2023年招投标索赔练习题及答案.docx

《2023年招投标索赔练习题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年招投标索赔练习题及答案.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一、填空题（共5题，5分）1、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（） 对的答案：单项索赔 你的回答：单项索赔 本题得分：1 （1分） 2、建筑工程施工协议示范文本规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料 后应在（）内给予答复。对的答案:28天你的回答:28天本题得分：I / （1分） 3、施工过程中最高的行为准则是（）。对的答案：协议你的回答：协议本题得分：1、/（1分）4、由于第三方因素导致的损失，承包商应向（）进行索赔。对的答案：业主你的回答：业主本题得分：I（1分）5、工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类，依据索赔事件的性质分为（）。对的答案：工

2、期延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，协议被迫中止的索赔 你的回答：工程延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，协议被迫中止的索赔 本题得分：o Kr c、工程照片 r d、工程师现场口头指令对的答案：D你的回答：D本题得分:1 /（1分）21、有关因工程量清单掂确性引起的索赔，属于（）C A、.因协议文献引起的索赔C B、有关工程施工的索赔C C、关于价款方面的索赔c D、.特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔对的答案：A你的回答：A本题得分：I !（1分）22、（）不是施工索赔的理由。C A、发包人延误支付期限导致承包人的损失C B、非承包人的因素导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用C C、非

3、承包人的因素导致工程暂时停工C D、承包人工程管理不妥导致费用增长对的答案：D你的回答：D本题得分：I /23、承包商应在索赔事件发生后（）天内向工程师递交索赔意向告知。C A、10C B、20C C、42C D、28对的答案：D你的回答：D本题得分：1、/（1分）24、规定发包人“补偿费用损失、调整协议价格”属于（）C A、工期索赔C B、费用索赔C C、变更索赔r d、其他索赔对的答案：B你的回答：B本题得分：1、/（1分）25、承包人规定发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（）C A、工期索赔C B、费用索赔r c、工程变更索赔 r d、工程终止索赔对的答案：c 你的回答：c本题得分：（

4、1分）26、索赔事件重要表现为（）C A、工期延长C B、工程效率的减少C C、工程的工期延长和资料的不全c D、工期的延长和费用的增长对的答案：D你的回答：D本题得分：1（1分）26、索赔事件重要表现为（）C A、工期延长C B、工程效率的减少C C、工程的工期延长和资料的不全c D、工期的延长和费用的增长对的答案：D你的回答：D本题得分：1（1分）27、在FIDIC协议条件中，有关索赔内容的论述对的的是（）。A、可索赔工期时,定可索赔贽用B、可索赔费用时,B、可索赔费用时,一定可索赔工期C、可索赔利润时,C、可索赔利润时,一定可索赔费用D、可索赔工期时,D、可索赔工期时,一定可索赔利润对的

5、答案：C你的回答：C对的答案：C你的回答：C本题得分：I本题得分：I三、多选题（共16题，16分）1、施工索赔发生的因素大体有（）厂A建筑过程的难度和复杂性增大厂B协议文献前后矛盾和用词不严谨C建筑业经济效益的影响厂D项目及管理模式的变化厂E由于管理人员管理不妥导致的损失对的答案：ABCE 你的回答：ABCE本题得分：1 J（1分）2、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法 对的的是（）厂A按索赔目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔厂B按索赔解决方式和解决时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔厂C按索赔发生的因素，延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔厂D按索赔依

6、据的理由分类，可分为协议内索赔、协议外索赔和道义索赔厂E按索赔依据的理由分类，可分为协议内索赔、协议外索赔对的答案：ABCD你的回答：ABCD本题得分：1 /（I分）3、工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类，依据索赔事件的性质分为（）。工期延误索赔工期变更索赔协议中默示的索赔工期加速索赔协议被迫中止的索赔 对的答案：AB DE 你的回答：ABDE 本题得分：1、/ （I分） 4、下列关于索赔解决原则说法对的的是（）。协议条件是解决纠纷的更接依据要建立严密的工程日记和业务纪录中期付款期间发生索赔最佳留待最后综合解决对于索赔的控制通常只能在索赔事件发生后进行及时解决单项工程索赔对业主和承包商都

