程 技术和质量方面的问题4、负责按照工程进度，

8、及时向乙方拨付工程款5、定期对工程质量、工期、安全、现场文明施工管理及其人工、 材料、设备等费用结算支付情况进行综合检查十二、乙方职责：1、乙方完全履行工程施工合同条款内容，并承当合同规定的责第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 任及任务2、负责按图纸及设计要求施工3、负责施工过程中的一切并对本钱进行控制和管理，自负盈亏。4、按照国家规范、法规和安全生产规程组织施工,假设发生质量 及安全事故概与甲方无关，乙方除承当处理质量事故和安全事故的一 切费用及责任外，并根据情节甲方给予乙方相应处分5、明确现场施工负责人和工程管理人员，做好施工组织管理工 作，做到精心

9、组织，文明施工,并接受甲方有关人员的指导6、按照要求做好工程竣工验收和保养期内工程的维护工作，并 承当所发生的费用7、接受甲方的监督检查,认真履行合同条款，及时给甲方上报 有关资料和统计报表8、乙方应保证在人力、物力和资金及技术上满足工程质量和施 工进度的需要，假设因乙方原因使业主单位对工程质量或施工进度不满 意，并造成严重损失和影响的，甲方有权终止乙方施工，另行组织力 量以确保工程质量与进度，乙方应严格按照甲方进度要求施工，有两 次以上未完成甲方施工进度要求,甲方有权立即停止合同。9、乙方自行解决食宿，并配合甲方做好文明工地建设，提供必要的人力。第14页合同范本 | CONTRACT TEM

10、PLATE 建设工程施工合同10、每次到工地为乙方所用材料,自行卸车，不予另计费用。11、乙方所用材料及甲方所租材料到工地交给乙方后，乙方自 行看管，假设丧失或损坏除3%损耗为甲方承当外,其余费用均为乙方 自行承当。12、临时用工:70元/工日（不管大、小工）。13、乙方应合理使用甲方提供的材料，假设甲方发现乙方无故浪 费材料、除照材料原价赔偿外,甲方有权每次罚款500元（从工程 款中扣除）O十三、其他1、本协议未尽事宜，按双方协商一致的原那么解决。本协议双方签（盖章）后生效，工程竣工验收,财务结算完成，保修期满终止。2、工程完工后由乙方出具全额发票进行结算。3、本合同一式两份,甲乙双方各壹份

11、。甲方代表：乙方代表： 签（盖章）：签（盖章）20xx年9月21日建设工程施工承包合同施工承包合同（3 ）发包方（甲方）：承包方（乙方）：第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款：第一章合同一般规范第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合 同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。 其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。1 ,发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格 和支付工程价款能力的当事人。2 .甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议

12、条款中指定 的代表人。3 .承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格 并被发包方接受的当事人。4 .乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定 的代表人。5 .社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对 工程进行的监理。6 .总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7 .设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。8 .工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 门或其授权的工程造价管理部门。9 .工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部 门或其授权的工程质

13、量监督机构。10 .工程：协议条款约定具体内容的永久工程。11 .合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。12 .经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算 形式支付的合同价款。13 .费用：甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方 应负担的开支。14 .工期：协议条款约定的合同工期。15 .开工日期：协议条款约定的工程开工日期。16 .竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。17 .图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）O18 .施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施

14、工方案中施工 现场总平面图规定的场地。19 .书面形式：根据合同发生的手写、打、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 认的电报、电传等。20 .不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、 雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。21 .协议条款：结合具体工程,甲、乙协商后签订的书面协议。第2条合同文件及解释顺序本合同的组成和解释顺序如下：1 .协议条款；.合同条件；2 .洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；.招

15、标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；3 .工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。4 .经双方确认的信函、 、电子邮件等，将作为本合同的组 成局部，具有合同的效力。第3条施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没 有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方 的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约 定的标准、规范。第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同施工承包合同（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依

