建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程投资控制》真题模拟及答案(1).docx

《建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程投资控制》真题模拟及答案(1).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程投资控制》真题模拟及答案(1).docx（56页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设部监理工程师考试：2020监理工程师建设工程投资控制真题模拟及答案共192道题1、用实物量法编制施工图预算，针对以下步骤：计算工程量；套用预算定额单价； 套用消耗定额，计算人料机消耗量；编制说明、填写封面；计算并汇总人工费、材料 费、施工机械使用费；计算其他费用及汇总造价。合理的顺序是（）。（单项选择题）A.一一一一B.一一一一C.一一一一D.一一一一试题答案：D2、在合同中应对双方应承当的风险进行明确的界定，一般情况下，下面说法正确的有 （）。（多项选择题）A.主要材料如钢材、水泥价格涨幅在投标报价时的3%以内，由承包商承当其涨价风险B.其他材料价格涨幅在投标报价时的15%以内，由承包商

2、承当其涨价风险C.其他材料价格涨幅在投标报价时的15%似内，由发包方承当其涨价风险D.主要材料如钢材、水泥价格涨幅在投标报价时的3%以内，由发包商承当其涨价风险E.当超出合同规定风险额度时，应允许承发包双方进行价格的调整试题答案：A,E3、编制招标控制价时，应该注意的问题包括（）o （多项选择题）A.采用的材料价格应通过市场调查确定B.工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间C.不同工程工程、不同施工单位会有不同的施工组织方法，所发生的措施费也会有所 不同B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和C.产品存续期的总本钱D.生产费用、使用费用及维护费用之和试题答案：D31、竣工结算要有严格的审查

3、，一般从以下（）等方面人手。（多项选择题）A.核对合同条款B.检查隐蔽验收记录C.落实设计变更签证D.实测工程数量E.执行定额单价试题答案：A, B, C, E32、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验， 以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。（单项选择题）A.施工单位检验试验费B.施工单位的其他直接费C.施工单位的间接费D.建设单位的研究试验费试题答案：D33、【2014年例题】某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延 至2013年10月20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元， 工程合同价款应（）o （

4、单项选择题）A.调增60万元B.调增90万元C.调增120万元D.不予调整试题答案：D34、在青藏铁路施工过程中，出现冻土地基，为解决此问题承包商花费了大量的时间 和金钱，那么承包商有权索赔（）o （单项选择题）A.本钱，但不包括工期和利润B,本钱和利润，但不包括工期C,本钱和工期，但不包括利润D.本钱、工期和利润试题答案：C35、某工程采用公开招标的方式进行招标，按照建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013,该工程合同价款的约定应遵循的规定包括（）。（多项选择题）A.合同价款应在中标通知书发出之日起30日内约定B.合同价款约定是约定工程价款的计算与结算方式C.合同价款应依据招标文

5、件和中标人的投标文件约定D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准E.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准试题答案：A, C,E36、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的规定，分局部项工程 量清单中的工程数量是按照（）计算的。（单项选择题）A.实体工程量的净值B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值C.工程实体量和损耗量之和D.实际施工完成的全部工程量试题答案：A37、不可抗力解除后复工的，如不能按期竣工，发包人要求赶工的，赶工费用应由（） 承当。（单项选择题）A.发包人和承包人均摊B.监理人C.承包人D.发包人试题答案：D38、某埋

6、管沟槽开挖分项工程，采用单价合同承包，价格为15000元/km,计日工每 工日工资标准为50元，管沟长10km。在开挖过程中，由于建设方原因，造成施工方8人窝 工5天，施工方原因造成5人窝工10天，由此施工方提出的人工费索赔应是（）元。（单 选题）A. 1200B. 1500C. 2000D. 2700试题答案：C39、以下费用中，属于建安工程措施费的是（）o（单项选择题）A.工程排污费B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费D.施工现场管理人员的工资试题答案：C40、某建设工程设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建 设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格