7、有利 对的答案：ABE你的回答：ABE本题得分：1 、/（1分） 5、工程索赔的依据有（）A工程检查报告B工程进度计划C施工协议文本及附件厂D施工许可证E招标文献 对的答案：ABCE 你的回答：ABCE 本题得分： （1分） 6、业主设计变更导致工程暂停1个月，则承包商可索赔的费用有（）。A利润厂B人工窝工费厂C机械设备窝工费F D增长的现场管理费厂E贷款利息对的答案：BCD你的回答:本题得分BCDV（1分） 7、索赔意向告知，通常涉及以下内容（） 厂A事件发生的时间和情况的简朴描述厂B协议依据的条款和理由C有关后续资料的提供，涉及及时记录和提供事件发展的动态D对工程成本和工期产生的不利影响的

8、严重限度，以期引起监理工程师的注意 1 E索赔的金额对的答案：ABCD你的回答：ABCD本题得分：I /（1分）8、证据资料准备涉及（）厂A施工日记厂B来往信件厂C气象资料厂D会议纪要厂E协议对的答案：ABCDE你的回答：ABCDE本题得分：1 /（1分）9、索赔报告必须进行反复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调以下几点（）厂A责任分析应清楚、准确厂B索赔值的计算依据要对的，计算结果要准确r C用词要委婉和恰当D用词要恰当E用词要直接对的答案：ABC 你的回答：ABC 本题得分： （1分）10、索赔的技巧涉及（）厂A及时发现索赔机会厂B商签好协议协议厂C对口头变更指令要得到确认D及时发出“索赔

9、告知书”厂E力争一揽子索赔，避免单项索赔对的答案：ABCD你的回答:本题得分ABCDV（I分）（I分）11、承包商的索赔规定成立必须同时具有（）厂A与协议相比较已经导致了实际的额外费用增长或工期损失厂B导致了费用增长或工期损失的因素不是承包商的过失厂C按协议规定不应由承包商承担的风险厂D承包商在事件发生后的规定期间提出了书面索赔意向告知厂E承包商提供的证据足以支持自己的主张对的答案：ABCD你的回答:本题得分你的回答:本题得分ABCDV12、索赔证据的基本规定是（）厂A索赔证据必须具有真实性厂B索赔证据必须具有全面性厂C索赔证据必须具有特定条件厂D索赔证据必须具有及时性厂E索赔证据必须具有直观

10、性厂F索赔证据必须具有逻辑性对的答案：ABCD你的回答：ABCD本题得分：1 、/（I分） 13、一般认为在具有以下条件时采用总费用法是合理的（）厂A已开支的实际总费用通过审核，认为是比较合理的厂B承包商的原始报价是比较合理的厂C费用的增长是由对方因素导致的厂D费用的增长有承包商管理不善的责任厂E由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同，难于采用更精确的计算方法对的答案：ABCE你的回答：ABCE本题得分：1 /（1分）14、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容涉及（）r A人工费索赔厂B材料费索赔厂C施工机械费索赔厂D现场管理费索赔计算厂E机械闲置费索赔对的答案：ABCD你的回答：A

11、BCD本题得分：1 /（1分）15、一般索赔事件中，由于甲方因素导致工程延误，则对此进行费用索赔时应计算（）厂A窝工人工费厂B机械费厂C管理费厂D利润厂E税金对的答案：ABC你的回答：ABC本题得分：1（1分）16、索赔成立的条件有（）A与协议相对照，事件已导致了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失二、单选题（共27题，27分）1、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法对的的是（）。 A、特定情况下，被迫采用的一种方式C B、通常采用的一种方式C C、解决起来较容易的一种方式C D、容易取得索赔成功的一种方式 对的答案：A 你的回答：A本题得分：1 （1分） 2、发包方向

12、承包方索赔的事件（）C A、物价暴涨C B、发现地下障碍和文物费用增长C C、工程质量等级不符合协议约定C D、工程师指令错误导致费用增长对的答案：C你的回答：C本题得分：1 /（1分）3、施工中的费用索赔出现的因素是（） A、只限定事件引起的补偿B导致费用增长或工期损失的因素，按协议约定不属于承包人的行为责任或风险责任C承包人按协议规定的程序提交了索赔意向告知和索赔报告DABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立E ABC三个条件同时具有，则索赔条件成立对的答案：ABCE你的回答：ABCE本题得分：1 !（1分）四、问答题（共12题，60分）1、为什么说：“为了签订一个有力的协议而做出的各

