2022年-二建《工程法规》阶段测试题及解析2.docx

《2022年-二建《工程法规》阶段测试题及解析2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年-二建《工程法规》阶段测试题及解析2.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022二建工程法规阶段测试题及解析2一、单项选择题（共120题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1以下关于租赁合同法律规定的表述中，正确的选项是（）o A.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件B.如果第三人对租赁物主张权利，承租人可耍求减少租金C.在租赁期内，承租人可自主转租D.租赁合同为双务合同参考答案：D2以下关于保险合同的说法中，正确的选项是（）oA.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.受益人由被保险人或投保人指定D.保险合同仅以财产为保险标的参考答案：C3以下法律中，属于民法商法的是（）oA.合同法B.劳动法C.反垄断法D.行政复议法参考

2、答案：A4某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼, 所出具的证据中证明力度大于其他证据的是（）oA.送货单B.合格证C.专业机构出具质量鉴定意见D.合同书参考答案：C5以下行为中，构成工程重大平安事故罪的行为应是（）。A.平安员李某发现工人王某违规作业未制止，结果王某从楼上掉下来摔死B.某工地在建地下隐蔽工程时，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C.某工程施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人 的严重后果D.工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币参考

3、答案：C6专利法及其实施细那么对专利权的侵权行为进行了规定，以下选项中，不属于专利权侵权行为的 是（）。A.未经专利权人许可，实施其专利B.假冒他人专利C.以暂估价形式包含在总承包范围内的工程可以不再招标D.实行两阶段招标的，第一阶段的投标人应按招标公告的要求提交附带报价的技术建议参考答案：A32以下关于民事纠纷的说法错误的选项是（）。A.针对财产关系的民事纠纷均具有可处分性B.主体之间的法律地位平等C.有关人身关系的民事纠纷均具有不可处分性D.其内容是对民事权利义务的争议参考答案：C答案解析：民事纠纷的特点之一是具有可处分性，但是有关人身关系的民事纠纷多具有不可处分性，因此C 说法错误，中选

4、。33招标人对已发出的招标文件需要进行修改或澄清的，应在提交投标文件的截止时间至少（）前进行， 否那么应顺延提交投标文件的截止时间。A.3 日 B.5 月 C. 10 日 D. 15 日参考答案：D34甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲公司施工的工程质量 问题而出现赔偿责任，那么建设单位（）。A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝参考答案：A答案解析：联合体向建设单位承担的连带责任是法定连带责任，当出现责任事故时，建设单位可向联合体 任何一方要求赔偿，当事人不得拒绝，但事后可对超出

5、自己应承担责任的局部向伙伴方追偿。此题A选项符合 法规规定。35以下权利中，不属于物权的是（）。A.债权B.房屋产权C.地役权D.建设用地使用权参考答案：A36某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。 按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的以下表述中，正确的选项是（）。A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的

6、奖励参考答案：A参考解析：根据著作权法第16条第2款的规定，是指主要利用法人或者其他组织的物质技术条件制 作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品，或法律、行政法规 规定或合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。对于此类职务作品，作者享有署名权，著作权的其 他权利由法人或者其他组织享有。因此，选项A正确。37货物运输合同中，托运人的主要权利是（）oA.有条件的拒付运费权利及任意变更解除权B.按时提货验收权C.对运输物品的保密权D.对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权参考答案：A参考解析：托运人在承运人自行改变运输线路或方式等

7、条件，有权拒付增加的费用，在货物运达收货人前, 有权要求承运人中止运输，返还货物、变更交货地点或收货人，故A选项正确。B选项里托运人或收货人的义 务，C、D选项不符合法规规定。38 2022年，某高速公路工程招标，购置招标文件时间为8月23日，招标文件载明的以下活动时间中， 合法的是（）。A.出售招标文件的截止日期为8月25日B.提交招标文件的截止日期为9月13日C.开标时间为9月14日D.投标有效期截止于9月13日参考答案：B39按照建筑法的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工应承担的法律 责任是0。A.责令停止施工，可以处以罚款B.对不符合开工条件的，责令停止施工，可

