2022施工承包合同(合同示范文本).docx





《2022施工承包合同(合同示范文本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工承包合同(合同示范文本).docx(31页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、编号:WD-HT-03192022施工承包合同(合同示范文本)合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方:乙方:日期:-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同三、本工程实行固定单价包干(即包工包料、包工期、包工程质量、包安全文明施工)四、双方的权利和义务:-)甲方的权利和义务1、甲方有权对乙方进行施工管理;2、甲方要求乙方整改不符合相关规定的局部;3、甲方应按合同规定直接向乙方支付工程款和结算款。4、甲方有权对乙方在工程施工中发生不良行为,以及对甲方信誉造成不良影响的进行适当的经济处分。二)乙方的权利和义务1、乙方必须服从总包方的总包管理;
2、2、乙方必须服从现场监理和甲方的施工管理;3、乙方必须严格按照合同要求,完成承包范围内的施工内容;4、乙方必须严格按照相关规定和规范进行施工,确保安全文明施工,对质量安全负责。5、乙方必须严格按政府、甲方、监理规定的流程规范施工。6、乙方从场外向施工场地内运塘硝回填等,需甲方、监理同意。五、工程造价及结算调整方式:-)合同价款暂定为人民币5100000元(大写:伍佰壹拾万元合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 整)二)工程单价Q)、c35(|)900s 4)1000钻孔灌注桩860元/立方 米一次性包干价;预应力管桩pc-a400 ( 75 ) 93.5元/米一次
3、性包干 价;预应力管桩ptc-a400 ( 60 ) 83.5元/米一次性包干价。地下室 送桩按14元/米计。(2 )、在一次性包干价中已考虑了与打桩有关 的所有费用,如已考虑了与周边村民协调、打桩的水电费、进退场费、 桩架移位费、质料及材料试验费、管桩桩架移位垫路基板费、施工现 场不能满足商碎车辆运输至钻机前塘硝铁板费用、地下障碍物2m以 内、税费、利润等。(3)、按施工图要求试桩测试费结算:低应变85 元/根;高应变、静荷载现场另定,数量按甲方与监理确认试桩根数。 (4 )、假设硅强度每增减一级(c5 ),那么单价相应增减18元/立方米。 (5 )-次性包干价入岩按1.2d (桩径)考虑,
4、如设计另有要求,钻孔的机 械人工及钻孔水电费另行协商。(6)预应力管桩如采用桩尖,及抗 拔节点设计另有要求时,单价另行协商。三)工程量按施工图和实际施工量,加灌长度按设计长度计。以 监理公司和甲方代表签证核实后工程量作为结算依据。四)结算的审核1、桩基验收合格并且工程资料移交给甲方后三十天内,乙方应 向甲方提交乙方盖章、法人盖章并有乙方概预算编制员盖章的竣工结第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 算报告及完整、有效的结算资料,甲方工程部对结算资料进行审核, 符合要求的在竣工结算资料回执上签并加盖建设单位公章后方可视 为甲方收到竣工结算资料。2、在工程结算审
5、核过程中,乙方不得再增加任何结算资料(图 纸、签证变更单、价格凭证等),送审的结算书假设有遗漏工程均作为 让利给甲方,不作增加调整。在结算审核中发现结算资料无效或不完 整的,审价延误的责任由乙方承担。3、自完整、有效的结算资料收到之日起六十天内,甲方自行或 委托有资质的造价咨询单位进行审核,给予确认或提出修改意见,并 将审核结果通知乙方。乙方确认同意的,那么甲方审定的价款为双方竣 工结算价款的最终依据;如乙方不同意的,双方针对争议局部进行核 对和协商;经核对协商还不能解决的争议局部,双方共同申请当地工 程造价管理部门进行解释。4、承包人未按约定的时间向发包人提交竣工结算报告和资料的, 发包人将