13、种努力是最有力的索赔管理”？对的答案：略。你的【可答：切实加强协议管理，全面履行协议条款，健全基础工作，妥善保管签收文献， 提高公司管理水平，是开展工程索赔工作的前提，也是索赔工作的必要条件本题得分（主观题）：（5分）2、有人将索赔的成功归结为4个要素：协议、证据、逻辑、关系。试说明其理由。对的答案：略。你的回答：由于协议是索赔的依据，承包商只有通过完善的协议管理，才干发现索赔机会 和提高索赔成功率，而整个索赔解决过程又是执行协议的过程，所以协议对索赔至关重要; 充足的证据是提出索赔的必要条件，它构成了索赔报告的重要组成部分。没有证据或证据 局限性，索赔是不能成立的。项目管理人员特别是资料员、

14、预算人员必须认真填写各种报 表、施工日记、台账、会议纪要、收听天气预报、收集报纸有关内容、文献、图片等：还 要注意整理积累与索赔有关的各种资料、数据。在解决索赔事件的各个环节中，对索赔事 件的责任划分，是对的解决索赔的前提，也是其重点和难点。所以逻辑、关系性必须要很 严密。本题得分（主观题）：（5分）3、.既然“索赔是以利益为原则”，那么项目经理应采用各种手段搞索赔，索赔的越多越好。 你觉得对吗？为什么？对的答案：略。你的回答：索赔不是越多越好，索赔必须考虑多方面的因素综合考虑，索赔中拟定索赔目 的，对业主进行分析，也要对自身的经营战略进行分析等一系列过程，通过合理的分析最 终来拟定索赔数额。

15、本题得分（主观题）：（5分）4、索赔证据有哪些基本规定？对的答案：略。你的回答：1.从开始施工时就要有目的地收集证据资料；2.系统的拍摄施工现场，妥善保管 开支收据。3.故意识的为索赔文献积累必要的证据资料本题得分（主观题）：（5分）5、索赔争执的解决通常有几种方法？各有什么合用条件和优缺陷？对的答案:略。你的回答：协商解决，途径较简朴，双方都方便。2.仲裁，结果也许不是很公平。3诉讼， 比较麻烦本题得分（主观题）：（5分）6、建设工程承包人提出索赔的起因有哪些方面？对的答案：略。你的回答：1.业主未按协议规定的时间和数量交付设计图和资料，未准时交付合格的施工 现场及行驶道路、接通水电等，导致

16、工程迟延和费用增长。2.工程实际地质条件与协议描 述不一致。3.业主或工程师不按原协议规定的施工顺序，打扰了工程施工计划。4.设计变更、 设计错误、或业主、工程师错误的指令或是提高错误的数据等导致工程更改、返工、停工 或窝工。5.工程数量变更，是实际工程量与原定工程量不同。6.业主指令提高设计、施工、 材料的质量标准。7.业主或工程师指令增长额外工程。8.业主指令工程加速。9.不可抗力因 素。10.业主未及时支付工程款II.协议缺陷12.物价上涨13.国家政策法令修改14.货币贬值 本题得分（主观题）：（5分）7、承包商索赔管理的任务是什么？对的答案：略。你的回答：1.预测、寻找和发现索赔机会

17、。2.收集索赔证据，调查和分析干扰事件的影响。 3.提出索赔意向。4、计算索赔值，起草索赔报告和递交索赔报告。5.索赔谈判。本题得分（主观题）：（5分） 8、索赔成功的条件是什么？对的答案：略。你的回答：I.索赔必须符合所签订的建设工程协议的有关条款和相关法律法规。2.索赔所反 映的问题，必须客观实际，经得起双方的调查和质证。3.索赔要有具体的事实依据。4.索赔 证据必须具有真实性，全面性。5.索赔要在协议规定的时间内提出。简而言之。依据可靠、 证据充足、主张合理、实际得当是成功索赔的条件。本题得分（主观题）：（5分）9、作为索赔的协议文献是什么？对的答案：略。你的回答：双方签订的各种工程协议

