建设工程施工安全生产合同(合同版本).docx

《建设工程施工安全生产合同(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工安全生产合同(合同版本).docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0972建设工程施工安全生产合同（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 靠，并按标准配备持有效的上岗专业电工。46 .乙方需严格遵守国家及成都市的安全用电技术规范及相关 用电标准。47 .乙方必须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度，规定 及施工用电安全技术交底。48 .乙方人员不得随意乱接拉电源及其他不安全的电气设备； 如需用电必须由专业进行操作。49 .乙方在使用手提电开工具时必须使用安全可靠合格手提电 开工具，禁止使用不符合要求的其他小插板。电源线

2、必须选用无接头, 无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。50 .现场移动照明必须采取封闭碘鸨灯；严禁使用开口式碘铝 灯在特殊所需使用手把灯，必须采用36V以下的安全电压。51 .在使用电焊机等电气设备时必须穿好放触电防护用品；所 有用电设备都必须接保护线并安装插头，严禁用电线直接插入插座使 用。52 .施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护；并选用 电流动作型漏电动作不大于30MA额定漏电动作时间不大于0.1S。 潮湿及手持工具未及漏电动作不大于30MA，额定漏电动作时间不大 于15MAe配电箱内设备必须完好无损，安装牢固，导线接头包扎严合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施

3、工合同 密，绝缘良好，电源线进箱处固定。箱内分路应标注明确。箱内侧应 标有单线系统，箱内应配锁，并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。53 .施工现场的临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格 产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家 专业检测机构认证。54 .因乙方违反有管规定、标准、规定及本协议所引发电气灾 害事故，造成经济损失或人员是还的一切责任，经济损失均由乙方承 担，如另有未尽事宜按成都市有关用电规范、规定执行。55 .模板制件安装模板安装撤除安全要求55.1 模板安装高度在2m及以上时，应符合现行国家标准建 筑施工高处作业安全技术规范JGJ80的有关规定。55.2

4、 模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临 时设施。55.3 登高作业时，各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁散放 在模板或脚手板上，各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋 中，不得掉落。55.4 安装模板时，上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷。目 不得将模板支搭在门窗框上，也不得将脚手板支搭在模板上，并严禁第10页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。55.5 当模板安装高度超过2.0m时，必须搭设脚手架，除操作人 员外，脚手架下不得站其他人。高处作业时，操作人员应佩戴安全帽、 系安全带、穿防滑

5、鞋。安全帽和安全带应定期检查，不合格者严禁使 用。55.6 作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等，不得在 高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。55.7 吊运大块或整体模板时，当垂直吊运时，应采取不少于两 个吊点，水平吊运应采取不少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接， 并应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，方可摘除卡环。55.8 模板及其配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告，安 装前应对所有部件进行认真检查，不符合要求者不得使用。55.9 在高处安装和撤除模板时，周围应设安全网或搭脚手架， 并应加设防护栏杆。在临街面及交通要道地区，尚应设警示牌，派专 人看管。55.10 施工现场的用电，应符

6、合国家现行标准施工现场临时用 电安全技术规范JGJ46的有关规定。55.11 搭设应由专业持证人员安装，安全责任人应向作业人员进 行安全技术交底，并做好记录及签证。第11页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同55.12 模板撤除时，混凝土强度必须到达规定的要求，严禁混凝 土未到达设计强度的规定要求时撤除模板。55.13 每根立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不小于50mm。当立柱底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆应向低处延 长不少于2跨，高低差不得大于1m ,立柱距边坡上方边缘不得小于 0.5m。55.14 立柱接长严禁搭接，必须用对接扣件连接，相邻两立柱的

7、对接接头不得位于同步内，且对接接头沿竖向错开距离不宜小于 500mm ,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。55.15 上段钢管的立柱不得与下段钢管立柱错开固定在水平杆 上。56 .脚手架搭拆安全要求56.1 脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准考核合格的专业 架子工。搭设脚手架人员必须戴安全帽、安全带，穿防滑鞋。56.2 脚手架搭设时应按以下阶段进行质量检查，发现问题应及 时校正。a）基础完工后及脚手架搭设前；b）混凝土板强度检测；c）操作层施加荷载前;第12页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同d ）每搭设完10m高度后;e ）到达设计高度后。56.3