8、以处以罚款C.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款D.构成犯罪的，依法追究刑事责任参考答案：B40缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。按照建设工程质量保证金管理暂行方法规定，可视同发包人认可返还承包人的保证金申请的条件是（）oA.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复B.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复C.在接到该申请后7日内不予答复D.在接到该申请后14日内不予答复参考答案：B答案解析：建设工程质量保证金管理暂行方法第十条规定：发包人在接到承包人返还保证金 申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的

9、返还保证金申请。可见，从承包 人向发包人申请返还保证金，到视同发包人认可返还承包人的保证金申请，需要满足两个前提条件：接到承包 人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复。因此，正确答案为B。41某建筑施工企业为取得平安生产许可证进行了以下平安生产条件的准备工作，其中不符合建筑施 工企业平安生产许可证管理规定的是（）。A.投入保证其平安生产条件所需的资金B.决定平安生产管理人员由工程技术人员兼任C.依法参加工伤保险D.特种作业人员按规定考核合格，取得特种作业操作资格证书参考答案：B答案解析：根据取得平安生产许可证条件的规定，建筑施工企业设置平安生产管理机构，按照国家有 关规

10、定配备专职平安生产管理人员，平安生产管理人员由技术人员兼职的做法违反了规定，故应选Bo42依据招标投标法，以下关于招标代理的说法中正确的选项是（）o A.建设工程招标必须委托招标代理机构进行B.招标代理机构由建设行政主管部门认定C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理并提供相关效劳的社会中介组织D.招标代理机构全权负责受托工程的招标、评标事宜参考答案：C43以下组织中，具有法人资格的是（）oA.工程监理部B.有限责任公司C.工程经理部D.投标联合体参考答案：B44工程工程管理企业受建设单位委托，按合同约定可以（）oA.直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.直接与该工程工程的总承包单位签订合同

11、C.协助业主与该工程工程的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.分包该工程工程的物资采购业务参考答案：C答案解析：为防止工程工程管理企业不正当地从同一工程工程中渔利，法规禁止A、B、D选项所列的行为, 此题只有C选项符合规定。45某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，根据生产平安事故报告和调查处理条例规定，该事故 的等级属于（）oA.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D. 一般事故参考答案：C答案解析：国务院生产平安事故报告和调查处理条例第3条第3款和第4款规定：较大事故是指造 成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损 失的事故;

12、一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 这里所称的“以上”包括本数，所称的以下“不包括本数。因此，造成10人重伤的事故属于较大事故。46注册商标的有效期为10年，其计算起始日为（）。A.核准注册日B.提出申请日C.续展申请日D.初审公告日参考答案：A47某工程承包人按规定提前书面通知监理人进行隐蔽工程共同检查,但监理人既未按时到场进行检查， 也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，以下做法符合建设工程施工合同（示范文本）通用条款规定 的是（）oA.承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作B.监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完

13、成覆盖工作C.承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人D.监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录参考答案：C48乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此 给甲公司造成经济损失，其法律后果应该（）oA.由甲公司自行承担责任B.由乙公司自行承担责任C.由甲乙公司承担连带责任D.由乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任参考答案：D答案解析：此题目属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该 由第三人和行为人承担连带责任。因此，正确答案为D选项。49实行开工报告审批制度的建设

14、工程，必须符合（）的规定。A.施工许可证发证机关B.县级以上人民政府C.省市人民政府D.国务院参考答案：D答案解析：建筑法规定，实行开工报告制度的建设工程必须符合国务院的规定，其他部门的规定无效。 此类工程按照国务院规定的权限和程序批准开工报告，不再领取施工许可证，以防止同一工程由不同主管部门 重复审批的现象。故D选项正确。50仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙 认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，那么仲裁庭应（）。A.按甲的意见作出B.按乙或丙的意见作出C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭

15、经评议后作出参考答案：A参考解析：根据仲裁法的有关规定，仲裁裁决应当按照多数仲裁委员的意见作出，少数仲裁员的不同 意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。51建筑法及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但以下分包中的（）例外。A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的局部施工作业分包给了同类企业C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人参考答案：C52分包工程须经建设单位认可，这意味着（）oA.对于建设单位指定

16、的分包人，总承包单位不得拒绝B.对建设单位推荐的分包人，总承包人有权拒绝C.劳务分包单位须由建设单位认可D.经建设单位同意，总承包人可将局部主体工程分包给他人完成53关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见对建筑施工企业参加工伤保险进行了规定。以下选 项中符合该规定的是（）oA.相对固定的职工应按用人单位参加工伤保险B.相对固定的职工应按工程参加工伤保险C.按用人单位参保的应以工程工程总造价的一定比例缴纳工伤保险费D.按建设工程为单位参保的应以工资总额为基数缴纳工伤保险费参考答案：A答案解析：关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见笫1条规定，针对建筑行业的特点，建筑施工企 业对相对固定的职工，应

17、按用人单位参加工伤保险;对不能按用人单位参保、建筑工程使用的建筑业职工特别是 农民工，按工程参加工伤保险。第2条规定，按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤 保险费。以建设工程为单位参保的，可以按照工程工程总造价的一定比例计算缴纳工伤保险费。因此，只有A选项 符合该规定。54根据消防法规定，以下建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是（）oA.国务院公安部门规定的大型人员密集场所B.国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所C.按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程D.国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所参考答案：A参考解

18、析：消防法第四条：国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理，据此，选项B、D 错误。消防法第13条：按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照以下 规定进行消防验收、备案：（1）国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位 应当向公安机关消防机构申请消防验收，应选项A为正确答案。（2）其他建设工程，建设单位在验收后应当 报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。据此，选项C属于仅需备案抽查的其他建设 工程，不合题意。55王某经长期研究创造了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15 日该专利事务所向国家专利

19、局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利 权。该专利权届满的期限是（）oA. 2022年3月5日B. 2022年3月15日C. 2022年5月15日D. 2023年2月13日56中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）下属的建筑施工企业，应当向（）申请领取平安生产 许可证。A.国务院建设主管部门B.北京市人民政府建设主管部门C.企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门D.企业承建工程所在地省、自治区、直辖市人民政府平安生产监督管理部门参考答案：C答案解析：根据平安生产许可证的申请规定，中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）应当向国务院 建设

20、主管部门申请领取平安许可证。中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业，应当向企业注册所在地省、 自治区、直辖市人民政府建设主管部门申请领取平安许可证。故正确答案是Co57以下选项中，不符合关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见要求的是（）oA.建筑施工企业为施工现场从事施工作业人员办理建筑意外伤害保险B.已在企业所在地参加工伤保险的人员可不参加建筑意外伤害保险C.保险期限涵盖工程工程开工之日到工程竣工验收合格日D.提前竣工的，保险责任自行终止参考答案：B答案解析：关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见指出，建筑施工企业应当为施工现场从事施 工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡

21、事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付 保险费。已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险。保险期限应涵 盖工程工程开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。因此，B选项不符合该规定。58法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.国务院B.最高人民法院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会参考答案：D答案解析：此题目涉及的是我国法律效力层级中的特殊情况之一：法律之间对同一事项的新的一般规定与旧 的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。因此，正确答案为选项

22、Do对 于此类特殊情况，应该单独梳理归纳。59债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于（）。A.合同权利的转让B.合同义务的转让C.当事人的主体变更D.当事人的主体不变60某工程施工合同中约定竣工日期为2022年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：（1）开工 时乙方设备延迟了 7天进入施工场地；（2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天；（3）施工中非承包商原因停水、 停电两周累计到达8小时；（4）设计变更导致工程量增加的工作量到达7天，那么该工程的实际竣工日期应 为0。A. 2022 年 11 月 7 日 B. 2022 年 11 月 14 日 C. 2022 年 11 月 21 日