18、文献，承包商只有通过完善的协议，才干发现索赔机 会和提高索赔的成功率。而整个索赔过程又是执行协议的过程。本题得分（主观题）：（5分）10、在施工索赔中，能作为索赔依据使用的有哪些证据？对的答案：略。你的回答：1.法律。如协议法、建筑法、找投标法等。2.行政管理。如建筑工程 质量管理条例等。3.司法解释。如最高人民法院关于审理建设工程施工协议纠纷案件 合用法律问题的解弹等。4.部门规章。如建筑工程价款结算办法等。5.地方法规。如 *省（市）建筑市场管理办法等。6.双方签订的协议。7.工程建设惯例本题得分（主观题）：（5分）11、业主或工程师如何进行索赔的辩驳？对的答案：略。你的回答：一、审查论证

19、索赔证据是否合理1、索赔理由是否与协议条款、有关法规文献 相抵触，论述索赔理由是否有理有据，具有说服力，索赔依据是否充足合理。2、索赔事 项发生是承包商责任？业主自身责任？双方责任？第三方责任？划分责任范围各负其责。 同时，索赔事项发生时承包商是否采用有效措施，制止事态扩大，以防导致更大损失。3、 承包商是否按照法定期限提供索赔报告、索赔依据、索赔费用。二、审查论证费用索赔规 定、计价办法是否合理I、索赔费用计算内容一般涉及：人工费、材料费、机械使用费、 保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费，应严格审查其款项，公正合理地审查其 索赔报告申请，剔出不合理费项，拟定合理费项。2、拟定索赔合理

20、的计价方式。索赔计 价方法通常有：实际费用法、总费用法、修正费用法。我们必须采用合理的计价方式才干 避免计价反复，如工程量表中的单价是综合单价，已包含许多费项，若计价方式不合理很 容易使一些费项反复。3、停工损失费计取。停工不应计日工费用计算，通常应采用人工 单价乘以折算系数计算，停工机械补偿应按机械折旧费或设备租赁费计，但不包含运转操 作费用。4、对的区分停工损失费和作业方法降效费。我们知道凡是改做其它工作都不能 计停工损失费，但可以计适当的补偿降效损失。然而由于承包商引起工期滞后而加速赶工 期的也不应计增效费用。三、审查论证工期顺延规定是否合理1、划清工期迟延的责任， 分清是承包商、还是发

21、包商、或是第三方责任，是否给予工期补偿和费用补偿。2、拟定 工期补偿是否在施工网络中的关键线路上的施工内容,否则，对非关键线路上工期影响应 考虑自由时差情况，然后再考虑相应工期调整情况。3、承包商是否有明示和暗示放弃施 工工期索赔的规定。同时工程师要尽也许参与全施工过程，预料索赔有也许发生的情况， 及时规定承包商采用有效防止措施，减少不必要的损失，并且工程师应尽也许避免返工， 减免材料浪费，施工成本加大，从而减轻承包商心理压力，减少承包商因成本上升而导致 的利润损失。总之索赔辩驳应做到公正合理，对的反映工程造价，更好地维护双方利益， 维护国家和人民的利益。本题得分（主观题）：（5分）12、承包

22、商的索赔策略有哪些？对的答案:略。你的回答：索赔策略师承包商工程经营策略和索赔想到的重要环节，涉及承包商的基本方 针和索赔目的的制定、分析实现目的的优劣条件、索赔对承包商利益和发展的影响、索赔 解决技巧等。要做好索赔总体谋略，承包商应把握以下几个方面：1.拟定索赔目的。2.对业 主进行分析3.承包商自身经营战略分析。4.承包商的重要对外关系分析。5.对业主索赔的估 计。6.承包商的索赔值估计。7.协议双方索赔规定对比分析。8.也许谈判过程本题得分（主观题）：（5分）五、案例分析（共6题，90分）1、背景：某工程项目施工采用了包工包料的固定价格协议。工程招标文献参考资料中提 供的用砂地点距工地4