7、上涨指数为5%,那么该工程的涨价预 备费的计算基数应为（）万元。（单项选择题）A. 600B. 1200C. 1800D. 2200试题答案：C41、盈亏平衡点的生产能力利用率为:Q*/Qc=FC/Qc（P-vc-t）%,当Q*/Qc （），项 目已具备相当的承受风险能力。（单项选择题）A.低于60%时B.低于70%时C.低于80%时D.低于90%时试题答案：B42、下面关于联合试运转费说法，正确的选项是（）。（单项选择题）A.包括单台设备调试费B.包括无负荷联动试运转费用C.指试运转支出费用D.指试运转支出大于收入的亏损局部费用试题答案：D43、价值工程进行对象选择的方法包括（）o （多项选

8、择题）A.头脑风暴法B.因素分析法C.强制确定法D.专家意见法E. ABC分析法试题答案:B, C,E44、【例题】以下费用中，属于取得国有土地使用费的有（）o （多项选择题）A. 土地管理费B. 土地使用权出让金C.城市建设配套费D.拆迁补偿与临时安置补助费E. 土地补偿费试题答案：B, C,D45、以下关于竣工决算的说法中，正确的选项是（）。（单项选择题）A.竣工决算金额是指承包商完成竣工任务的全部费用B.竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据C.竣工决算是业主办理交付使用，核定各类新增资产价值的依据D.竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证试题答案：C46、承包

9、人提出工期索赔，通常的原因有（）o （多项选择题）A.法律变化引起的价格调整B.不利的自然条件C.发包人违约D.业主风险E.不可抗力试题答案：B, C, D, E47、可调总价适用于（）规定很明确的工程，由于合同中列有调值条款，所以工期在1 年以上的工程工程较适于采用这种合同计价方式。（多项选择题）A.工程内容B.工程经济环境C.技术经济指标D.监理大纲E.监理规划试题答案：A,C48、在招投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应 以（）为准，确定投标报价的综合单价。（单项选择题）A.实际施工的特征B.设计图纸C.招标工程量清单的特征描述D.工程实体试题答案：C49、

10、以下选项中，属于现金流量要素的有（）。（多项选择题）A.数额大小B.作用点C.利率大小D.现金流量的表达方式E.方向试题答案：A, B,E50、以下费用中，属于建筑安装工程人工费的有（）o （多项选择题）A.职工教育经费B.工会经费C.高空作业津贴D.节约奖金E.探亲假期间工资试题答案：C, D,E51、建设工程质量管理条例规定工程监理单位对施工质量承当监理责任。对此， 以下选项中除（）以外，都是工程监理法定的职权。（单项选择题）A.未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装B.未经监理工程师签字，不得进入下道工序施工C.施工单位更换技术负责人必须经总监理工程师同意D.未

11、经监理工程师签字，不得进行竣工验收或付工程款试题答案：C52、某工程采用公开招标的方式进行招标，按照建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013,该工程合同价款的约定应遵循的规定包括（）。（多项选择题）A.合同价款应在中标通知书发出之日起30日内约定B.合同价款约定是约定工程价款的计算与结算方式C.合同价款应依据招标文件和中标人的投标文件约定D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准E.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准试题答案：A, C,E53、修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括（）。（多项选择题）A.只计算索赔事件受外界影响的时段B.只

12、计算受影响时段内受影响工作的损失C.只计算额外直接费D.只计算额外间接费E.重新核算投标报价费用试题答案：A, B,E54、采用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点是（）的分局部项工程。（单 选题）A.单价经换算B.量大价高C.不易被重视D.采用补充单位估价试题答案：B55、采用“最高限额本钱加固定最大酬金合同”方式，假设承包方要获得本钱、酬金的 支付以及提供节约额，那么必须是（）。（单项选择题）A.实际本钱在预期本钱和报价本钱之间B.实际工程本钱在报价本钱和限额本钱之间C.实际工程本钱超过限额本钱D.实际本钱低于预期本钱试题答案：D56、建筑安装工程费用中，其他工程费中的计日工是指（）。（

13、单项选择题）A.建设单位暂定的并包括在工程合同价款中的一笔款项B.建设单位用于合同签订时尚未确定或不可预见的采购、变更、索赔等情况的费用C.招标人按估算金额确定的一笔费用D.施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星工程或工作所需的费用试题答案：D57、计算进口设备增值税额时，组成计税价格不包括（）。（单项选择题）A.到岸价格B.离岸价格C.关税D.消费税试题答案：B58、在工程计量的依据中，以下关于工程量清单前言和技术规范表达错误的选项是（）o （单项选择题）A.工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据B.工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方C.工程

