建筑工程劳务分包合同范本(2022).docx

《建筑工程劳务分包合同范本(2022).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程劳务分包合同范本(2022).docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0205建筑工程劳务分包合同范本(2022)合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同第十五条保险1 .乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险， 并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保 险费用。2 .保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损 失。第十六条争议1 .甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否 那么，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同， 保持

2、工作连续，保护好已完工作成果；2 . 1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；2 . 2调解要求停止合同工作，且为双方接受；2 . 3仲裁机构要求停止合同工作；2.4法院要求停止合同工作。第十七条合同履约保证金1 .乙方向甲方缴纳合同履约保证金元。2 .合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及 投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施合同范本 | CONTRACT TEMPLATE劳务合同 工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资, 遵纪守法等。假设达不到以上内容所规定的要求，那么从履约保证金中扣 除一定的金额；假设发生严重违约或给

3、甲方造成无法挽回损失的，没收 全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。3 .本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关 部门验收符合本合同规定的要求，那么甲方在一月内返还乙方的履约保 证金（不计利息）。第十八条不可抗力1 .不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主 签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2 .不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方工程经理，并在 力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采 取措施。3 .因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。4 .因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延 履行方的相应责任。第十九条合同解

4、除1 .如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主 方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE劳务合同2 .因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完 工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲 方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第二十条合同终止双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交 付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生 质量问题，本合同即告终止。第二十一条合同份数本合同一式份，甲方份；乙方 份。第二十二条补充条款第二十三条合同生效本合同双方

5、约定后生效。合同签订时间：合同签订地点：甲方（盖章）：乙方（盖章）：建筑工程劳务分包合同范本（二）编号：发包人：第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同承包人：分包工程名称：施工地址：区（县）发包人（全称）：承包人（全称）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和老实信用的原那么，双方就 建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：1.2 工程概况：1.3 分包工作内容：范围包括：1.4 工程监理单位（全称）：第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 名。第三条合

6、同工期开工日期一年一月日，完工日期一年一月日， 工期为天。第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE劳务合同第四条合同价款4.1 合同价款为：元（人民币）大写：元4.2 合同价款确实定原那么（在确认的方式前划。）:经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致,确认：（）本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。（）以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：定额工资单价为：瓦工 元/工日；结构木工 元/工日；装修木工 元/工日；钢筋工 元/工日；硅工 元/工日；油工 元/工日；抹灰工 元/工日；架子工 元/工日；水暖工元/工日；电工 元/工日；壮工元/

7、工日；按建筑面积确定承包价一元/平方米；其中，地上结构： 元/平方米；地下结构：一元/平方米；初装修：一元/平方米； 水电：元/平方米；分项工程承包：第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE劳务合同外墙面砖：元/平方米；屋面防水：元/平方米；水磨石地面：元/平方米；水泥砂浆：元/平方米；内墙普通抹灰：元/平方米； ； ；.定额工以外发生的零星用工单价 元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安 排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按 标准补偿。4.3 对合同价款内容的明确：第五条合同价款的结算和支付5.1 结算、决

8、算资料：5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依 据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指 令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人 工结算书。5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资 料等。第14页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同5.2 合同价款的结算和决算：5.2.1 发包人应于每月一日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资 料，发包人在收到决算资料后2

9、8日内进行核实，给予确认并办理分 包工程决算手续。5.3 合同价款的支付：5.3.1 合同价款分期支付：在年 月一日付款元，在年月日付款 元。5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办 理结算额的80% ,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付 清。5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包 人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向 发包人出据北京市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证，发 包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给 承包人指定的人员。第六条安全施工、重大伤亡

10、及其他安全事故处理第15页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行 业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按 安全标准组织施工。6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措 施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者 必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方 承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关 部门的认定处理。6.3 对本工程的安全生产标

11、准，双方约定如下：第七条工程质量、验收与保修7.1 工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图 纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或 不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施 工依据。7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和 施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同 得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由 发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生 的费用由承包人承担。7.3 分包工程验收以国家颁

12、发的施工验收规范、质量检验标准及 施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共 同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投 入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：第八条工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的经发包人施工代表确认, 工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、 火灾等不可抗力；b.设计变更和工程量增加；c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进 行；d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须 的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行

13、；第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同 e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成 停工、窝工累计超过8小时；f.发包人同意工期顺延的其他情况。8.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生 的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延 长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报 告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见， 视为其成认此事实。8.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工 期）交工的，双方约定：第九条文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府

14、颁发的施工现 场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施工。9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能 提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按 照标准予以补偿。9.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：第十条材料机具供应第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE劳务合同建筑工程劳务分包合同范本（2022）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建筑工程劳务分包合同范本（一）甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及

15、国家相关法律、法规和公司文件相关规定遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称：工程地点：第二条工程承包范围第三条工程工期1 .计划开工日期：年 月 日，计划完工日期：年 月 日，总日历天数天；2 .主要节点工期：3 .乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同10.1 本工程由发包人提供的机械设备为：承包人自备的工具为：双方确认防护用具由承担。10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机 械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场