23、公里。但是开工后，检查该砂质量不符合规定，承包商只得从另 一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上有发生了几种因素导致的临时 停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24 日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日至6月12日施工现场下 了该季节罕见的特大暴雨，导致了 6月II日至6月14日的该地区的供电所有中断。问 题：由于供砂距禽的增大，必然引起费用的增长，承包商通过仔细认真计算后，在业 主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的 索赔规定。你批准该索赔规定吗？为什么？由于几种情况的暂时停工，

24、承包商在6月 15 口向业主的造价工程师提交延长工期25天，成本损失费人民币2万元/天（此费率已 经造价师核准）和利润损失费人民币2千元/天的索赔规定，共计索赔额572万元。作为 名造价师你批准该索赔款额多少万元？索赔成立的条件是什么？若承包商对因 业主因素导致窝工损失进行索赔时，规定设备窝工损失按台班计算，人工窝工损失按工 日计价是否合理？如不合理应如何计算？你认为应当在业主给承包商工程进度款的 支付中扣除竣工拖期违约损失补偿金吗？对的答案：问题1:答：因砂厂地点的变化提出的索赔不能被批准，因素是：（1）承包 商应对自己就招标文献的解释负责并考虑相关风险；（2）承包商应对自己报价的对的性 与

25、完备性负责；（3）材料供应的情况变化是一个有经验的承包商可以合理预见到的。问 题2：答：可以批准的费用索赔为32万元人民币。因素是：（1） 5月20日至5月26 日出现的设备障碍，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的费用索赔规定。（2） 5 月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以索赔。但不应 考虑承包商的利润规定，索赔额为：14天2万/天=28万元（3） 6月1（）日至6月12日 的特大暴雨属于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔。（4） 6月13日至6月14 日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，但不应考 虑承包商的利润规

26、定，索赔额为2天2万/天=4万元问题3：承包商的索赔规定成立必 须同时具有如下四个条件：（1）与协议相比较，已导致了实际的额外费用或工期损失；（2） 导致费用增长或工期随时的因素不是由于承包商的过失；（3）按协议规定导致的费用增 长或工期损失不是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定期间内提出 了索赔的书面意向告知。问题4：答：不合理。应窝工闲置的设备按折旧费或停止台办 费或租赁费计价，不涉及运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调作其他工作 时工效减少的损失费用；般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，并 且只按成本费用计算，不涉及利润。问题5：答：由上述事件

27、引起的工程进度迟延不等 于竣工工期的延误。因素是：假如不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会导致 工期延误，支付中要扣除拖期违约金；假如可以通过施工方案的调整将延误的工期补回， 不会导致工期延误，不产生拖期违约金，支付中不扣。你的回答：问题1：答：因砂厂地点的变化提出的索赔不能被批准，因素是：（1）承包商 应对自己就招标文献的解糅负责并考虑相关风险；（2）承包商应对自己报价的对的性与完 备性负责；（3）材料供应的情况变化是个有经验的承包商可以合理预见到的。问题2： 答：可以批准的费用索赔为32万元人民币。因素是：（1）5月20日至5月26日出现的设 备障碍，属于承包商应承担的风险，不应考

28、虑承包商的费用索赔规定。（2） 5月27日至6 月9 口是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以索赔。但不应考虑承包商 的利润规定，索赔额为：14天2万/天28万元（3） 6月10日至6月12日的特大暴雨属 于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔。（4） 6月13 口至6月14 口的停电属于 有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，但不应考虑承包商的利 润规定，索赔额为2天2万/天4万元问题3：承包商的索赔规定成立必须同时具有如下 四个条件：（I）与协议相比较，己导致了实际的额外费用或工期损失；（2）导致费用增长 或工期随时的因素不是由于承包商的过失；（3）按协

29、议规定导致的费用增长或工期损失不 是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定期间内提出了索赔的书面意向 告知。问题4：答：不合理。应窝工闲置的设备按折旧费或停止台办费或租赁费计价，不 涉及运转费部分：人工费损失应考虑这部分工作的工人调作其他工作时工效减少的损失费 用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，并且只按成本费用计算， 不涉及利润。问题5：答：由上述事件引起的工程进度迟延不等于竣工工期.本题得分（主观题）：（15 分）2、某高速公路项目，承包商为了避免此后也许支付延误补偿金的风险。规定将路基的竣 工时间延长6个星期，承包商的理由如下：（1）特别严重的降雨；（

