工程劳务及周转材料承包合同.docx

《工程劳务及周转材料承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程劳务及周转材料承包合同.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程劳务及周转材料承包合同甲方：XX建设有限公司（以下简称甲方）承包方：XX建筑劳务有限公司（以下简称乙方）根据金江移民安置小区一16#楼工程需要,甲方将金江移民安置小区一 16#楼人工劳务费、塔吊、模板、外架、扎丝、铁丝、铁钉及工程所需的辅 助材料承包给乙方，按照中华人民共和国建筑法和安全生产法及 有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本 合同。一、工程工期：6个月（除春节放假20天，计200天）二、工程地点：金江移民安置小区内三、工程质量：符合国家强制性质量检验标准四、承包范围本工程承包范围：施工图以内的所有工程量，临时设施工程（电气控制 材料，三级箱以后的；上楼用

2、给水材料，其余材料由甲方提供）。不含工 程：基础土石方机械开挖及土方机械回填（清理基础及机械不能回填的部 位由乙方负责）、防水分项工程、门窗分项工程、节能分项工程、涂料分 项工程、阳台栏杆及楼梯栏杆分项工程。（厨房、卫生间防滑地砖及其变 更若建设单位要求做，则另计价）。其余工程量及用工一律由乙方保质保 量完工。五、承包价格承包面积暂按5580平方米计算（工程结算按实际完成建筑面积计算），单 价为300元/in?（不含安全文明措施费），总价约为1674000. 00元（大写： 壹佰陆拾柒万元整）。六、付款方式1、工程质量标准按国家现行施工验收规范，结合省 市有关规定标准验收，根据项目清单质量要求

3、标准，达到合格。2、本工程的保修期：绿化工程保养期为6个月，其 他附属工程保修期为1年，以甲乙双方工程竣工验收签证之日起 计。在养护期内免费为甲方培养保养人员并提供甲方需要的苗木 档案,免收养护期内养护人工费。七、双方责任（一）甲方责任1、开工前三天完成场地“三通一平”，按设计要求, 回填上方至设计标高;接通水、电;提供临时堆场;开通施工运输车 辆可通行的道路;并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。2、开工前三天向乙方提交施工图纸、说明书及有关 的技术资料（包括地下管网平衡图）各三份，并对图纸资料的准确 性、安全性负责。3、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方, 进行现场交验。4、提供

4、施工过程中的用水、用电以及临宿安排。5、负责工程现场的协调管理,确保乙方的施工不受 第三方影响。6、配合乙方做好施工过程中的工程签证、隐蔽工程 的验收签证等工作。7、按合同规定按期支付工程进度款。8、及时组织工程竣工验收及办理工程竣工结算。9、承担施工期间及保养期间因甲方因素或不可抗拒 因素造成损坏项目的重修费用。10、委派一名监理员为现场管理代表,监督检查工程 质量、进度，负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事 宜。（二）乙方责任1、严格按照甲方认可的设计图纸、施工图纸、施工 方案并按工程预算表中的各种材料规格、质量标准进行施工，保质 保期完成工程。2、遵守甲方单位的现场协调管理，服

5、从工程整体进 度。3、严格执行各项安全操作规程，保证施工期间的各 项安全。4、做好工地文明施工的各项措施，及时清理施工过 程中的垃圾杂物。5、做好未交付甲方单位使用的成品及半成品的安全 保护措施。6、工程竣工后向甲方提供竣工图及其它竣工资料。7、承担因施工质量及其它乙方因素造成的返工重修 费用。8、委派一名管理人员为现场管理代表，负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题。八、违约责任1、如甲方不按期支付工程款,所造成的工期延误及 经济损失由甲方负责；2、乙方在正常的施工条件下不按期完工，从逾期次日起每 逾期一天扣除合同总造价的万分之一向甲方偿付违约金。3、乙方工程质量达不到质量要求的，返工

6、至合格为止。九、本合同与合同有关协商同意的附件具有同等效 力；合同未尽条款，均按中华人民共和国合同法的有关规定协 商办理。第十条争议解决方式1、协商签订补充协议。2、向当地人民法院起诉。第十一条 本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份； 第十二条本合同自甲乙双方签字或盖章生效。第十三条经甲乙双方盖章确认的施工图和预算书及有 关书面变更文件为本合同不可分割的部分，与本合同一并保存并 具有同等效力。承包发包方：（公章）方：（公章）法定代表法定代表人: 人：委托人：,委托人：电 话：.电话：日 期：年 月 日.日期： .年 月 日 签订地址：(1)乙方将工程垫至该工程先三个单元一层起来后，3日内付总价