6、不能保证在上述规定的时间内完成审核,并且发包人有权根 据已有资料进行审查,责任由承包人承担。5、承包人应遵循实事求是的原那么编制工程造价,对于工程审计 费用支付的约定:工程审计费用参照浙价服仅刈262号文件浙江省 建设工程造价咨询服务收费管理方法的规定:基本费由建设单位承第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 担;核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数 计取5%的费用,核增追加费按核增额的5%计算费用,核增额与核 减额不作抵扣,核减、核增追加费由施工单位承担,由建设单位从应 付工程款中直接扣缴。六、付款方式一)支付方式:3#、4#、7#、幼
7、儿园工程全部打桩开始10天 内支付该局部暂定价20% (以承兑汇票形式支付),1#、2#、5#、 6#、地下车库工程全部打桩开始10天内支付该局部暂定价20%(以 承兑汇票形式支付);打桩结束再支付打桩暂定价的40% (以承兑 汇票形式支付,分二个阶段支付3#、4#、7#、幼儿园工程全部打桩 结束;1#、2#、5#、6#、地下车库工程全部打桩结束);通过桩基 验收合格、资料合格齐全办理好结算付至结算价95% (以承兑汇票 形式支付),余5%全部结顶后一个月内付清(不计息),承兑贴息 全部由乙方承担。如甲方未按期付款,应按应付款的千分之一每天支 付违约金。二)、发包人支付上述款项前,承包人必须开
8、具同等数额的正规 建筑安装税务发票,否那么发包人有权拒绝支付。三)、水电费在结算款中扣除(水电用量按装表计量,总表及分 表差额和电的铜铁损等由各施工单位按使用数量分摊)。第12页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同七、合同工期:-)合同总工期为40日历天(不包括管桩),开工时间为xx 年3月22日,竣工时间为xx年5月2日,本工程工期提前不予奖 励,逾期将予以相应处分。二)竣工验收工期,每延期一天扣罚违约金10000元。假设因特 殊地质原因及甲方原因和不可抗力等因素引起延误,经甲方同意后工 期顺延,但费用不予另行签证。八、质量目标:-)、本工程质量要求:杜绝出现
9、三类桩,如乙方施工原因每出 现一根三类及以下桩,乙方承担补桩等相应的费用,如三类桩超出检 测数量15% ,钻孔桩另扣罚10000元/根;管桩另扣罚1000元/根。二)钻孔灌注桩杜绝出现桩顶碎强度缺乏情况,除乙方承担补桩 等相应的费用外,另扣罚5000元/根。三)乙方在施工前十天把施工方案上报甲方、监理方审核确定(如 桩身垂直度、成孔速度控制、泥浆比重控制、清孔控制、沉渣厚度控 制、碎灌注方法及深度控制、导管埋拨控制、发生塌孔等质量问题处 理及停水停电应急方案和措施)。四)甲方、总包方或监理工程师检查发现的质量问题,在书面整 改通知或口头整改通知的时间内未整改,每延迟整改一天罚款500第13页合
10、同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 元/项;未执行监理报验程序而进行下道工序的罚款500元/次;在施 工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料罚款XX 元/次;经主管部门检查(包括发包方组织的检查)发现的明显质量 问题,罚款5000元/项。罚金在处分通知单收到3日内必须缴纳。五)产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的,发生重大质量事 故或不能一次性通过合格验收,所产生的费用由乙方负责。九、人员、机械设备到位:施工工程部经理主要管理人员工程总负责人:卢*生工程经理: 梁*青,技术负责人:梁*青,以上人员所有协调会议均要参加。施工 员:卢*军、梁*兵,质量员
11、:蒋*陈小友,安全员:蒋-华,材料员: 郭*青,以上人员的到岗率95% ,以及机械设备的到位率100% ,管 理人员或机械设备未全部到位甲方将视情况进行处分。对主要管理人 员,假设各方面工作无法到达甲方要求,甲方有权要求撤换。十、安全生产和文明施工-)认真执行邺州区有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单 位和总包单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全 事故的发生,同时做好社会综合治理工作,该工程应到达甲方文明施 工标准要求,并明确具体措施。发生安全事故。一切责任均由乙方承 担。假设发生安全生产重大责任事故,还要追究由此给甲方造成的损失。第14页合同范本 | CONTRACT TE
