广东省建设工程委托监理合同.docx

《广东省建设工程委托监理合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省建设工程委托监理合同.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0868广东省建设工程委托监理合同（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同 机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。委托人的权利第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权 利。第二十一条委托人对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺 设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业 务范围内的专项报告。第二十四条委托人发现监理人员不按监理

2、合同履行监理职责，或 与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更 换监理人员,直到终止合同并要求监理人承当相应的赔偿责任或连带 赔偿责任。监理人责任第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程 中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方 应进一步约定相应延长的合同期。第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监 理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同 总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去 税金）。第二十七条监理人对承包人违反合同

3、规定的质量要求和完工（交 图、交货）时限，不承当责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全 部或局部履行，监理人不承当责任。但对违反第五条规定引起的与之 有关事宜，向委托人承当赔偿责任。第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应 当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反 那么应当承当违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可 以向委托人要求补偿损失。第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，那么应当 补偿由该索赔引起的监理的各种费用支出。合同生效、变更与终

4、止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或 延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间,那么监理人应当将此情 况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同 长，并得到附加工作的报酬。第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监 理人不能全部或局部执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。 该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加 不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支 付监理报酬。第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工种移交手续，承 包人和委

5、托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本 合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前 通知对放，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外, 应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之 前，原合同仍然有效。第三十五条监理人应当在应当获得监理报酬之日起30日内仍未 收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据 第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监 理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到 委托人答复，可进一步发出终止合同

6、的通知，如果第二份通知发出后第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同 42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执 行全部或局部监理业务。委托人承当违约责任。第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业 务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作, 有权得到额外的报酬。第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义 务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。假设委托人发出通知 后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止 委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承当违约责任。第三十八条合同协议的终

7、止并不影响各方应有的权利和应当承 担的责任。监理报酬第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬才安照 监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定时间和数额支付。第四十条如果委托人在规定的支付期限内支付监理报酬，自规定 之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日 计算。第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或局部 报酬工程提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出 表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬工程的支

8、付。其他第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材 料、设备复试,其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人 实报实销。第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监 理人聘用的，其费用由监理人承当；由委托人聘用的，其费用由委托 人承当。第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托 人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项 目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任 何活动。第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密, 监理

9、人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同 有权为本工程使用或复制此类文件。争议的解决第四十九条因违反或终止合同而引起的对对放损失和损害的赔 偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如 仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院 起诉。第三局部专用条件第二条本合同适用的法律及监理依据：第四条监理范围和监理工作内容：第九条外部条件包括：第十条委托人应提供的工程资料及提供时间：第十一条委托人应在天内对监理人书面提交并要求作出决定的 事

10、宜作出书面答复。第十二条委托人的常驻代表为。第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施：监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：未卜偿金额=第十六条在监理期间,委托人免费向监理机构提供名工作人员, 由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时,此类职员应从总监理工第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同 程师处接受指示。并免费提供名服务人员。监理机构应与此类服务的 提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。第二十六条监理人在责任期内如果失职，同意按以下方法承当责 任，赔偿损失累计赔偿不超过监理报酬总数（扣税）：赔偿金二直接经济损失X报酬比率（扣除税金）第三十九条委托人同意按

11、以下的计算方法、支付时间与金额，支 付监理人的报酬：委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作 报酬：（报酬二附加工作日数X合同报酬/监理服务日）委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作 报酬：第四十一条双方同意用支付报酬，按汇率计付。第四十五条奖励方法：奖励金额二工程节省额X报酬比率第四十九条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时 协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不 在合同中约定仲裁机构，事后有未达成书面仲裁协议时的，可向人民 法院起诉）。附加协议条款:第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同广东省工

12、商行政管理局监制您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同广东省建设工程委托监理合同（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。合同编号第一局部建设工程委托监理合同委托人与监理人经过双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理人监理工程（以下简称本工程）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本

13、合同中的有关词语含义与本合同第二局部标准条件中赋予它们的定义相同。三、以下文件均为本合同的组成局部：监理投标书或中标通知书；合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同本合同标准条件；本合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承当本合同专用 条件中议定范围内的业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种， 向监理人支付报酬。本合同自年月日开始实施,至年月日完成。本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。委托人（签单）监理人（签单）住所 住所法定代表人：（签单）法定代表人：（签单）开户银行：开户银行:帐号

14、：帐号: ： :合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同 ： ：本合同签订于：年月日第二局部标准条件词语定义、适用范围和法规第一条以下名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：(1 ) 工程”是指委托人委托实施监理的工程。(2) 委托人是指承当直接投资责任和委托监理业务的一方 以及其合法继承人。(3)”监理人是指承当监理业务和监理责任的一方，以及合 法继承人。(4) “监理机构是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的 组织。(5 )总监理工程师是指经委托人同意，监理人派到监理机 构全面履行本合同的全权负责人。(6) 承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关部 事宜签订

15、合同的当事人。(7)”工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同 托人委托的监理工作范围和内容。(8 ) 工程监理的附加工作是指委托人委托监理范围以外, 通过双方书面协议另外增加的工作内容；由于委托人或承包人原 因，使监理工程受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的 工作。(9)工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或 非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理 业务的工作。(10)日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。(11) 月是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一 个月相应日期的前一天的

16、时间段。第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政 法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地 方规章。第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用 条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明 本合同的标准语言文字。监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名 单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理 工作。第五条监理

17、人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权 利。第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在 监理工作完成或中止时，应将其设备和剩余物品按合同约定的时间和 方式移交给委托人。第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得而 知泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付 款。第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理 工作提供外部条件。根据需要，如将局部或全部协调工作委托监理人 承当，那么应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。第十条委

18、托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同 程有关部门的为监理工作所需要的工程资料。第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提 交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。第十二条委托人应当授权一名熟悉工作情况、能在规定时间内作 出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换 常驻代表，要提前通知监理人。第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要 成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包 人，并在与第三人签订的合同中予以明确。第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提

19、供 如下资料：Q）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理 人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予 合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例 x设施原值+管理费）。第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人 提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同 监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：(1)选择工程承包人的建议权。(2)选择工程分

20、包人的认可权。(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、 生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。(4)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原那么,向设计 人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期, 应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家公布的建设 工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委 托人并要求设计人更正。(5)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和 降低本钱的原那么，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。(6)主持工程建设有关部门协作单位的组织协调,重要协调事项 应当事先向委托人报告。(7)征

21、得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令, 但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，那么应在 24小时内向委托人作出书面报告。(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理 机构复工令后才能复工。(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前 或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。(10)在工程施工合同约定

22、的工程价格范围内,工程款支付的审核 和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师 签字确认，委托人不支付工程款。第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，那么这种 变更须经委托须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人 批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。第十九条在委托的工程范围，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构 提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承 包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