30、2）现场劳务局 限性；（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；（4）无法碰见 的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；（5）施工场地使用权提供延误；（6）工程 款不到位。问题：1.监理工程师认为以上哪些因素引起的延误是非承包商承担风险的延 误，可批准延长工期。2.哪些是业主的责任，监理工程师该如何解决？对的答案：问题1：上述1、3、4、5、6种因素引起的延误是非承包商承担风险的延误， 可批准延长工期。问题2：上述因素中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题 的解决，对3可规定业主适当增长工程款或者适当延长工期；对 5规定业主按场地使用权 提供延误时间顺延工期；对6规定业主按

31、协议规定准时拨付工程款。你的回答：问题1：上述1、3、4、5、6种因素引起的延误是非承包商承担风险的延误， 可以批准延长工期。问题2：上述因素中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问 题的解决，对3可以规定业主适当增长工程款或者适当延长工期；对5规定业主按场地使 用权提供延误时间顺延工期；对6规定业主按协议规定准时拨付工程款本题得分（主观题）：（15 分）3、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定协议时，业主为了 约束承包商能保证工程质量，规定承包商支付了 20万元定金。业主与承包商双方施工协 议中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工

32、协 议履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施 工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工 承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：1.招标时对承包商的 资质审查的内容有哪些？ 2.定金与预付款有何区别？ 3.监理工程师鉴定承包商索赔 成立的条件是什么？ 4.监理工程师对两次索赔申请应如何解决？对的答案：答：1.对承包商资质审查的内容有：公司营业执照和资质证书、人员素质、设 备和技术能力、财务状况、工程经验、公司信誉等。2.定金与预付款的区别：目的不同， 定金的目的是为了证明协议的成立和保证协议的履行：而预

33、付款是为了解决承包商在工程 准备和材料准备的资金问题。性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一 种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。解决不同，定金视协议履行情况有不同的 法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3.监理工程师鉴定承包商索赔成立的条件： 承包商受到了实际损失或损害；损失不是因承包商的过错导致；损害也不是承包商 应承担的风险导致：承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4.对第一次索赔：鉴 定索赔成立，这是由于碰到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔 理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师根据监理记录核算延误 天数。监理工程师签发工

34、期变更指令。对第二次索赔：鉴定索赔不成立，由于施工机 械故障导致工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后10 天内作出答复，表达索赔不成立。你的回答：1.对承包商资质审查的内容有：公司营业执照和资质证书、人员素质、设备和 技术能力、财务状况、工程经验、公司信誉等。2.定金与预付款的区别：.目的不同，定 金的目的是为了证明协议的成立和保证协议的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准 备和材料准备的资金问题。.性质不同：定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种 惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。解决不同：定金视协议履行情况有不同的法 律后果；预付款在工程进度款中按比例扣

35、还。3.监理工程师鉴定承包商索赔成立的条件： 承包商受到了实际损失或损害；损失不是因承包商的过错导致：损害也不是承包商 的风险导致；承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4.对第一次索赔：鉴定索赔 成立，这是由于碰到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成 立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师根据监理记录核算延误天数。 监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔：鉴定索赔不成立，由于施工机械故障 导致工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后10天内作出 答复，表达索赔不成立。本题得分（主观题）：（15 分）4、某承包商于某年3月6 口与某业

36、主签订了一项施工协议，协议规定：业主应于3月 14日提交施工场地；开工日期为3月16日，竣工日期为4月12日，协议日历工期为 38天；工期每提前一天奖励30（）0元，每延误一天罚款5000元。承包商准时提交了施 工方案和网络进度计划（如图见附件）并得到了业主代表的批准。在施工过程中发生如 下事项：因部分原有设施搬迁，致使施工场地的提供时间被延误，业主直到3月17 H 才提供所有场地，从而影响了 A、B两项工作的正常作业，使该项工作的连续时间均延 长了 2天，并使得这两项工作分别窝工6个和8个工日，工作C没有受到影响。承包 商与设备租赁商原约定工作D使用的机械在3月27日进场，但由于运送问题推迟