8、使用阶段a）操作层上的施工荷载应符合设计要求，并有标志不得超载；b ）不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土管等固定在脚手架上, 严禁任意悬挂起重设备；c）六级及六级以上大风和雾、雨天应停止脚手架作业，雨后上 架操作应有防滑措施；d ）在脚手架使用期间，严禁任意撤除以下杆件：主节点处的纵、 横向水平杆，纵、横向扫地杆；e）连墙杆撑；要撤除上述任一杆件均应采取安全措施，并报主 管部门批准。严禁在脚手架基础及其邻近进行挖掘作业，否那么应采取 安全措施，并报主管部门批准；f）在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看 守；g）工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等应按国 家现行标准执行

9、；h ）立杆底座应安放厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽 钢等。垫板与混凝土板接触紧密平整。第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同56.4 脚手架的撤除a）接收到工程部脚手架架体撤除任务书后方可进行撤除作业工 作。b）撤除现场设警戒区域，挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁 非操作人员通行或在脚手架下方继续施工，监护人员履行职责，配备 良好的通讯装置。c）仔细检查吊运机械包括夹具是否安全可靠，吊运机械不允许 搭设在脚手架上，另立设置。d）撤除人员进入岗位以后，先进行检查，加固松动部位，清除 步层内留的材料、物件及垃圾块，所有清理物安全输送至地面，严禁 高处抛

10、掷。e ）按搭设的反程序进行撤除，即安全网一竖脚手板一垫铺脚手 板一防护栏杆一搁栅一剪刀撑杆一连墙杆一大横杆一小横杆一立杆 一底排的大横杆、搁栅、平杆、斜撑杆。（即先搭后拆，后搭先拆的 顺序进行撤除。）f）不允许分立面撤除或上、下二步同时撤除，认真做到一步一 清、一杆一清。g ）所有连墙杆、剪刀撑杆件、隔立板、登高措施必须随脚手架 步层撤除同步进行下降。不准先行撤除。第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同h）所有杆件与扣件，在撤除时别离，不允许杆件上附着扣件输 送到地面或两杆同时拆下输送地面。i）所有铺脚手板撤除时，自外向里竖立，搬运防止自里向外翻 起。严禁

11、脚手板上的垃圾物件直接从高处坠落伤人。j）当日完工后，仔细检查岗位周围情况，如发现留有隐患的部 位，及时进行修复或继续完成至一个程序，一个部位的结束，方可撤 离岗位。57 .深基坑的安全要求深基坑的安全要求：57.1 基础施工前必须进行地质勘探和了解地下管线情况，根据 土质情况和基础深度编制专项施工方案。施工方案应与施工现场实际 相符，能指导实际施工。其内容包括：放坡要求或支护结构设计、机 械类型选择、开挖顺序和分层开挖深度、坡道位置、坑边荷载、车辆 进出道路、降水排水措施及监测要求等。对重要的地下管线应采取相 应措施。57.2 基础施工应进行支护，基坑深度超过5M的对基坑支护结 构必须按有关

12、标准进行设计计算，有设计计算书和施工图纸。57.3 施工方案必须经企业技术负责人审批，签字盖章后方可实 施。第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 临边防护：57.4 基坑施工必须进行临边防护。深度不超过2M的临边可采 用L2M高栏杆式防护，深度超过2M的基坑施工还必须采用密目式 安全网做封闭式防护。57.5 临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。基坑开挖施工安全监控防范措施：57.6 加强对从事施工人员的安全教育和培训，坚持先培训， 后上岗的原那么。强化安全意识。牢牢绷紧安全生产这根弦。57.7 基坑开挖前，由工程部向工区和作业队进行施工技术和安

13、全交底，工区和作业队主管工程师负责对作业人员进行安全技术教育 和培训，经考试合格后持证上岗。57.8 现场指挥人员必须严格执行安全生产法律法规和安全交底, 坚持安全第一，抓好安全管理工作，确保基坑开挖作业人员的安全。57.9 在基坑开挖之前，工区和作业队要认真落实以岗位责任制 为中心的各项安全制度，充分发挥作业人员切实做好安全生产的积极 作用，确保施工的顺利进行。57.10 负责基坑开挖的作业班组，班组长必须坚持工前安全讲 话、工中安全检查、工后安全评议活动。听取和采纳本班组人员对安 全生产提出的意见和建议。第16页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同57.11