7、10%； 先起三个单元二层完，3日内付至总价的20%；先起三个单元五层完，3日 内付至总价的40%；后起二个单元三层完，3日内付至总价的60%；主体 全部完工，3日内付至总价75%；内外装完工后，3日内付至总价的90%。 余款在工程全部结算审出来后，2日内扣2%的保修金一次付清，保修期满 一年后，10日内付给乙方。七、工期要求按甲方施工进度计划及甲方现场管理人员开具的施工任务单规定的时 间内完成，每延误一天，甲方向乙方债款1000元并赔偿相关损失且若乙 方在施工中造成的务工，返工损失均由乙方自行负责(甲方应扣除返工材 料的损失费用)。八、安全控制与责任乙方在施工中必须严格按照国家相关规定进行施

8、工，严禁违章作业, 若发生安全事故，3000. 00元以内由乙方自行承担，3000. 00以上甲方承 担70%,剩余30%由乙方承担。九、安全施工1、乙方在施工中必须坚持“坚持第一、预防为主”的方针，严格按照 国家现行有关安全生产管理规定和安全操作规程进行安全施工作业。2、严格服从甲方及有关部门的安全监督、指导管理，严格遵守执行现 场施工安全管理规章制度，加强施工安全防护措施，做好：“三宝”、“四 口”、“五临边”、“高处作业”等安全防护。3、禁止向下抛物，违者每次处罚500元。4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作规程和安全生产管理 规章制度、违章指挥和违章作业，任何人不得在不符合规定

9、施工条件和存在 安全隐患的情况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。5、乙方有违返安全生产管理规章制度者按甲方安全生产管理规章制度进行处罚。6、乙方承包人为本分项承包施工范围的第一安全责任人(亦为安全员), 与甲方签订安全施工合同，对本项承包施工范围的具体施工作业安全全 面负责，并承担其责任。负责做好工人岗前安全教育培训和安全技术交底， 负责做好日常安全施工布置、检查工作。7、乙方必须注重安全施工，提高安全意识，加强安全防范，杜绝安全 事故隐患，当发现安全隐患时必须立即停工并及时报告处理，严格做到无安 全事故发生，若一旦发生安全事故，一切事故责任和经济损失均由相关责任 方负责，甲方负责调查处理，其

10、他方面甲方概不负责。十、其他条款1、不可抗力(1)双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物 体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自 然灾害。(2)因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法承担：、甲乙双方人员伤亡由其所属方负责，并承担相关费用；、乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；、延误的工期顺延。2、保险乙方从事危险作业的职工以外伤害保险和施工场地自有人员生命财产 保险，由甲方负责办理并支付保险费用。3、合同解除(1)甲乙双方协商一致，可以解除合同；(2)因不可抗力使合同无法履行，可以解除合同；（3）因一方违约致使合同无法履行，可以解除合

11、同；（4）合同解除后，不影响双方在合同中的约定的结算和清理条款的效力。4、制度管理（1）乙方必须无条件服从甲方及各职能部门的管理，遵守执行各项管 理规章制度，遵章守纪守法，搞好团结友爱，搞好相互协作，如有违纪违章 者将严格按有关规章制度进行处罚。（2）施工中在保证工程质量的前提下，乙方应注意节省原材料和机械 设备的使用保护，不得浪费、损失或丢失。若有违反，除照价赔偿外，并案 甲方管理制度进行经济处罚，每天收工时必须将剩余材料分类归堆，做到工 完场清。（3）乙方若不服从甲方和有关部门的正常管理，不能保证工程质量和 工期要求者，甲方有权单方终止合同。十、甲方责任：若因甲方资金和材料不到位导致停工，

12、甲方需对乙方每天 所发生的费用无条件负责。（包含机械租金，周转材料租金，所有工人务 工费可三日内不计）；若停工15日以上乙方有权要求退场，甲方需对乙方 在此投入的所有资金无条件赔偿。其中含周转材料、架管、扣件租金、塔 吊租金、大小型机械费并承担赔付给乙方全款50%的损失。十一、合同生效与终止1、本合同订立时间：年 月 日2、合同订立地点：3、合同生效：本合同若有未尽事宜，经双方协商签订补充协议生效。4、合同补充：本合同若有未尽事宜，经双方协商签订补充协议生效。5、合同终止：双方履行合同全部义务，竣工决算价款全部支付协议终止。 6、合同份数：本合同一式四份，由双方各执二份。甲方（签字）：甲方委托