37、到3 月30日才进场，导致工作D连续时间增长了 1天，同时多用工7个工日。E工作施工 过程中，因设计变更，导致其施工时间增长了 2天，多用工14个工口，另增长其他费用 15000元。问题：I.在上述事项中，承包商可以就那些向业主提出索赔的规定？简述其 理由。2.该工程实际工期为多少天？可得到的工期补偿为多少天？ 3.假设双方规定人工 费标准为3（）元/天，双方协商的窝工人工费补偿标准为18元/天，管理费利润等不予补偿， 则承包商可得到的经济补偿是多少？附件对的答案：问题1：事项可以提出工期补偿和费用补偿的规定，由于按协议规定提供施 工场地是业主的工作内容，因此延误提供场地是与承包商的责任。并且

38、工作A处在关键路 线上。事项不可以提出索赔规定，由于租赁设备延迟进场属于承包商自身承担的责任。 事项索赔成立。由于设计变更的责任在业主。但由于受影响的工作E不在关键路线上， 且工期增长时间（2天）没有超过该项工作的总时差（10天），故承包商之可以提出费用补 偿的规定。问题2：该网络进度计划元计算工期为38天，关键路线为：A-F-H-I或 1-2-3-4-6-7-8.假如只考虑应由业主承担责任的各项变更，将其延误的工期计算到总工期 中，则此时计算工期为40天，关键路线仍为：A-F-H-L 40-38=2 （天）。因此，承包商可 得到的工期补偿为2天。 问题3： 承包商可得到的费用补偿为：（6+8

39、） x 18+14x30+15000= 15672 （元）。你的回答：问题1：事项可以提出工期补偿和费用补偿的规定，由于按协议规定提供施 工场地是业主的工作内容，因此延误提供场地是与承包商的责任。并且工作A处在关键路 线上。事项不可以提出索赔规定。由于租赁设备延迟进场属于承包商自身承担的责任。 事项索赔成立。由于设计变更的责任在业主。但由于受影响的工作E不在关键路线上， 且工期增长时间（2天）没有超过该项工作的总时差（1（）天），故承包商可以提出费用补偿 的规定。问题2：该网络进度计划原计算工期为38天,关键路线为:A-F-H-I或123-4-6-7-8. 假如只考虑应由业主承担责任的各项变更

40、，将其延误的工期计算到总工期中，则此时计算 工期为40天，关键路线仍为：A-F-H-L40-38=2（天）。因此，承包商可得到的工期补偿为2 天。问题3：承包商可得到的费用补偿为：（6+8） *18+14*30+15000=15672 （元）本题得分（主观题）：（15 分）5、案例5：某商住办综合楼工程协议价款1500万元，工程价款按季度动态结算。协议原 始报价时间为2023年3月，开工日期为4月1日，预计年末竣工，各季度人工、材料价 格支出等资料如表1所示，其中占协议总价的比例不可调值部分是15%,人工费是28%, 钢材是18%,水泥是13%,集料是7%,彼是9%,砂是4%,木材是6%。各季

41、度产值如 表2所示。协议中规定的内容如下：（1）开工前业主向承包商支付协议价款20%的工 程预付款，预付款在后两个季度结算时均摊抵扣。（2）业主自第二季度起，每季度从 承包商的工程价款中按3%的比例扣留保存金，保修期满后，保修金和保修金利息扣除已 支付费用后的剩余部分退还承包商。此外，未调值前工程实际情况记录如下。A.第2季 度业主提供部分材料，总计32万元。B.4月份由于工程师在指定期间内未提供所需的工 程图纸导致工程迟延，使承包商承受费用损失2万元，工期迟延2天，此外在基础开挖 过程中因工程遭遇飙风袭击，导致承包商费用损失3万元，工期延误1周。C.5月份业 主为减少由于飕风袭击导致的工期延

42、误期，令工程师发布加速施工命令，双方协商加速 施工款在本季度结算，提前一天竣工，奖励2023元，结果承包商加速施工使工程按原定 计划完毕了第2季度的任务。D.8月份由于施工中采用的水泥强度未达成等级规定，工 程师规定重新返工，使承包商费用增长6万元，工期延误3天期E.11月份工程师对合格 工程规定拆除予以检杳，导致承包商延误工期2天，损失1万元。表1各季度人工、材 料费用支出情况项目人工费材料费不可调值费钢材水泥集料砖砂木材第1季 度 100 100 102 95 100 95 94 第 2 季度 105 102 104 98 102 106 101 第 3 季度 106 102 105 99