14、量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内 容和范围D.工程量清单前言和技术规范只规定了大工程的计量方法，其余的均由工程师确定试题答案：D59、【2014年例题】某分项工程招标工程量清单为1000 m2o施工中由于涉及变更调整 为1200 nf。该分项工程招标控制价单价为300元/门。投标报价单价为360元/m?。根据建 设工程量清单计价规范。该分项工程的结算款为（）元。（单项选择题）A. 420000B. 429000C. 431250D. 432000试题答案：C60、赢得值法进行本钱控制，其基本参数有（）。（多项选择题）A.已完工作预算费用B.计划工作实际费用C.

15、费用绩效指数D.计划工作预算费用E.已完工作实际费用试题答案：A, D,E61、发包人向承包人的索赔包括（）。（多项选择题）A.工期延误的索赔B.工程变更引起的索赔C.对超额利润的索赔D.加速施工的索赔E.发包人合理终止合同的索赔试题答案：A, C,E62、寿命周期本钱一般情况下（）。（单项选择题）A. C1 （研制、生产费用）与使用费用C2就呈正比B. C1 （研制、生产费用）越高，即功能满足程度越好，使用费用C2就越大C. C1 （研制、生产费用）越高，即功能满足程度越好，使用费用C2就越少D. C1（研制、生产费用）越低，即功能满足程度越差，使用费用C2就越低试题答案：C63、某工程合同

16、履行过程中，由于法规变更，导致承包商本钱增加，工程匀速施工没 有出现进度偏差。以下关于承包商补偿的说法中，正确的选项是（）。（单项选择题）A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿试题答案：A64、分局部项工程量清单工程编码分为5级，其中第三级表示的是（）顺序码。（单 选题）A.专业工程B.分部工程C.分项工程D.工程量清单试题答案：B65、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要表达在（）。（单项选择题）A.熟悉图纸和预算定额D.税金等费用的计算均属于强制性条款E.工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时间试

17、题答案：A, C,D4、某工程由于业主原因，工程暂停一个月。那么承包商计算索赔费用的计算方法有（）。 （多项选择题）A.实际费用法B.估算费用法C.总费用法D.扩大总费用法E.修正总费用法试题答案：A, C,E5、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（）的情况下，发包方应对 合同总价作相应的调整。（单项选择题）A.承包商漏算工程量B.工程范围调整C.工料机价格上涨D.出现恶劣气候试题答案：B6、年利率12%,每月复利计息一次，那么季实际利率为（）o （单项选择题）A. 1.003%B. 3. 00%C. 3. 03%D. 4. 00%试题答案：CB.划分工程工程和计算工程量C,套用定

18、额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量D. 了解施工组织设计和施工现场情况试题答案：C66、某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分局部项工程的单位建筑面积工程 量基本指标比拟预算中相应分局部项工程的工程量，并据此对局部工程量进行详细审查。这 种审查方法称为（）。（单项选择题）A.标准预算审查法B.筛选审查法C.分组计算审查法D.比照审查法试题答案：D67、在新方案创造中，组织者将问题函寄专家后获得反应意见，整理分析后再函寄， 直到得出新方案。这属于（）o （单项选择题）A.强制确定法B.头脑风暴法C.哥顿法D.德尔菲法试题答案：D68、以下选项中，属于联合试运转费用的有（）。（多项选择题

19、）A.单台设备调试费B.施工单位参加试运转人员的工资C.试运转所需的原料D.无负荷联动试运转费用E.设备运输费用试题答案：B,C69、某工程招标控制价为2000万元，签订的中标价为1800万元，如果施工过程中发 生已标价工程清单中没有适用也没有类似的工程变更，承包人可以根据报价浮动率提出变更 工程工程的单价，报发包人确认后调整。那么承包人报价浮动率应控制在（）范围内。（单 选题）A. 5%B. 10%C. 15%D. 20%试题答案：B70、工程建设中，建设单位所需的宿舍、办公室等临时设施的费用应计入（）。（单项选择 题）A.建安工程费用中的临时设施费B.建设单位管理费中的开办费C.工程建设其