14、 在高边坡脚下开挖基坑时，班组安全员应对边坡进行检 查，确认无安全危险后才允许班组人员进入现场作业，并随时观察边 坡有无异常情况发生。57.12 人工开挖基坑深度超过1.2m要设置人行梯，并视地质情 况设置护壁，施工中要严格按照设计坡度开挖，严禁局部开挖深坑再 从底层向四周掏土，违者将按工程部安全奖惩方法予以处理。57.13 机械开挖基坑要严格按照机械操作规程进行,应保持与基 坑有11.5m的安全距离，并设专人指挥，指挥人员不得违章、强 令作业人员冒险作业，违者将按安全生产法的有关规定追究责任。57.14 开挖基坑遇到涌水、涌砂、边缘坍塌等危险情况时，采取 防护措施后，要立即撤除作业人员和机械

15、设备，以保障作业人员和机 械设备的安全。对延误时间造成事故者，将依法追究责任。57.15 当基坑开挖需要放炮时,必须由经考试合格持有爆破证的 人员承担，放炮前非爆破作业人员必须撤离到安全地区，炮后20分 钟经检查确认无安全隐患时，作业人员方可进入现场施工。必须遵守 执行。57.16 基坑开挖前后对其附近的危石、危土予以清除。57.17 雨季施工要备好抽水机，以防基坑积水坍塌。57.18 做好基坑放坡工作和监控测量。第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同58 . 三宝 四口、 五临边防护措施。三宝一指安全帽、安全带、安全网。四口一指楼梯口、电梯口、予留口、通道

16、口。五临边指深坑、阳台、雨蓬、沿口搂层（屋面）临边。a.进入施工现场的任何人员必须正确带好安全帽，扣好保险钩。b.高空作业悬空作业人员必须佩好安全带，扣好保险钩。c.洞口应加盖盖密，大的洞口应加栏杆防护，并设明显标志。d.楼梯口设临时栏杆，电梯进口设临时棚门，电梯井内每层需架 安全网。e.通道口搭设安全棚，棚顶双层（两层之间距离大于70公分）58.1 进场前，施工企业组织（企业、工程部、监理单位）相关 人员进行联合验收，并按规定做好验收记录。未经验收或验收不合格 的，不得用于施工现场，验收发现质量有异议的，应委托具有相应法 定检测资质的检测单位进行实物检测，检测合格的方可使用。58.2 发放和

17、管理过程中，坚持谁用工，谁负责的原那么。施 工作业人员所在企业（包括总承包企业、专业承包企业、劳务企业等） 必须按国家规定免费发放，不得以货币或其他物品替代。58.3 发放时，要求相关人员做好记录。施工作业人员在领取时， 管理人员应向领取人说明三宝产品的质量情况、产品性能和使用第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建设工程施工安全生产合同（合同版本） 说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以

18、下简称乙方）为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的 建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全 责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依 照中华人民共和国安全生产法中华人民共和国建筑法、中 华人民共和国合同法以及有关法律、法规、政策的规定，签订本协 议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确 保施工现场的安全生产。一、工程工程概况1.1 .工程名称：O1.2 .工程地点：o1.3 .施工范围：o二、工程工程期限自一年一月一日（开工日期）以实际开工时间为准。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同

19、 说明，以便在作业中正确使用。1.4 4施工作业人员必须接受安全教育，有权拒绝强制其使用不 合格产品并负有正确佩戴和使用的义务。1.5 5施工企业应建立并严格执行报废制度，应根据相关规定对 到报废期的立即做出报废处理。对已损坏的不得擅自修补使用。1.6 6建筑安全监督管理机构在施工现场检查时，发现质量不合 格的有权依法予以暂扣和没收处理。1.7 7建筑安全监督管理机构应将企业的三宝产品管理情况 列入建筑施工企业安全生产许可证条件的初审内容之一；施工现 场三宝产品的质量情况作为认定企业是否降低安全生产条件的主 要内容；施工作业人员是否正确使用情况作为考核企业安全生产教育 培训是否到位的重要依据；