43、 103 104 104第4季度106 103 106 101 103 106 101表2各季度产值 季度 第2季度 第3季度第4季度产值（万元）430 580 490问题：1.施工单位对施工中发生的上述 事件可索赔工期几天？总费用多少？ 2.若个索赔时现在各季度及时得到解决，请协助工 程师进行第2、第3、第4季度的工程价款结算。附件对的答案：问题1： （1）对于4月份由于工程师在指定期间内未能提供所需工程图纸导致 的工程迟延和费用损失，施工单位可索赔供气2天，费用2万元。此外，基础开挖过程中 遭遇飙风袭击为不可抗力因素，属于业主和施工单位的共同风险，因此，施工单位只能索 赔工期7天。（2）

44、8月份由于施工单位水泥强度未能达成等级规定，属于施工单位的责 任，不能向业主索赔。费用损失施工单位可以规定索赔，计工期2天，费用1万元。问题 2：工程预付款：1500x20%=300 （万元）每季度应支付的工程结算价款为：第2季度： 430x（0.15+105/100x28%+102/100x 18%+104/102x 13%+98/95x7%+102/100x9%+106/95x4%+! 0 1/94x6% ） +2 x（l-3%）-32+0.2x9=402.71 （万元） 第 3 季度： 580x （0.15+106/100x28%+102/100x 18%+105/102x 13%+99

45、/95x7%+103/100x9%+104/94x6% ） x（l-3%）-300/2=435.13 （万 元） 第 4 季度： 490x（0.15+106/100x28%+ 103/l（X）x 18%+ 105/102x 13%+101 /95x7%+ 103/100x9%+ 106/95x4%+1 01/94x6%） +11 x（l-3%）-300/2=346.35 （万元）你的回答：问题1：（1）对于4月份由于工程师在指定期间内未能提供所需工程图纸导致 的工程迟延和费用损失，施工单位可索赔工期2天，费用2万元。此外，基础开挖过程中 遭遇飙风袭击为不可抗力因素，属于业主和施工单位的共同风险

46、，因此，施工单位只能索 赔工期7天。（2） 8月份由于施工单位水泥强度未能达成等级规定，属于施工单位的责任, 不能向业主索赔。费用损失施工单位可以规定索赔，计工期2天，费用1万。问题2：工 期预付款：1500*20%=300 （万元）每季度应支付的工程结算价款为：第二季度：【430 （0.15+105/100*28%+102/100*18%+104/102*13%+98/95*7%+102/100*9%+106/95*4%+101 /94*6% ） +2 * （ 1-3%）-32+0.2*9=402.71（万元）第三季度：【580* （0.15+106/100*28%+102/100* 18%

47、+105/102*13%+99/95*7%+103/100*9%+104/94*6%+2 * （1-3% ）-300/2=435.13 （万元）第四季度：【490*（0.15+106/100*28%+103/100* 18%+105/102*13%+101 /95*7%+103/100*9%+106/95*4%+10 1/94*6%） +1 * （1+3%） -300/2=346.35 （万元）本题得分（主观题）：（15 分）6、A县教疗局运用财政拨款采购多功能教学仪20台。该设备供货项目概算1000万元人 民币。考虑到教学仪技术复杂，经批准采用邀请招标方式实行采购。教宵局依法委托政 府采购中

48、心采购。政府采购中心于2023年5月10日向教育局指定的5家供应商发出招 标文献。招标文献中投标人须知前附表的部分内容见下表（见附件）。问题：1.本项目 评标委员会组成中招标人代表与抽取的专家可各为多少人？ 2.投标价每低F评标基准价 1%，扣1分，最多扣10分，每高于1%扣2分，扣分不保底。写出价格分计算公式。3. 逐个指出投标人须知前附表中的不妥之处，并简要说明理由。附件对的答案：1.本项目评标委员会组成中招标人代表与抽取的专家可各为1人和6人、2人和 5人。2.投标报价得分=3.投标人须知前附表中的不妥之处及理由。（I）不妥之处：招标项 目概况中编列项目概算1000万元人民币。理由：应当编列