23、D. 2022 年 11 月 28 日参考答案：B答案解析：此题中属于承包商责任，工期不能顺延；（2）属于发生了不可抗力事件，工期应该顺延；（3） 虽然是非承包商原因停电停水超过了 8小时，但是并不是在一周内发生的，因此工期不能顺延;（4）是可以顺 延的，因此（2）和（4）可以顺延的天数总共是14天，工程的实际竣工日期为2022年11月14日。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错 项。错选，此题不;少选，所选的每个选项得0.5分）61根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）。A.法定代理B.多重代理C.委托代理D.指定代理E.居间代理参考答

24、案:A, C,D62平安生产法规定，负有平安生产监督管理职责的部门可依法对存在重大事故隐患的生产经营单 位作出（）的决定。A.停止使用相关设施或者设备B.停止施工C.停止供电D.停产停业E.停止供应民用爆炸物品参考答案：A, B,D参考解析：平安生产法规定，负有平安生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单 位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐 患。生产经营单位拒不执行，有发生生产平安事故的现实危险的，在保证平安的前提下，经本部门主要负责人批 准，负有平安生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用

25、爆炸物品等措施，强制生 产经营单位履行决定。故应选A、B、Do63根据侵权责任法，以下属于知识产权侵权责任承担方式的是（）oA.赔偿损失B.消除影响，恢复名誉C.支付违约金D.排除阻碍E.消除危险参考答案：A, B, D, E64以下关于共同体承包工程的表述中，正确的有（）oA.共同体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程B.共同体各方对承包合同的履行负连带责任C.如果出现赔偿责任，建设单位只能向共同体索赔D.共同体承包工程不利于躲避承包风险E.共同体成员结成非法人联合体承包工程参考答案:B,E答案解析：同一专业才就低不就高，故A选项错误。共同体各成员就承包合同的履行对建设单位承担

26、法 定的连带责任，如果出现赔偿责任，建设单位有权向其任何一方请求赔偿，被请求方不得拒绝。此外，共同体承 包有利于成员之间的优势互补，能有效躲避承包风险。因此，此题的c、D选项错误，B、E为正确选项。65建设工程平安生产管理条例规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理建筑意外 伤害保险。以下选项中符合该条例的有（）。A.建筑意外伤害保险费由施工单位支付B.建筑意外伤害保险实行实名制C.建筑意外伤害保险按工资总额计提保险费D.建筑意外伤害保险是一种商业保险E.建筑意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止参考答案：A, D,E参考解析：建设工程平安生产管理条例第38条规定，意外

27、伤害保险费由施工单位支付。实行施工总 承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。建筑意外 伤害保险不同于工伤保险，工伤保险是社会保险的一种，实行实名制，并按工资总额计提保险费。建筑意外伤 害保险那么是一种法定的商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费。66以下关于施工单位质量责任的说法，正确的有（）oA.建筑施工企业对工程的施工质量负责B.建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体完全相同C.施工单位是建设工程质量的唯一责任主体D.建立质量责任制主要包括制定质量目标方案，建立考核标准并层层分解落实到责任单位和责任人E.总、分包单位对建

28、设工程的质量负连带责任参考答案：A,D参考解析：建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体不尽相同。建设工程参与主体是多元的，各参与 主体依法仅就自己的工作内容对建设工程承担相应的质量责任。因此，B、C选项错误。A、D选项符合建立质量责任制的要求。E选项错在建设工程，应为分包工程。此题只有A、D选项符合题意。67建设工程债产生的根据有（）。A.合同B.侵权C.公证D.不当得利E.无因管理参考答案：A, B, D, E参考解析：建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理、不当得利等，而公证是公证机构根据自然人、 法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合