20、施工企业工程部的管理及使用情况作为创 建安全质量标准化工地的重要考核内容。59 .机械设备安装撤除安全要求：59.1 在建筑施工起重机械进行安装前，应出具基础的验收报告, 基础混凝土试块抗压试验报告原那么上要求28天养护期的混凝土试块 抗压试验报告，如确因工期紧，可先提供7天养护期的混凝土试块抗 压试验报告，然后补28天养护期的混凝土试块抗压试验报告。59.2 即日起，安装单位在安装建筑施工起重机械时，不得先安第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 装后告知。59.3 在报装报拆时，安装拆卸工至少按如下要求提供：塔吊初 次安装需提供4名，塔吊顶升时需提供3名，

21、施工升降机安装拆卸 需提供2名。需司机、电工、电焊工、司索、指挥等其他特种作业人 员配合的，以上人员至少各1名。此外，现场技术负责人1名，专 职安全员1名。59.4 塔吊（自由高度时）和施工升降机初次安装完毕和最后一 道附着完成时，均由市特检所检验检测合格，并由使用单位组织出租、 安装、监理等有关单位进行验收合格后方可投入使用。实行施工总承 包的由施工总承包单位组织验收。其他附着完成时，由使用单位组织 （或施工总承包单位）出租、安装、监理等有关单位进行验收合格后 可投入使用。59.5 塔吊和施工升降机的检测检验报告到期应及时进行复检。59.6 负责安装塔吊、施工升降机和物料提升机等建筑起重设备

22、 的安装单位同时负责该建筑起重设备的顶升、加节和拆卸。60 .宿舍安全要求为了更好消除建筑工地员工集体宿舍安全隐患，提高建筑施工安 全文明水平，现就我建筑工地员工集体宿舍安全管理要求如下：60.1 按施工组织设计搭建员工集体宿舍。工程安监机构加强巡第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 查。60.2 使用金属结构的床铺。所有设置的集体宿舍，使用金属结 构的床铺，且单人单床。60.3 妥善安排人员疏散通道。集体宿舍内的床铺应有序安放， 并设置宽1.2m以上的出入通道，宿舍门必须外开。每间宿舍不得超 过30 ,超过15人的宿舍必须设置两个出入口。60.4 认真制

23、订应急救援预案。施工企业应根据宿舍的抗风抗雨 能力、地理位置等实际情况制订切实可行的应急疏散和救援预案。60.5 集体宿舍不得使用竹材、油毡纸等易燃材料，其他消防、 消暑、防触电、防蚊咬、防中毒等安全卫生要求仍按现行有关规定、 标准执行。61 .乙方应编制专项安全技术措施临时用电施工组织设计、落 地式外墙脚手架搭设方案、制订施工阶段各分项工程的安全技术交底 书、按施工现场安全生产保证体系管理资料对会议活动进行记录、 编制各项应急预案。五、违约责任1 .乙方未按建设行政主管部门要求配置专职的安全管理人员（安 全工程师和安全员），或配置数量未到达规范要求，一经查出，乙方 须向甲方支付违约金一元/人

24、，同时乙方须在甲方限期内完成人第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 员更换、配置，乙方未按期完成，甲方不支付乙方工程进度款和工程 款，由此造成的全部损失由乙方承担。乙方安全工程师须在甲方、监 理单位备案。2 .假设乙方安全管理人员（安全工程师和安全员）工作不尽职， 对存在的安全隐患、火灾隐患未予以制止、消除，一经甲方、监理单 位发现，乙方须向甲方支付违约金一元/次，并立即消除隐患， 假设消除隐患不及时，甲方有权要求乙方另行承担相应违约责任，并采 取停工整改措施。3 .因乙方原因造本钱工程发生工程质量安全事故（包括但不限 于施工质量安全事故、设备质量安全事故

25、、其他质量安全事故等）或 发生火灾，出现人员受伤、残疾等情况，未被政府职能部门勒令停工 或未被媒体报道,乙方须向甲方支付违约金一元/人/次，因此造 成其他财产损失或人身伤亡的，乙方还应自行赔偿；假设被报纸、电视、 网络等媒体曝光或政府有关主管部门的通报批评或勒令停工，给甲方 的形象和声誉造成损失，乙方须向甲方支付违约金一元/人/次， 甲方有权从乙方工程款或履约保证金扣除乙方违约金，由此给甲方和 其他施工单位造成的经济损失由乙方承担，乙方的合同工期不予顺 延，甲方还有权解除合同并勒令乙方限期退场。假设甲方解除合同，乙 方须向甲方支付合同总价的20%作为违约金，违约金缺乏以弥补甲第22页合同范本