12、MPLATE建设工程施工合同二)管理人员、班组长、施工人员、特殊工种均有上岗证。三)临时设施采用统一的活动房,厕所、食堂、生活设施要整洁。 生活垃圾、建筑垃圾及时清理外运,工程完工后根据甲方工程总体情 况须及时撤除临时设施,所需费用均已包含在合同价中,不予另行计 算。四)施工场地周围及场地内与施工相关的环保、环卫、城管、市 政、当地村民委员会等管理部门由乙方自行协调并承担相应费用。五)各施工队伍间或出现打架现象,甲方将视情节严重程度每次 处以xx-xxO元人民币的罚款。六)、如在施工过程中经主管部门检查(包括发包方组织的检查) 文明、安全施工不合格,每出现一次不合格,发包方向承包方扣款伍 仟元
13、,如整改后仍达不到要求,发包方将视情况予以加倍处分。乙方 应无条件进行整改直至合格。十一、材料、设备供应-)材料供应:由乙方自行采购,但管桩品牌厂家须甲方监理审 核确定签认可。二)、材料质量保证:必须对采购的材料质量全面负责,提供产 品合格证书、质保书、试验报告。甲方对材料质量有疑问时,有权要 求复验,复验合格其相关费用由要求复验方支付,复验不合格其经济第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 损失及复验费用由材料采购方承担。在国家规定的保修期外,如乙方 承建的工程出现质量问题系乙方偷工减料或使用不合格原材料、成 品、半成品引起的,甲方有权无限期追溯。十二、竣
14、工验收-)工程完工后,乙方单体通过检测后十五天内,应向甲方监理 代表确认的且完整的竣工档案资料、配合总包方进行基础验收备案。十三、工程和资料的移交乙方竣工资料交付时,必须提供给甲方竣工图三套,竣工资料三 套,经质检站核验后一个月内,乙方应交齐所有竣工资料及图纸。甲 方在支付乙方95%工程款时预提档案保证金人民币贰万元整(整个 荣*府桩基工程),待竣工资料及图纸通过市档案馆验收后无息退还。十四、其他:1、本工程一律不得转包,一经发现,甲方有权终止合同,由此 产生的一切后果及经济损失均由乙方承担。2、风险条款:(1)乙方在报价时已经充分考虑到原材料、人 工、安装及运输行情的波动,承诺在合同履约期间
15、如发生本工程所涉 及到的原材料、人工、安装及运输行情的价格波动,均由乙方自行承 担,并承诺不以此而影响工期及合同的履行,且不以此为由而申请付 款方式及付款比例的变更。第16页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3、荣*府各楼号的桩基均由乙方承包,今后各楼号桩基图纸出来 后钻孔桩按4#楼的每立方钢筋含量51.423 kg/立方米为基准按实调 整,单价以3.75元/k&按4#楼一次性包干价进行增减;钻孔桩实际施 工桩端不嵌岩按4#楼一次性包干价中减去70元/立方米。以后实际 施工预应力磴管桩材料价格4#楼中没有确定的,phc600-100a按 185元/米一次性包干
16、价,phc600-100a地下室送桩按18元/米;其 他按合同附件预应力佐管桩协会价加上机械人工费及其它费用 14.65元/米作为一次性包干价,地下室送桩按14元/米计。除以上 作相应调整外,荣*府各楼号的桩基合同条款均参照本合同条款执行 (除工期、暂定总价外)。4、在合同实施过程中,如乙方施工队伍素质、力量、机械设备、 现场文明施工投入和管理不符合投标书的承诺,造成现场管理混乱、 工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划,甲方和 总包方有权要求其调整充实力量,乙方必须无条件接受。当上述措施 仍无效时,按违约进行经济处分,直至终止合同,由此引起的工期及 经济损失由乙方负责。5、甲方
17、对工程的随时更改或增减的权利,在认为工程有变更的 必要时,以书面通知乙方,乙方应即遵照办理,不得藉辞推诿或提出 异议。第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同6、所有工程联系单均以甲方签复意见为准,工程联系单须甲方 总工室、工程管理部、本钱管理部指定人员签并加盖甲方印章方为有 效。7、对已发生的工程变更乙方必须在接到变更通知之日起14天 内上报工程施工联系单;逾期申报的,视为此变更不增加费用和影响 工期,以后不予签证。8、由于乙方造成的接桩、截桩和设计变更(如补桩、承台加大、 底板和基础梁的调整等),变更增加的费用由乙方承担,并由乙方直 接与总包方协商结算。9