29、法性予以证明 的活动。虽然，公证制度是国家司法制度的组成局部，但是，它并不产生债的关系。因此，正确答案选A、B、D、 Eo68在建设工程领域，行政机关所做的以下行为属于行政许可的是（）。A.对责令停止施工的工程允许其开工建设B.撤消资质证书C.对先进单位予以表彰D.颁发施工许可证E.核准企业资质等级参考答案：D,E参考解析：行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动 的行政管理行为，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、平安生产许可等。因此，D、E 选项正确。69在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（）。A.相当于违约造成的损失B.包括合同

30、履行后可获得的收入C.包括合同履行后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E,不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失参考答案：B, C, D, E70根据民法通那么的规定，代理的种类包括（）。A.委托代理B.复代理C.指定代理D.法定代理E.特别代理参考答案：A, C,D参考解析：我国民法通那么规定，代理包括委托代理、指定代理、法定代理。在代理理论上根据不同的 标准，可以把代理划分为不同的种类。我国民法通那么的规定是根据代理权产生的不同，把代理划分为委托 代理、法定代理和指定代理。因此，A、C、D三项正确。71根据建筑工程施工许可管理方法的规定，以下选项

31、中符合施工许可证法定批准条件的有（）o A.在城市、镇规划区的建筑工程，已取得规划许可证c.以非专利产品冒充专利产品D.购置他人专利参考答案：D7某工程施工合同约定2022年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工 程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，那么（）。A.截止于2022年1月1日，承包商丧失诉讼权B. 2022年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取C.截止于2022年1月1日，承包商丧失胜诉权D.承包商获得工程款的权利最长保护2年参考答案：C答案C参考解析：这里要注意区别诉权、胜诉权、实体权利。因此，选项C正确。8某6万平方米住宅工程

32、实行建筑工程总承包管理。依据建筑施工企业平安生产管理机构设置及专职平 安生产管理人员配备方法规定，总承包单位配备工程专职平安生产管理人员人数应不少于（）。人B. 2人C. 3人D. 4人参考答案：C参考解析：建筑施工企业平安生产管理机构设置及专职平安生产管理人员配备方法规定，总承包单位配 备工程专职平安生产管理人员应当满足以下要求：建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：1万平方米以下 的工程不少于1人;1万5万平方米的工程不少于2人;5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专 业配备专职平安生产管理人员。此题目中的工程是6万平方米住宅工程，应执行第条规定，即不少 于3人。9某工程施工承包合同约定由

33、建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要 求，那么施工单位（）。A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换参考答案：D参考解析：建设工程质量管理条例第14条规定：按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构 配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得B.需要征收用地范围内的房屋的，其征收进度满足施工要求C.有满足开工需要的施

34、工图纸和技术资料D.依法确定了施工企业和监理单位E.建设工期超过一年的，到位资金不少于该工程合同价的30%参考答案:A, B, D, E72依照建筑业企业资质管理规定，以下关于企业资质申请的说法中，正确的有（）oA.建筑企业可以申请一项或多项建筑业企业资质B.以贿赂手段取得资质证书的，经查处3年内不得申请资质C.首次申请、增项申请建筑业企业资质的，应当申请最低等级资质D.企业以虚假材料申请资质的，给予警告，一年内不得再次申请资质E.外资企业申请建筑企业资质的，统一由国务院建设行政主管部门审批参考答案：A, B, C, D73以下情形（），仲裁员必须回避，当事人也有权提出申请回避。A.是本案当事

35、人或者当事人、代理人的亲属B.与本案有利害关系C.与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的D.私自会见当事人、代理人的E.接受当事人、代理人的请客送礼的参考答案：B, C, D, E74有关仲裁协议的效力说法正确的选项是（）。A.发生纠纷后，一方当事人既能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，也能就该纠纷向人民法院提起诉 讼B.有效的仲裁协议不排除人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权C.仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提，是仲裁庭审理和裁决案件的依据D.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议 事项无权仲裁E.当事人在订立合同