16、照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。签后，甲方在工程总造价（约）元,以预算总造价的付给乙方, 计人民币元，尚余在施工中付,待工程结束后付,验收合格后, 按实际面积一次付清。七、工程日期：合同签订后，乙方自月日开工至除雨天大风和资 金不到位的情况下，造成误工,不能正常施工的，否那么中途不能无故停工。八、安全条例：乙方施工人员应遵守甲方的有关规章制度和治安 条例，但甲方必须交代清楚，乙方在施工过程如发生疾病、工伤、由 乙方自理，甲方应发扬人道主义精神，协助乙方抢救工作。九、甲方要协助乙方提供施工及住宿方便条件，在施工中，如甲 方给乙方造成施工障碍吏乙方

17、不能施工，其损失由甲方负责。十、保修期限：乙方工程竣工后，按国家保修法规定保修， 保修期为年，保修期中如出现施工质量问题，乙方应自带材料随叫随 到，免费维修。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。十一、其它：本合同一式份，甲方执份，乙方执份。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要 求提供出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、 规范的，应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、 规范的费用，均由甲方承当。第4条图纸甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙 方提供完整的施工

18、图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需 要特殊保密的措施费用由甲方承当。乙方需要增加图纸份数，甲方应 代为复制，复制费用由乙方承当。第二章双方一般责任第5条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求，行使合同约定的权 力，履行合同约定的职责：1 .甲方代表可委派有关具体管理人员，承当自己局部权力和职 责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙 方。2 .甲方代表的指令、通知由其本人签后，以书面形式交给乙方 代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时, 甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认,乙方对甲第19页合同范本 | CONTRACT

19、TEMPLATE 建设工程施工合同 方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于 甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方 提出确认要求后3天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方认 为甲方代表指令不合一，应在收到指令后24小时内提出书面电告， 甲方代表在收到乙方电告后24小时内作出修改指令或继续执行原指 令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立 即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令, 乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承 担，延误的工期相应顺延。3 .甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需

20、指令、批准、图 纸并履行其它约定的义务，否那么乙方在约定时间后24小时将具体要 求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后 48小时内不予答复,应承当由此造成的经济支出，顺延因此延误的 工期，赔偿乙方有关损失。4 .实行社会监理的工程，甲方应当与监理人采用书面形式订立 委托监理合同。甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定，局部或 全部行使合同中甲方代表的权力，履行甲方代表的职责，但无权解除 合同中乙方的义务。甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7 天通知乙方，后任继续承当前任应负的责任（合同文件约定的义务和第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合

21、同其职权内的承诺）O第6条乙方驻工地代表 乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责:1 .乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效;2 .乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和 依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表 联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施, 并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲 方承当由此发生的经济支出，相应顺延工期,责任在乙方,由乙方承 担费用。乙方代表易人应提前7天通知甲方，后任继续承当前任应负 的责任

22、（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。第7条甲方工作 甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：1 .办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁,清除地面、架空 和地下障碍等工作，使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责 解决以上事项遗留问题；第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2 .将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款 约定地点，并保证施工期间的需要；3 .开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的 施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的 畅通；4 .向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路

23、资料，保证 数据真实准确；5 .办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用 线的申报批准手续（证明乙方自身资质的证件除外）；6 .将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交 验；.组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；7 .协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保 护，并承当有关费用。8 8条乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作：1 .在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施 工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后使用。2 .向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报第22页合同范本 | CONTRACT

24、TEMPLATE建设工程施工合同表和工程事故报告。3 .按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏 和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙 方承当责任及所发生的费用。4 .按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场 办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承当。5 .遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理 规定，经甲方同意后办理有关手续,甲方承当由此发生的费用，因乙 方责任造成的罚款除外。6 .已竣工程未交付甲方之前，乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙 方采取特殊措施保护的单位工程的部

25、位和相应经济支出，在协议条款 内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承当。7 .按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。8 .保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场到达合同 文件的要求，承当因违反有关规定造成的损失和罚款（合同签订后颁 发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外）。乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工期损失，应对甲方第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 的损失给予赔偿。第9条进度计划乙方应在协议条款约定的日期，将施工组织设计（或施工方案） 和进度计划提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批