26、| CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 方的损失，乙方还应另行赔偿。其他施工单位或第三人的损失也由乙 方承担赔偿责任。4 .因乙方原因造本钱工程发生工程质量安全事故（包括但不限 于施工质量安全事故、设备质量安全事故、其他质量安全事故等）或 发生火灾，出现人员死亡的情况，未被勒令停工或未被媒体报道的， 乙方须向甲方支付违约金一元/人/次，因此造成其他财产损失或 人身伤亡的，乙方还应自行赔偿；假设被报纸、电视、网络等媒体曝光 或政府有关主管部门通报批评或勒令停工，给甲方的形象和声誉造成 损失，乙方须向甲方支付违约金一元/人/次。甲方有权从乙方工 程款或履约保证金中扣除乙方违约金，

27、因此给甲方和其他施工单位造 成的经济损失由乙方承担，乙方的合同工期不予顺延，甲方还有权解 除合同并勒令乙方限期退场。假设甲方解除合同，乙方须向甲方支付合 同总价的20%作为违约金，违约金缺乏以弥补甲方的损失乙方还应 另行赔偿。其他施工单位或第三人的损失也由乙方承担赔偿责任。5 .乙方人员未按国家或地方政府有关施工安全的法律法规、规 范标准的规定做好安全文明施工，出现野蛮施工、违反安全操作规程、 材料堆放混乱、建筑或生活垃圾未按指定地点堆放、场地积水严重或 扬尘等违规行为，被监理和建设单位发现，乙方须向甲方支付违约金 一元/处；假设上述违规行为被政府职能部门检查查处，乙方须向第23页合同范本 |

28、 CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 甲方支付违约金一元/次，由此引发对建设单位造成麻烦或损失, 乙方须向甲方支付违约金一元/次。同时必须限期整改，整改合 格经甲方、监理书面确认后乙方方可复工，整改造成的工期损失由乙 方承担，合同工期不顺延。假设发生安全责任事故，甲方按本备忘录第 三条、第四条相关规定执行。6 .因乙方原因造本钱工程发生工程质量安全事故（包括但不限 于施工质量安全事故、设备质量安全事故、其他质量安全事故等）、 发生火灾、造成第三者人身伤亡等事故，乙方必须主动并且及时作好 善后处理工作，防止事态或影响扩大。假设乙方未在事故发生之日起2 天内做好善后处理、消除不良

29、影响的，每逾期1天，乙方须向甲方支 付违约金 一元/天，逾期达3天（含3天），乙方须向甲方支付 违约金一元，甲方还有权解除合同并勒令乙方限期退场。假设甲方 解除合同，乙方须向甲方支付合同总价的20%作为违约金，违约金 缺乏以弥补甲方的损失乙方还应另行赔偿。如第三人向甲方索赔的， 乙方应全额承担，甲方概不负责，其他施工单位的损失也由乙方承担 赔偿责任。7 .因乙方原因本工程发生工程质量安全事故（施工质量安全事 故、设备质量安全事故、其他质量安全事故等）、人身安全事故、火 灾、甲方和第三方（人身及财产损失）责任事故而导致甲方被相关主第24页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工

30、程施工合同管部门处分、企业资质降级、房屋不能移交业主，乙方须承担全部经 济责任（包括但不限于赔偿、鉴定、检测、恢复、行政处分、退房等 全部经济责任）和法律责任，同时乙方须向甲方支付合同总价的20% 作为违约金，甲方有权从乙方工程款或履约保证金或质保金中扣除， 乙方工程款、工程进度款、履约保证金、质保金甲方有权不予支付及 退还，同时甲方有权解除合同并勒令乙方限期退场，全部损失由乙方 承担，违约金缺乏以弥补甲方的损失，乙方还应另行赔偿。如第三人 向甲方索赔的，乙方应全额承担，甲方概不负责，其他施工单位的损 失也由乙方承担赔偿责任。8 .乙方未在办公和生活场所、装饰施工现场、库房、材料堆码 场地按安