36、时就争议达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的参考答案：C, D,E75建设工程民事责任的承担方式主要包括（）。A.返还财产B.修理C.赔偿损失D.行政处分E.支付违约金参考答案:A, B, C, E参考解析：建设工程民事责任的主要承担方式包括返还财产、修理、赔偿损失、支付违约金。行政处分为 行政责任。正确选项为A、B、C、Eo76物权的种类包括（）oA.所有权B.债权C.用益物权D.知识产权E.担保物权参考答案：A, C,E77根据建筑工程五方责任主体工程负责人质量终身责任追究暂行方法的规定，以下关于五方责任 主体及工程负责人责任的说法正确的有（）。A.五方责任主体是指建筑工程的建设、

37、勘察、设计、施工、监理五方参与单位B.五方责任主体工程负责人只包括参与房屋建筑工程的工程负责人，不包括参与市政根底设施工程工程负 责人C.各方工程负责人需经过本方法定代表人的书面授权确认D.工程负责人质量终身责任是指工程实际使用年限内对工程质量承担责任E.工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度参考答案：A, C,E参考解析：建筑工程五方责任主体工程负责人质量终身责任追究暂行方法中规定：建筑工程开工建设前, 建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授权书，明确本单位工程负责人。建筑工程五方责任主 体工程负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建筑工程工程负责人按照国

38、家法律法规和有关规定， 在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度。 建筑工程包括房屋建筑工程和市政根底设施工程。此题中，B项错在未包括市政根底设施工程工程;D项错在 把工程实际使用年限作为质量终身责任期限。故此题正确答案为A、C、Eo78某施工单位在某工程工程的施工中，因自身原因导致施工中出现质量问题，给建设单位造成损失， 该施工单位承担民事责任的方式应包括（）。A.停业整顿B.赔偿损失C.返还财产D.修理E.撤消资质证书参考答案：B, C,D参考解析：建设工程民事责任的主要承担方式包括：（1）返还财产；（2）修理；（3）赔偿损失；（4）

39、支付违约 金。其中返还财产的前提是撤销施工合同，而停业整顿和撤消资质证书是行政处分，不是承担民事责任的方式, 故此题正确选项为B、C、D。79某工地塔吊未按平安生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在平安隐患，仍继续 要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有（）oA.该工地的负责人负责B.塔吊平安的管理人C.塔吊的销售人员D.该建筑公司的负责人E.工地上的施工人员参考答案：A, B,D参考解析：考点为重大劳动平安事故罪的构成。依据刑法规定，本罪的犯罪主体是特殊主体，即直接负 责的主管人员和其他直接责任人员。此罪主体包括生产经营单位的负责人、生产经营的指挥人

40、、实际控制人和 投资人。A、B、D符合规定，所以应当承担刑事责任。80建设工程招标人的以下行为中，违法的有（）。A.将建筑工程的勘察、设计、施工和设备采购分别发包给了 4个总承包单位B要求投标人结成联合体投标C.在招标文件中规定有最低投标限价1） .在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人E.因评标排名第一的候选人放弃中标而宣布重新招标参考答案:B, C,D明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。第29条规定：施工单位必须按照工 程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有 书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的

41、，不得使用。综合以上规定，选项A、B、C均违反规定，选项 D符合规定，故正确答案为Do10某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2022年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2022年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟 期限应是2022年（）oA. 10月15日 B. 10月22日 C. 11月14日 D. 12月14日参考答案：C参考解析：建筑法第十条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个 月内，向发证机关报告。11某多层建筑施工过程中，于2022年5月1日发生结构局部坍塌事故，造成人员死伤事故，施