26、 准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方 案）和进度计划已经批准。乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检 查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要 求提出改进措施，报甲方代表批准后执行。第10条延期开工乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工, 应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的 理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或 3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表 不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期 不予顺延。甲方征得乙方同意以书面

27、形式通知乙方后可推迟开工日期，承当 乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。第n条暂停施工第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后 48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完 工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表批准后 继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复 工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复。停工责任在甲方，由 甲方承当经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承当发 生的费用。因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行,乙方可认为 甲方已局

28、部或局部取消合同，由甲方承当违约责任。第12条工期延误对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺 延。1 ,工程量变化和设计变更；2 .一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 小时；.不可抗力；3 .合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济 支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内予以确认、 答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。第25页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 非上述原因,工程不能按合同工期竣工，乙方承当违约责任。第13条工期提前 施工中如需提

29、前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在 5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主 要内容。1 .提前的时间；.乙方采取的赶工措施；2 .甲方为赶工提供的条件；.赶工措施的经济支出和承当；3 .提前竣工收益（如果有）的提供。第三章质量与验收第14条检查和返工乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同 发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检 查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改, 承当由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非 乙方原因引起的

30、经济支出,由甲方承当。以上检查检验合格后，又发现由乙方原引起的质量问题，仍由乙第26页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 方承当责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检 查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承当。除此之外影响正常 施工的经济支出由甲方承当，相应顺延工期。第15条工程质量等级工程质量应到达国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲 方要求局部或全部工程质量到达优良标准，应支付由此增加的经济支 出,对工期有影响的应给予相应顺延。达不到约定条件的局部，甲方代表一经发现，可要求乙方返工

31、, 乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因 达不到约定条件，由乙方承当返工费用,工期不予顺延。返工后仍不 能到达约定条件，乙方承当违约责任。因甲方原因达不到约定条件, 由甲方承当返工的经济支出，工期相应顺延。双方对工程质量有争议，请协议条款约定的质量监督部门仲裁， 仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承当。第16条隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或到达协议条款约定的中间验收部位， 乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通 知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙第27页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程

32、施工合同方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签后，方可进行 隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记 录签，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。第17条试车设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。乙方 准备试车记录。甲方为试车提供必要条件。试车通过，甲方代表在试 车记录上签。设备安装工程具备联动无负荷试车条件，甲方组织试车，并在试车48小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和对乙方应 作准备工作的要求。乙方按要求做好准

33、备工作和试车记录。试车通过, 双方在试车记录上签后,方可进行竣工验收。由于设计原因试车达不 到验收要求，甲方负责修改设计，乙方按修改后设计重新安装。甲方 承当修改设计费用、撤除及重新安装的经济支出，工期相应顺延。由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，乙方负责撤除和重新安装。设备为乙方采购，由乙 方承当修理或重新购置、撤除及重新安装的费用，工期不予顺延；设 备由甲方采购，甲方承当上述各项经济支出,工期相应顺延。由于乙第28页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签）：法定代表人（签）：年一月日 年

34、一月一日防水施工承包合同范文2发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合法同法、中华人民共和国建筑法 及其他相关法律、法律之规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的 原那么，经甲方乙方协商一致，就楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、 阳台及厨房防水工程施工达成如下协议：一、工程概况1、工程名称工程地点：2、工程内容：基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房 防水工程3、承包方式:包工包料4、质量标准：合格二、工程工期L合同生效后，按照甲方要求时间完成。2、假设甲方要求的工期比合同约定的工期提前，应同乙方协商确合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工

35、合同 方施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24小时内提出 修改意见。乙方修改后重新试车，承当修改和重新试车的费用，工期 不予顺延。试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由 甲方承当。甲方代表未在规定时间提出修理意见，或试车合格不在试 车记录上签，试车结束24小时后，记录自行生效，乙方可继续施工 或办理竣工手续。第18条验收和重新检验甲方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车24小 时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以 上时间提出延期要求，不参加验收或试车，乙方可自行组织验收或试 车，甲方应成认验收或试车记录。无论甲方代表是否参加验收，当