31、全规范要求配备合格的灭火器材等相关消防器材，或未按要 求数量配置，或配置的灭火器等消防器材不合格等，被监理和甲方检 查发现，乙方须向甲方支付违约金一元/处。同时乙方须在限期 内完成整改，整改完成后乙方须报甲方、监理单位联合检查并书面确 认合格。假设乙方未在限期内完成整改、或整改不合格，乙方须向甲方 支付违约金一元/处，甲方不支付乙方工程进度款和工程款，直 至乙方完成整改取得甲方、监理单位联合检查并书面确认合格。9 .乙方堆码材料必须符合文明施工标准，假设乙方材料堆码造成 车辆通道封堵，乙方必须立即疏通车辆通道，并向甲方支付违约金第25页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工

32、程施工合同一元/处，假设乙方随意堆放材料，未按照材料入库有关规范要求 堆码,被监理和甲方检查发现，乙方须向甲方支付违约金一元/ 处，假设因此造成消防通道堵塞，发生事故消防车辆无法驶入或被相关 主管部门处分，乙方承担全部经济责任（包括但不限于赔偿、鉴定、 检测、恢复、行政处分等全部经济责任）和法律责任，同时乙方须向 甲方支付合同总价的20%作为违约金，甲方有权从乙方工程款或履 约保证金或质保金中扣除，违约金缺乏以弥补甲方损失的，乙方还应 另行赔偿。10 .假设乙方施工造成严重影响附近邻里住户休息，被有关主管 部门处分（未被媒体曝光或被通报批评），乙方承担全部责任和全部 处分，同时乙方须向甲方支付

33、违约金一元/次。假设被报纸、电视 等媒体曝光或政府有关主管部门的通报批评或勒令停工，给甲方的形 象和声誉造成损失，乙方须向甲方支付违约金一元/次，甲方有 权从乙方工程款或履约保证金或质保金中扣除，由此造成的工期损失 由乙方承担，合同工期不予顺延。11 .乙方人员在本工程内发生赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为 造成后果的，乙方承担全部经济责任（包括但不限于赔偿、鉴定、检 测、恢复、行政处分等全部经济责任）和法律责任，同时乙方须向甲 方支付违约金一元/次。假设被报纸、电视、网络等媒体曝光或政第26页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同府有关主管部门的通报批评或勒令停工，

34、给甲方的形象和声誉造成损 失，乙方须向甲方支付违约金一元/次，甲方有权从乙方工程款 或履约保证金或质保金中扣除，由此造成的工期损失由乙方承担，合 同工期不予顺延，违约金缺乏以弥补甲方损失的乙方还应另行赔偿。六、其它1 .本协议经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认 真履行。2 .此协议作为分包合同附件，一式二份，甲、乙双方个执一份。如有争议，由合同签订地人民法院管辖。协议有效期限自：双方签字后生效，工程结束自行终止。建设单位：（甲方）（章）施工单位：（乙方）_ （章） 法定代表人：（章）法定代表人：（章） 签订时间：签订时间：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN

35、 THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第27页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同至年 月 日(竣工日期)以实际竣工验收时间为准。三、工程安全管理目标(-)安全生产目标1 .人身死亡事故为零；2 .机械、设备事故为零；3,火灾事故为零；4 .负同责以上交通事故为零；5 .严重未遂事故为零；6 .环境污染事故为零；7 .重大职业病事故为零。四、安全生产要求1 .乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否那么由于自 身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。2 .乙方应熟悉并能自觉遵守，执行建设部建筑施工安全检查 标准以

36、及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项 规定和行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、 标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动， 切实保障施工工作人员的安全与健康。3 .乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。4 .乙方人员必须熟悉并能严格执行建设工程施工现场管理规 定、建筑施工现场安全防护基本标准、施工现场临时用电安 全技术规范、特种设备安全监察条例及其他有关安全生产和电 梯有关的法律、法规、规范、标准

37、及各项规定，乙方积极参加有关促 进安全生产的各项活动。5 .乙方及其员工必须学习、掌握，并执行国家、地方、行业现 行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。乙方应对其在施工场地 的工作人员进行安全教育。6 .乙方必须执行总体工程施工组织设计和安全技术方案。7 .乙方必须执行三级安全教育制度，工程经理、电梯安装工程 的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。8 .乙方必须执行安全生产检查整改制度。9 .乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门、政府有关部门的安 全生产检查。10 .乙方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。11 .乙方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且 机械性能良好、安