18、、乙方必须按时支付材料商的材料款。否那么,甲方有权暂扣工 程款,直至乙方付清欠款后再予支付。10、乙方必须按时支付民工工资,否那么,甲方有权从乙方的工 程款中扣除相应局部作为民工工资直接发放。11、无论何种原因,如发生乙方堵路、扰乱甲方办公、围困甲 方管理人员、民工上访、其他暴力事件等,每发生一次罚款25万 元,直接从工程款中扣除。给甲方造成的所有损失由乙方承担。12、乙方应自行向当地政府主管部门办理进入郭州区施工的相 关的手续,领取进郭州区的施工许可证,费用已含在合同价中,不再 另计费用。第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022施工承包合同(合同示范文
19、本)说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工 程后确定,该总价款为闭口价款,包含乙方承担的装修工程中所有的 人工和附件三甲方自购材料清单外其他所有辅料费用。如因甲方 变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。7.工期:年 月 日至 年 月日第二条关于双方职责的约定1 .甲方责任:Q)甲方应在开工前一天,并向乙方进行现场交底。向乙方提供 施工需用的水、电等必备条件,并说明使用本卷须知。(2)做好施工中因
20、临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关 系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管 部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。(4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同13、施工期间应依甲方或总包方的指示定期参加工地例会和甲 方或监理召集的其它重要会议,乙方工程经理及有关会前通知到的人 员不得缺席,另如经甲方或总包方要求,乙方公司代表人或技术人员 或班组长亦应出席参加甲方临时召集的工地会议,该人员必须到会, 并无条件执行会议决议事项。如无故缺席或迟到,甲方有权视情节严 重程度处以x
21、x元/次以下的经济处分,因缺席或迟到原因导致对会议 内容不了解,其后果自负。14、乙方应仔细审核施工图纸,对其中尺寸、标高的错误,对 建筑、结构等各专业图纸中的互相矛盾,应及时向监理、设计、甲方 提出、禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工,否那么乙方承担相应 损失。实际施工过程中,由于审图不严原因引起的返工,由乙方承担 50%的返工费用。15、工程施工过程中及完工后甲方委托检测单位对工程材料及 结构质量等进行检测,如果检测合格,由甲方承担检测费用,如果检 测不合格,由乙方承担全部费用及全部责任。16、根据目前及以后的用电用水紧张形势,乙方自愿考虑在现 场自备柴油发电机一台和用水预防措施,乙方为
22、预防停水停电所作的 各项准备费用及施工过程中因停水停电引起的费用增加和工期延长, 均由乙方自行承担。第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同17、施工过程中可能会发生水平运输、垂直运输、临时安全消 防、临时设施租用、垃圾堆放清运、夜间赶工、赶工措施、及单项工 程修改造成的小范围窝工、工程用电紧张、地块周边的各种管线及建 筑物保护处理等,产生的费用都包括总价中,不再另计。如因保护措 施不力,引起的纠纷或赔偿,由乙方自行处理,费用由乙方承担。18、在本工程施工中,与市政、市容、环保、交通、治安、绿 化、卫生等方面的关系由乙方自己处理,处理所发生的费用已含在综 合费
23、率中,不再另计。19、由于周边无生活污水排放口,乙方在现场生活区自行设置 化粪池,并定期清理,废水排放标准必须符合当地环保部门要求,费 用已含在合同价中,不再另计费用。20、乙方在施工过程中不管遇到何种困难,均不得以田可借口(如甲方未鉴证费用等)擅自停工或变相停工,否那么由此造成的一切 后果和经济损失均由乙方承担,同时,甲方有权对乙方处以一定的经 济处分。21、本合同未尽事宜,双方参照上级有关规定协商解决,如协 商不能解决时,双方同意提交宁波仲裁委员会仲裁或向宁波人民法院 起诉。22、本合同一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力。第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 施工 承包合同 合同 示范 文本

限制150内