36、其提出对已经隐蔽工程重新检验 的要求时，乙方应按要求进行剥露。并在检验后重新进行覆盖或修复。 检验合格，甲方承当由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延 工期。检验不合格，乙方承当发生的费用，工期也予顺延。第四章合同价款与支付第19条合同价款及调整合同价款在协议条款内约定后，任何一方不得擅自改变。协议条第29页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 款另有约定或发生以下情况之一的可作调整。1 .甲方代表确认的工程量增减；.甲方代表确认的设计变更或工程洽商；2 .工程造价管理部门公布的价格调整；.一周内非乙方原因造成停水、停电、停电累计超过8小时；3 .合同约定的其

37、它增减或调整。4 方应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面 形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知经办银行和乙方。甲方代表 收到乙方通知后10天内不作答复，视为已经批准。5 20条工程款预付甲方按协议条款约定的时间和数额，向乙方预付工程款，开工后 按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。甲方不按协议预付，乙方在 约定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后 仍不能按要求预付，乙方可在发出通知5天后停止施工，甲方从应付 之日起向乙方支付应付款的利息并承当违约责任。6 21条工程量的核实确认乙方按协议条款约定时间,向甲方代表提交已完工程量的报告。 甲方代表接到报告后3天内按

38、设计图纸核实已完工程数量以下简称 计量），并在计量24小时前通知乙方。乙方为计量提供便利条件并第30页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 派人参加。乙方无正当理由不参加计量，甲方自行进行，计量结果视 为有效，作为工程价款支付的依据。甲方代表收到乙方报告后3天内 未进行计量从第4天起，乙方报告中开列的工程量即视为已被确认, 作为工程价款支付的依据。甲方代表不按约定时间通知乙方，使乙方 不能参加计量，计量结果无效。甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因 造成返工的工程量，不予计量。7 22条工程款支付甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工

39、程量， 按构成合同价款相应工程的单价和取费标准计算、支付工程价款。甲 方在其代表计量签后10天内不予支付，乙方可向甲方发出要求付款 的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通 知5天后停止施工，甲方承当违约责任。经乙方同意并签订协议，甲方可延期支付工程价款。协议须明确 约定付款日期和从甲方计量签后第11天起计算应付工程价款的利息 率。第五章材料设备供应3条甲方供应材料设备甲方按照协议条款约定的材料设备种类、规格、数量、单价、质第31页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提供材料设备及其产品合格 证明。甲方代表在

40、所供材料设备验收24小时前将通知送达乙方,乙 方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参加验收，验收后由乙方 妥善保管，发生损坏丧失，由乙方负责赔偿，甲方支付相应保管费用。 甲方不按规定通知乙方验收，乙方不负责材料设备的保管，损坏丧失 由甲方负责。甲方供应的材料、设备与清单不符,按以下情况分别处理：1 .材料设备单价与清单不符，由甲方承当所有价差。2 .材料设备的种类、规格、质量等级与清单不符，乙方可拒绝 接收保管，由甲方运出施工现场并重新采购，设备到货时如不能开箱 检验,可只验收箱子数量。乙方开箱时须请甲方到场,出现缺件或质 量等级、规格与清单不符，由甲方负责补足缺件或重新采购。3 .甲方供应

41、材料与清单规格型号不符，乙方可代为调剂串换, 甲方承当相应经济支出。4 .到货地点与清单不符，甲方负责倒运至清单指定地点。5 .供应数量少于清单约定数量时，甲方将数量补齐。多于清单 约定数量时，甲方负责将多余局部运出施工现场。6 .供应时间早于清单约定日期，甲方承当因此发生的保管费用。因以上原因或迟于清单约定供应时间，由甲方承当相应的经济支第32页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 出。发出延误，相应顺延工期，甲方赔偿由此造成乙方的损失。经乙方检验通过之后发现有与清单的规格、质量等级不符的情况，甲方仍应承当重新采购及撤除和重建的经济支出,并相应顺延工 期。第24