38、全防护装置、齐全、灵敏、有效。12 .乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同13 .乙方必须执行因工伤亡事故报告制度，如乙方施工现 场发生因工伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不 报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设 备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。乙方须积极配合 甲方及甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得 提供伪证。14 .乙方不得擅自撤除任何安全防护措施。15 .乙方负责对本单位施工人员做好安全技术交底。16 .乙方对所施工的工程负安全责任。17

39、 .因乙方违章操作造成的安全事故，由乙方承担全部责任， 与甲方无关，甲方对安全事故不承担任何法律责任。18 .施工现场必须佩戴安全帽、安全带。19 .乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提 出安全防护措施，经甲方认可后实施。20 .定期召开安全生产工作会议，建立安全生产责任制，和群 防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体 化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。21 .坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，不允许 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同

40、 违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止 事故发生。22 .抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业 环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。发生事故立即采取措施保护现 场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织 事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照四不放过原 那么拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。23 .乙方必须持有企业资质证、安全资质、外进许可证，对施 工现场安全管理负全责，组织指挥现场安全生产，向分包单位（民工） 公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查分包单位（民工） 安全生产保证体系和规章制度，并对分包单位（民工）安全

41、生产实施 监督管理。24 .接受甲方的指挥和监督，遵守甲方安全管理制度，建立独 立安全生产组织保障体系，参加工地安全生产领导机构，出席安全工 作会议，执行会议决议。25 .编制工程工程安全施工组织设计，并分解到分包工程。组 织指导分包单位（民工）编制分包工程内容的安全施工方案，制定安 全技术措施并监督实施。制定本单位安全目标责任，管理规章制度， 并报甲方备案。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同26 .在安排工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法 和安全操作规程，提供规范标准的安全保护设施。以书面形式向施工 负责人进行安全技术交底，交底由施工负责人和安技人员

42、签字备案。 施工中监督应按交底内容实施。27 .对进场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，并 佩带上岗，按名单进行三级安全教育，建立安全教育档案。对分 包单位的特种作业人员资格进行验证。并作好特种作业人员的培训、 考核、持证上岗，杜绝非特种作业人员从事特种作业。28 .按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检 查和监督工作。29 .负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务 时，应进行有针对性的安全技术交底。检查操作人员安全着装和应佩 带的安全保护用品；发生交叉作业时，应先报告甲方及有关负责人， 并进行监护，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高空作业的人 员从事高空作

43、业。30 .设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要 求，施工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。如因生活设施安排不 当导致人员伤亡事故，责任由乙方承担。31 .在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 待书面批准后，并采取有效的防护措施，才得施工，储存，使用易燃 易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施并指定专人负责。32 .对分包施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查, 纠正违章指挥，违章作业，和违反劳动纪律的行为，发现严重违章违 纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改，并按双方商定的管理方法 进行处理。

44、严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙 方承担。33 .对分包自带机具、设备、安全防护用品等按国家标准和地 方规定进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场，监 督分包正确安装使用和撤除。34 .教育本单位职工遵章守法，不准违章指挥和违章操作。施 工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定 而发生伤亡事故，所造成的损失和后果由乙方负责。35 .对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品要责成专人定 期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。36 .发生伤亡事故按规定立即报告甲方。37 .在任何时间乙方施工人员的安全保护，乙方自理，甲方不 予负责。38 .乙方

45、对所施工周边的环境有保护的职责，如有损坏，必须合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 立即恢复原状，因此造成的一切后果由乙方负责。39 .合同签定后，甲方将扣除合同总造价的1%。作为本工程的 安全保证金，待本工程竣工验收合格后予以返还；如在施工期间连续 发生重大安全事故，此保证金，予以扣除，事故的一切责任由乙方承 担。40 .如乙方在施工过程中，造成对第三方的伤害，一切责任， 由乙方负责。41 .乙方在施工期间，严禁偷、挪用、破坏施工现场的安全防 护设施。警示标志、材料设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条 款，一经发现加倍处分，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。42 .乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩戴和 使用个人防护用品。严禁袒胸露背，穿寸罐上岗。严禁在宿舍内私拉 电线，严禁在宿舍内使用电炉等电器设备。43 .夜间施工遵守成都市城管、环保、建设部门的有关规定， 并做到不扰民。44 .在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防、等安全事 故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动 的配合甲方处理事故。45 .乙方各配电箱位置设立合理便于使用。各开关插座安全可