20、他费用中的建设单位临时设施费D.建安工程费用中的其他直接费用试题答案：C71、技术方案偿债能力评价指标有（）。（多项选择题）A.财务内部收益率B.生产能力利用率C.资产负债率D.借款归还期E.流动比率试题答案：C, D,E72、某工程施工期间发生工程变更，导致措施工程费用调整，以下调整措施正确的有 （）。（多项选择题）A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施工程调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施工程调整，可以浮动C.采用单价计算的措施工程费，按照已标价工程量清单工程的规定确定单价D.总价计算的措施工程费，按实际发生变化的措施工程调整E.承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人

21、，视为放弃调整试题答案：A, C, D, E73、以下选项中，属于价值工程对象选择方法的有（）。（多项选择题）A.头脑风暴法B.因素分析法C.强制确定法D.专家意见法E. ABC分析法试题答案：B, C,E74、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失。承包人及时向工程监理机构提出了 索赔申请,并附有相关证明材料,其中在建工程损失30万元,承包人施工机械损失10万元， 承包人施工人员窝工损失3. 5万元，故监理机构应批准的补偿金额是（）。（单项选择题）F. 30万元G. 33. 5万元H. 40万元I. 43. 5万元试题答案：A75、对于固定总价合同，为了合理分摊风险，承包商可以要求在合同中约

22、定重大变更 或其他特殊条件下对合同价格进行调整的规定.但需要在合同中明确（）o （多项选择题）A.定义重大变更的含义B.特殊条件的含义C.工程设计变更次数D.合同价格不受通货膨胀影响E.累计工程变更的幅度试题答案：A, B,E76、工程资本金净利润率是反映工程（）的重要指标。（单项选择题）A.负债能力B.盈利能力C.运营能力D.偿债能力试题答案：B77、方案评价的基本方法包括定性评价法和定量评价法，以下属于定性评价法的是（）。 （单项选择题）A.德尔菲法B.直接评分法C.加权评分法D.环比评分法试题答案：A78、某产品的目标本钱为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.4,假设现实 本

23、钱为600元，那么该零部件本钱需要降低（）元。（单项选择题）A. 160B. 200C. 230D. 240试题答案：B79、采用工程量清单计价法，分局部项工程量清单中工程的工程量是以完成后的净值 计算的，对于由施工方案引起的工程费用的增加折算计入（）。（单项选择题）A.工程索赔款B.综合单价C.零星工作费D.预留金试题答案：B80、在以下材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括（）o （多项选择题）A.由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用B.由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用C.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用D.由于现场承包商仓库被盗

24、而损失的材料费用E.承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用试题答案：B,C81、在竣工结算文件核实阶段，如果发包人对承包人提交的竣工结算文件有意见，承 包人在收到核实意见后的（）天内按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文 件，并再次提交给发包人复核。（单项选择题）A. 7B. 14C. 21D. 28试题答案：D82、以下费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。（多项选择题）A.施工企业集体福利费B.施工现场防暑降温费用C.施工现场对构件进行常规破坏性试验费用D.混凝土坍落度测试费用E.施工现场安全文明施工费用试题答案：A, B,D83、【2014年例题】根据建

25、设工程施工合同（示范本钱）（GF2013 0201）, 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内，完成对工程量报表的审核并发送发包 人。（单项选择题）A. 7B. 14C. 21D. 28试题答案：A84、承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请 中包括的主要内容有（）o （多项选择题）A.竣工结算合同价款总额B.累计已实际支付的合同价款C.累计已扣除的各种款项金额D.实际应支付的竣工结算款金额E.应扣留的质量保证金试题答案：A, B, D, E85、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000n?,合同规定混凝土结构工 程综合单价为550元/加，实际