16、（400米内）。10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的 材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发 包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。10.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：第十一条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以 书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管 理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物 后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物 发生的费用，由发包人承担。第十二条发包人的权利及义务第19页合同范本 | CONTRACT TEM

17、PLATE劳务合同12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现 场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的 交底。12.2 负责于 年 月 日提供施工图纸套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程 质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的 工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安 全、质量、工期、场容等方面发现有违反合

18、同约定内容的，发包人应 书面提出整改意见，催促承包人进行整政。12.7 负责组织工程的验收工作。12.8 本工程发包人施工代表为，负责日常施工的管理、 协调工作。发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手 续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE劳务合同 证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周 岁，不得超过60周岁。13.2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年 龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），

19、作为本合同附 件。13.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能 随意变更备案人员，人员变动率小于_%，服从发包人的统筹安排, 统一调动。13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包 人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发 包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征 得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中 应注意保护成品、半成品、保护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全 及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人

20、现场管理规定，服从 发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有 关情况和资料。13.7 承包人确认 为派驻工地的施工代表，负责日常施工第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同 的管理、协调工作。第十四条违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承 包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包 人任务缺乏或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合 同。14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经 济损失及有关责任由发包人承担。14.1.3 发包人超过约定的支付

21、时间不支付劳务费或决算价余款 的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后 仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同 意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方 又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人 员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违 约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由 此遭受的经济损失承担连带责任。14.2 承包人违约责任第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同14.2.1 因承包人原因造成发包人工期

22、延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在 日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施 工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、 发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求 承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施 工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由 承包人承担。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向 有关部

23、门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可 约定以下方式解决争议（在选定的方式前划）：1 .向北京仲裁委员会申请仲裁。2 .向 人民法院起诉。第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代 表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE劳务合同本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本一份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本

24、合同相抵触者无效。发包人（签章）：承包人（签章）：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第24页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同 计划）。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须到达第五条组成合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1 本合同；2 .本合同附件；3 .招投标文件；4 .本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注:上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时, 按上述顺序解释,不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情 况下由双方协商

25、解决。第六条标准规范本合同适用标准规范：第七条甲方责任和义务1 .负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用 量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、 实验化验的控制、监督、检查和验收。2 .负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同 作关系。3 .根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。 对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以 清退。4 .及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。5 .按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。6 .统筹安排、协调解决乙方施工人员生

26、活临时设施、用水、用 其费用：7 .协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。第八条乙方责任和义务1 .遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章 制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。2 .严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组 织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，对本合同劳务 承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包 括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、 物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失 及各种罚款。3 .应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（

27、持证）保质合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同 保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操 作证，持证率到达100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率 到达100%4 .服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关 人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的 管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员 的有效证件、持证上岗情况；5 .做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部 分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一 切经济损失及各种罚款：6 .按甲方统一规划堆放材料、机具；妥

28、善保管、合理使用甲方 提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：7 .按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同 所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承 担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处分及责 任后果；8 .为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、 安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；9 .进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等合同范本 | CONTRACT TEMPLATE劳务合同 条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人 员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的

29、 责任和后果。10 .甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况 下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅 解。第九条环境保护、安全生产和文明施工1 .甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施 工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及 公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系 有效运行。2 .乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施 工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措 施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时 接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全

30、措施不力及违 章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时 按国家有关法律规定对事故进行处理。3 .乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关合同范本 | CONTRACT TEMPLATE劳务合同 部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序, 符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担 因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境邛艮制 由施工作业引起的噪音或其它污染；防止对公众和第三方财产造成损 害和阻碍。第十条材料、设备供应与管理1 .甲方提供给乙方

31、使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划 需要向乙方提供。2 .乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领 用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类 堆放）；因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格 赔偿。3 .材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、 注重节约。如材料使用超出预算用量，那么超出局部的费用由乙方承担； 材料节约局部，由甲乙双方按 比例分成。第十一条承包方式、价格及包含的内容1 .承包方式及单价2 .承包价格所包含的内容：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和

32、调遣 费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、 停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、 保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全 防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包 括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内 的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用 工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；3 .本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素 变化而调整变动。第十二条结算方法及付款方式1 .每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节 点）结算劳务

33、承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作 为支付劳务承包费用的依据。2 .甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工 程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的%o 所承包工程完工后付结算款的%，余款%待所承包承包 工程完工验收到达合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务管理 费后的数额为基数）合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 劳务合同3 .在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳 %的劳务管理费。第十三条施工验收1 .乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及 时对乙

34、方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下 道工序施工作业；验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责 无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应 无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而 减轻乙方责任。2 .乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收； 甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指 令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）第十四条工程保修1 .保修范围、期限：2 .保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间 派人维修，假设乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修 理，其费用由乙方承担。