42、工单位将该事 故在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到7具尸体，另有2人下落不明，依据生产平安事捌艮告 和调查处理条例,事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时柑艮，该事件最迟的柑艮日期应为（）。A. 2022年5月6日B. 2022年5月8日C. 2022年5月15日D. 2022年5月31日参考答案：D参考解析：生产平安事故报告和调查处理条例规定：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡 人数发生变化的，应当及时补报。本领故发生于2022年5月1日，因此应于30天后的2022年5月31日之 前补报死亡人数。因此，正确选项为Do12除了在劳动关系存续期间因劳动报酬发生的争议外，劳动争议

43、申请仲裁的时效期间为（）。A. 3个月 B. 6个月 C. 1年 D. 2年参考答案：C13某工厂扩建工程需建设二期厂房，建设单位将一期建设时的勘察成果提供应设计单位，在建设单位 一再坚持下，设计单位完成了设计文件。工程竣工验收时，发现由于设计文件对厂房根底处理不当而引起厂房 不均匀沉陷，对此造成的损失应由（）分摊。A.勘察单位和设计单位B.建设单位和勘察单位C.设计单位和施工单位D.建设单位和设计单位参考答案：D参考解析：房厂不均匀下沉因建设单位提供的勘察资料和设计原因所引起，与原勘查单位和施工单位无 关。其中设计单位明知该勘察成果不符合规定仍据以设计，故应与建设单位分担责任。正确选项为Do

44、14以下选项中，除（）以外都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B.不同投标人的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D.投标人以他人名义投标参考答案：D15建筑工程施工总承包二级企业的技术负责人除满足工作经历的要求外，应具有结构工程专业（）执 业资格。A.高级职称或建筑工程专业一级注册建造师B.高级职称或建筑工程专业注册建造师C.中级以上职称或注册建造师D.中级以上职称或建筑工程专业注册建造师参考答案：A参考解析：建筑工程施工总承包企业的技术负责人应由结构工程专业的人员担任，一级企业要求其具有高级 职称，而二级企业那么要求其具有高级职称或建筑

45、工程专业一级注册建造师执业资格。B选项没有注明执业资 格等级，C选项中的中级职称错误且没有注明建造师的专业及执业资格等级，D选项是法规对三级企业技术 负责人的要求。故此题正确选项为Ao16如果工程建设中拟采用的新技术、新材料不符合现行强制性标准规定的，在采用前应当履行规定的 管理程序，完整和正确的程序是（）。A.由拟采用单位提请建设单位组织专题论证，报工程所在地的建设行政主管部门或标准管理部门审定B.由拟采用单位提请建设单位组织专题论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定C.由拟采用单位组织专题论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定D.由建设单位提请工程所在地的建

46、设行政主管部门组织专题论证，报国务院标准管理部门审定参考答案：B17根据新修订的建筑业企业资质管理规定，以下选项中关于建筑工程施工总承包二级企业主要人 员的说法正确的选项是（）oA.具有建筑工程、机电工程专业注册建造师合计不少于12人B.具有建筑工程相关专业中级以上职称人员不少于20人C.持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人D.经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于75人参考答案：D18建设工程平安生产管理条例规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。A.本单位职工B.施工现场人员C.施工现场从事特种作业的人员D.施工现场从事危险作业的人员参考答案：D参考解析：建设工程平安生产管理条

47、例第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。因此，正确选项为Do19按照新修订的建筑业企业资质管理规定，以下关于施工企业资质类别的说法中，正确的选项是（）。A.施工总承包资质设有10个类别B.专业承包资质设有60个资质类别C.施工劳务资质设有13个类别D.施工劳务资质不分类别和等级参考答案：D20甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁，达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。后乙 公司未按和解协议履行其义务。甲公司应如何解决此纠纷（）oA.甲公司可以依据仲裁协议重新申请仲裁B.甲公司只能向法院提起诉讼C.甲公司既可以向法院提起诉讼，也可以与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁D.甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序参考答案：A参考解析：当事人