26、工程量超过估计工程量15%以上时，超过局部单价下调10%. 工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为3300m3 ,那么该项工程结算款为（）万元。（单 选题）A. 163.4B. 165.0C. 181.5D. 199. 7试题答案：C86、在施工图设计阶段，编制施工图预算采用的是（）。（单项选择题）A.企业定额B.概算定额C.概算指标D.预算定额试题答案：D87、关于合同价款及计价方式的说法，正确的有（）o （多项选择题）A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定B.招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以招标文件为准C.实行工程量清单计价的工程，应采用

27、单价合同D.实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书 面合同中约定E.不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程价款基础上在合同中约定试题答案：C, D,E88、【2014年例题】以下方法中，可以用于价值工程方案创造的有（）。（多项选择题）A.功能本钱法B.头脑风暴法C.哥顿法D.功能指数法E.专家意见法试题答案：B, C,E89、当初步设计到达一定深度，建筑结构比拟明确时，可采用（）编制建筑工程概算。 （单项选择题）A.扩大单价法B.生产能力指标法C.实物量法D.预算单价法试题答案：A90、建设工程质量管理条例规定工程监理单位对施工质量承当监理责任。对此

28、， 以下选项中除（）以外，都是工程监理法定的职权。（单项选择题）A.未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装B.未经监理工程师签字，不得进入下道工序施工C.施工单位更换技术负责人必须经总监理工程师同意D.未经监理工程师签字，不得进行竣工验收或付工程款试题答案：C91、施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费用中人工费的（）。（单项选择题）A.生产工人基本工资B.工资性补贴C.生产工人辅助工资D.职工福利费试题答案：B92、根据建设工程施工合同（示范本钱）（GF2013 0201）,监理人应在收到 承包人提交的工程量报告后（）天内，完成对工程量报表的审核并发送发包人。（单项

29、选择题）A. 7B. 14C. 21D. 28试题答案：A93、最合适区域法（也称田中法）是一种在（）的基础上利用一个最合适区域来精选 价值工程对象、选择价值工程改进对象的方法。（单项选择题）A.价值系数法B.本钱系数法C.功能系数法D. ABC分析法试题答案：A94、分局部项工程量清单应包括：工程编码、工程名称，以及（）o （多项选择题）A.工程特征B.工程总说明C.计量单位D. 工程量E.填表须知试题答案：A, C,D95、投标人编制投标价格时，可采用（）o （多项选择题）A.人工定额法B.工料单价法C.综合单价法D.实物量法E.定额单价法试题答案：B,C96、以下方法中，可以用于价值工程

30、方案创造的有（）。（多项选择题）A.功能本钱法B.头脑风暴法C.哥顿法D.功能指数法E.专家意见法试题答案：B, C,E97、以下费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有（）。（多项选择题）A.机械折旧费B.机械大修理费C.机械经常修理费D.机械养路费E.机械操作人员工资试题答案：A, B, C, E98、某工程工程，由于对工程质量有异议，建设单位拒绝办理工程竣工结算，同时在 未办理竣工验收的情况下即投入实际使用，那么该工程的质量争议应按（）执行。（单项选择题）A.施工合同B.工程保修合同C.合同约定D.质量检测标准试题答案：B99、根据招标投标法规定，以下选项中，不属于中标人的投标应符

31、合的条件的是 （）o （单项选择题）A.经评审的投标价格最低B.能够满足招标文件中的实质性要求C.投标价格低于本钱7、某工程工程采用单价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现因工程变更, 承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，那么进行该分项工程计量时（ ）o （单项选择题）A.按照工程量清单中的工程量计算B.按承包人实际完成的工程量计算C.按承包人提交的已完工程量计算D.按发包人核准的工程量计算试题答案：B8、FIDIC合同条件下，承包人可以索赔工期、费用和利润的有（）.（多项选择题）A.法规改变B.工程师的指示C.因工程师数据错误，放线错误D.发包人未能提供现场E.暂停施工试

32、题答案：B, C,D9、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4400m3, 混凝土工程量为2000ni3,合同约定：土石方工程综合单价为75元/ m3,混凝土工程综合单 价为420元/m3；工程预付款额度为合同价的15%,主要材料和构配件所占比重为60%。 那么该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。（单项选择题）A. 17.55,87.75B. 17.10,99.45C. 17.10,87.75D. 17.55,99.45试题答案：A10、关于合同价款及计价方式的说法，正确的有O o （多项选择题）A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发