42、条乙方采购材料设备乙方根据协议条款约定，按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲 方代表验收。对与设计和规范要求不符的产品，甲方代表拒绝验收, 由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产 品,承当由此发生的费用,工期不予顺延。甲方不能按时到场验收， 验收后发现材料设备不符合规范和设计要求，仍由乙方修复或撤除及 重新采购，并承当发生的费用,赔偿甲方的损失。由此延误的工期相 应顺延。根据工程需要，经甲方代表批准,乙方可使用代用材料。因甲方 原因使用时，由甲方承当发生的经济支出；因乙方原因使用时，由乙 方承当发生的费用。第六章设

43、计变更 第25条设计变更 乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，并由甲方取得以下第33页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同批准:1 .超过原设计标准和规模时，须经原设计和规划审查部门批准,取得相应追加投资和材料指标2 .送原设计单位审查,取得相应图纸和说明。施工中甲方对原设计进行变更，在取得上述两项批准后，向乙方发出变更通知，乙方按通知进行，否那么,乙方有权拒绝变更。双方办理变更、洽商后，乙方按甲方代表要求，进行以下变更:1 .增减合同中约定的工程数量；.更改有关工程的性质、质量、规格；2 .更改有关局部的标高、基线、位置和尺寸；.增加工程需要的附加工作；3 .

44、改变有关工程的施工时间和顺序。因以上变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承当，延误的工 期相应顺延。第26条确定变更价款发生第25条规定的变更后，在双方协商的时间内，乙方按以下 方法提出变更价格，报甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期：1 .合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算,变更合同价款；第34页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2 .合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变 更价格，变更合同价款；3 .合同中没有类似和适用的价格，由乙方提出适当的变更价格, 送甲方代表批准执行。甲方代表不能同意乙方提出的变更价格，在乙方提出后10

45、天内 通知乙方提请工程造价管理部门裁定（实行社会监理的，由总监理工 程师暂定,事后提请工程造价管理部门裁定），对裁定仍有异议，按 第30条约定的方法解决。第七章竣工与结算第27条竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方 代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。按协议条款约定的日期和份 数向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后，在协议条款约 定时间内组织有关部门验收，并在验收后5天内给予批准或提出修改 意见。乙方按要求修改，并承当由自身原因造成修改的费用。甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由 不组织验收，或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可视

46、为 竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续。竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能到达竣第35页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按协议条 款约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承当工程保管 费用。因特殊原因，局部单位工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩 项竣工协议，明确各方责任。第28条竣工结算竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定和协议条款约定的时 间、方式向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。甲方代表收到结 算报告后应及时给予批准或提出修改意见，在协议条款约定时间内将 拨款通知送经办银

47、行，并将副本送乙方。银行审核后向乙方支付工程 款。乙方收到工程款后15天内将竣工工程交付甲方。由于甲方违反有关规定和约定。经办银行不能支付工程款，乙方 可留置局部或全部工程，并予以妥善保护，由甲方承当保护费用。甲 方无正当理由收到竣工报告后30天内不办理结算,从第31天起按 施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款的利息，并承当违 约责任。第29条保修乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修工程、内容、范围、 期限及保修金额和支付方法，进行保修支付保修金。保修期从甲方代 表在最终验收记录上签之日算起。分单验收的工程，按单项工程分别第36页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工

48、程施工合同计算保修期。保修期间，乙方应在接到修理通知之日后1。天内派人修理，否那么，甲方可委托其它单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用, 甲方在保修金内扣除，缺乏局部，由乙方交付。因乙方之外原因造成 返修的经济支出，由甲方承当。采取按合同价款一定比率，在甲方应付乙方工程款内预留保修金方法的，甲方应在保险期满后20天内结算，将剩余保修金和按协议 条款约定利率计算的利息一起退还乙方，缺乏局部由乙方交付。第八章争议、违约和索赔第30条争议甲乙双方因合同发生争议，可以向有管辖权的合同仲裁机关申请 仲裁。发生争议后邛余出现以下情况的,双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好完工工程：1 .合同确已无法履行；.双方协议停止