13、代理人（签字）：乙方（签字）：乙方委托代理人（签字）：关于退还履约保证金的申请四川攀枝花锐钛产业园区管理委员会：由四川省攀西建设工程有限公司承建的攀枝花锐钛产业园 区廉租住房工程，现已完成合同范围以内的全部内容，所以我单位 特向贵单位申请退还履约保证金302124. 00元（大写：叁拾万零贰 万壹仟贰拾肆元），请贵单位将履约保证金转入我公司账户：户 名：XX建设工程有限公司开户银行：招商银行XX支行帐 号：XX建设工程有限公司2022年9月20日园林绿化工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法及其相关法律法规 的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权利和义务，

14、遵 循平等、自愿和诚信的原则，经双方协商一致,签定以下条款，共同 遵照履行。. 一、工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容:绿化种植、园林小品等工程。4、承包方式：包工、包料。5、结算方式:工程量按实际验收与结算，结算审计 单位为审计中心。二、工程造价1、根据双方确定的施工图和预算书，在此基础上， 经甲乙双方协商,暂定本工程总额为人民币：万元。2、应甲方要求更改、调整的工程项目，由甲乙双方 签字盖章确认的书面材料作为本合同附件与合同一并保存，并按 实际发生的工程量进行结算。3、原预算书中已有约定的项目，实际工程造价、工程量按预算书优惠后的造价执行;预算书中没有约定的以双方协 商签字盖

15、章确认的补充书面材料确定。4、更改、调整的工程项目双方协商签订补充协议， 调整合同价款。三、工程期限（一）自二0一年 月 日甲方交出施工场地 并签发开工通知书（以乙方签收为准）提供合同约定的开工条件起, 到二0 一年月 日止,总工期为60个公历日。（二）因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期 相应顺延：1、甲方未能按约定提供开工条件；2、甲方未能一次性交出所有施工场地，部分施工场地交出 滞后；3、甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施 工不能正常进行；4、甲方代表未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施 工不能正常进行；5、设计变更和工程量增加；6、一周内非乙方原因停水、停电造

16、成停工累计超过8小时; 7、一周内连续雨天超过24小时；8、不可抗力；（三）乙方在以上情况发生后就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出书面报告，甲方在收到报告日起3天内予以确 认、签复，逾期不予答复也不提出修改意见，乙方即可视为延期要 求已被确认。（四）因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期乙方 承担违约责任。四、工程验收（一）隐蔽工程验收1、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单， 在隐蔽前24小时通知甲方代表检查验收，甲方代表或驻地监理员 应在收到通知12小时内到现场检查验收，认可签证后，乙方可进 行下一步工序施工。2、甲方代表或驻地监理员未按通知时间组织验收, 乙方可自行检验并认真

17、如实填写隐蔽记录，甲方代表或驻地监理 员应在验收报告上签认，如有异议，甲方代表或驻地监理员有权复 查，若复查合格，其费用由甲方负责，工期顺延;复查不合格，乙方 应马上返修，承担检查费用。（二）工程竣工验收1、按经甲方审定的设计图纸、施工图、工程预算表 内之材料规格、质量标准及有关工程变更的书面文件进行验收。2、甲方收到竣工报告后3天内组织有关单位验收, 若工程质量及内容完全符合合同的要求，双方在工程竣工验收书 上盖章签字。如有工程质量不合格或工程内容有尚未完成的，由乙方在双方商定的期限内进行返修。3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后7天内不组 织验收，或验收后7天内不提出修改意见，视为竣工验收

18、报告已被 认可。4、工程未经竣工验收甲方开始使用，视为工程合格, 由此发生的质量或其它问题由甲方负责。5、因甲方或不可抗力因素致使局部工程未能完成， 甲方应在预计完工日期按已完工程予以分段竣工验收结算。五、付款方式1、根据双方协议本工程合同总价预付款20%；2、工程完成50%（土建部分或大苗完成），乙方向甲方提 交进度报告，甲方于10个工作天内审定并支付至合同总价的30% 予乙方；3、工程完成9（%乙方向甲方提交进度报告,甲方于个工作 天10内审定并支付至合同总价的30 %予乙方；4、工程竣工验收后，甲方将工程结算送钦州市政府工程 审计中心审核，审计结果出后10个工作日内支付合同总价的15% 予乙方；.5、余下的5%工程款待绿化、园建保养期满之日起3个月 内付清。6、工程税费由乙方承担。六、工程质量标准和保养期