33、承包双方约定D.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综台评价标准试题答案：C100、采用工程量清单计价法，分局部项工程量清单中工程的工程量是以完成后的净值 计算的，对于由施工方案引起的工程费用的增加折算计人（）。（单项选择题）A.工程索赔款B.综合单价C.零星工作费D.预留金试题答案：B101、投标人可根据工程工程实际情况以及施工组织设计或施工方案，自主确定措施项 目费，但其中除外的是（）。（单项选择题）A.安全文明施工费B.夜间施工费C.施工排水费D.施工降水费试题答案：A102、实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起（）内，由发承包双方依据 招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

34、。（单项选择题）A. 5日B. 15 日C. 28 日D. 30 日试题答案：D103、在竣工结算文件核实阶段，如果发包人对承包人提交的竣工结算文件有意见，承 包人在收到核实意见后的（）天内按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文 件，并再次提交给发包人复核。（单项选择题）A. 7B. 14C. 21D. 28试题答案：D104、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2013年10月 20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元,工程合同价款应（）o （单项选择题）E. 调增60万元F. 调增90万元C.调增120万元D.不予调整试题答

35、案：D105、以下选项中，属于施工图预算审查内容的有（）。（多项选择题）A.工程量计算的准确性G. 费率计取是否正确C.市场价格选用是否合理D.与类似工程决算的匹配E.施工组织设计是否合理试题答案：A, B, C, E106、建设工程工程量清单计价规范GB505002013中规定，对使用工程量清单计 价的工程，采用单价合同.以下关于单价合同的表述中正确的选项是（）o （多项选择题）A.工程量清单是合同文件必不可少的组成内容B.工程量清单中的工程量一般具备合同约束力C.工程量清单中的工程量不具备合同约束力D.固定单价合同中的综合单价无论条件如何变化均不予调整E.固定单价合同中的综合单价在约定条件

36、外可以调整试题答案：A, B,E107、就承包商而言，以下选项中，适宜利用固定总价合同情况的是（）。（单项选择题）A.工程范围明确，工程图纸完整，环境因素变化大B.工程量小，工期较长，报价估算方便C.工程结构、技术简单，风险较大D.投标期相对宽裕，承包商可以详细作现场调查试题答案：D108、在价值工程一般工作程序中，功能评价是属于（）的工作内容。（单项选择题）A.准备阶段B.分析阶段C.创新阶段D.实施阶段试题答案：B109、设备安装工程概算编制的基本方法包括（）o （多项选择题）A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物法E.定额单价法试题答案：A, B,C110、联合试运转费是指新

37、建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，按 照设计规定的工程质量标准，进行整个车间负荷联合试运转发生的费用支出大于试运转收入 的（）局部。（单项选择题）A.盈利B.费用C.亏损D.造价试题答案：C111、在施工期间发生合同价款调增事项，承包人应在该事项发生后的（）天内，向 发包人提交合同价款调增报告及相关资料，否那么视为承包人对该事项不存在调整价款要求。 （单项选择题）A. 7B. 14C. 21D. 28试题答案：B112、编制工程估算指标的基础是（）o （单项选择题）A.施工定额B.概算指标C.预算指标D.预算定额试题答案：B113、2012年3月实际完成的工程按基准日的价格计算

38、工程进度款为200万元，调值公 式中的固定系数为0. 2,相关本钱要素除钢材价格指数上升了 10%外，都未发生变化，钢材 费占合同调值局部的50%。按调值公式计算2012年3月实际工程结算款应为（）万元。 （单项选择题）A. 208B. 210C. 216D. 220试题答案：A114、不可抗力解除后复工的，如不能按期竣工，发包人要求赶工的，赶工费用应由（ 承当。（单项选择题）A.发包人和承包人均摊B.监理人C.承包人D.发包人试题答案：D115、当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程 预算审查拟建工程的方法是（）（单项选择题）A.标准预算审查法B.比照审查法C

39、.筛选审查法D.全面审查法试题答案：B116、以本钱加酬金这种计价方式签订的工程承包合同，其明显缺点是（）。（多项选择题）A.承包方对工程进度不能实施有效的控制B.发包方对工程总价不能实施有效的控制C.监理方对工程质量不能实施有效的控制D.承包方对降低本钱不太感兴趣E.发包方对降低本钱不太感兴趣试题答案：B,D117、某工程有以下4个设计方案，方案系数见表379。根据价值工程原理确定的最优 方案是（）。（单项选择题）A.方案一B.方案二C.方案三D.方案四试题答案：D118、合同工程实施期间，如果出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一工程 的特征描述不符，且由此导致工程造价增减变化的，

40、应按（）的规定重新确定相应工程量 清单工程的综合单价，调整合同价款。（单项选择题）A.实际施工的工程特征B.设计图纸的工程特征C.招标工程量清单D.暂估价试题答案：A119、2014年例题】某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元。 承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修 复费4万元。承包人及时向工程监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。那么工程监理机构 应批准的补偿金额为（）万元。（单项选择题）A. 20B. 22C. 24D. 32试题答案：A120、一般丽言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。（单项选择 题）A.

41、承包商丧失了今后一切的索赔权利B.业主今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价中试题答案：D121、施工过程中，工程量清单工程的增减变化必然带来合同价款的增减变化，以下不 属于工程量清单缺项原因的是（）。（单项选择题）A.施工条件改变B.施工组织设计编写错误C.工程量清单编制错误D.设计变更试题答案：B122、（）施工图预算的编制是编制各级预算的基础。（单项选择题）A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程试题答案：B123、某工程在施工图预算审查时，审查人员

42、利用各分局部项工程的单位建筑面积工程 量基本指标比拟预算中相应分局部项工程的工程量，并据此对局部工程量进行详细审查。这 种审查方法称为（）。（单项选择题）A.标准预算审查法B.筛选审查法C.分组计算审查法D.比照审查法试题答案：D124、以下方法中，可以用于编制施工图预算的有（）。（多项选择题）A.定额单价法B.工程量清单单价法C.扩大单价法D.实物量法E.综合单价法试题答案：A, B,D125、根据功能重要程度选择价值工程对象的方法称为（）。（单项选择题）A.因素分析法B. ABC分析法C.强制确定法D.价值指数法试题答案：C126、应作为价值工程重点对象的是那些（）的功能。（多项选择题）A

43、.价值系数高B.功能价值低C.可靠性尚可D.改进期望值大E.复杂程度高试题答案：B, D,E127、某住宅工程工程设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差异, 编制设计概算时，宜采用的方法是（）。（单项选择题）A.扩大单价法B.修正概算指标C.概算指标法D,预算单价法试题答案：B128、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元。承包方受伤人员 医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承 包人及时向工程监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。那么工程监理机构应批准的补偿金 额为（）万元。（单项选择题）A. 20B. 22C. 24D.

44、 32试题答案：A129、假设采用可调总价合同，在施工过程中（）发生变化时，合同总价可调整。（单项选择 题）A.施工设备B.工料价格指数C.施工顺序D.施工方法试题答案：B130、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：计算单位面积或体积的人 材机费用;计算概算单价;计算管理费、利润、税金;计算单位工程概算价值。这些步 骤正确的顺序是（）。（单项选择题）A.f一fB.一一一0.一f一D.-一试题答案：B131、开展价值工程活动的目的是（）o （单项选择题）A.提高所研究对象的价值B.实现使用者需要的功能C.降低产品的寿命周期本钱D.对产品进行功能分析试题答案：A132、某开发商拟建造一幢写字楼，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图 和详细的设备材料清单，那么该开发商适宜与承包人签订（）。（单项选择题）A.固定总价合同B.估计工程量单价合同C.可调单价合同D.纯单价合同试题答案：A133、以下费用中，承包人可以获得发包人补偿的有（）。（多项选择题）A.承包人为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费B.现场承包人仓库被盗而损失的材料费C.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费D.设计变更增加的材料费E.冬雨期施工增加的材料费试题答案：C,D134、以下关于建设工程可调总价合同的说法中，错误的选项是（）。（单项选择题）A.合同执行中