建设工程承包合同三(合同版本).docx

《建设工程承包合同三(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程承包合同三(合同版本).docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0320建设工程承包合同三（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工程师或工程师代表。4 .承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如 材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用 必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。5 .隐蔽工程由承包方自检后，填写隐蔽工程验收单通知现场 监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师接到通知后小 时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。监理工程 师未接的检查验收，承包方

2、经质量检查部门检验确认合格后，即可隐 蔽继续施工，发包方应予成认并办理检验合格手续。如提出异议，经 复查合格者，其费用由发包方负责;不合格者，由承包方负责，因此 而造成工期损失由责任方负责。6 .电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后，必 须按照 等有关规定进行技术检验。属于单体试车，由承包方负责进行。无论由谁负责试车，双方均应相互配合，共同进行。试车 中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用 等，由发包方提供。其费用包括在定额内的，由承包方负担;定额中 未包括的，由发包方负担。7 .设备安装工程，由承包方会同发包方将已完工程（设备基础）向 安装单位办理中间交工

3、手续，并作为竣工验收的依据。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同8 .工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、 国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。9.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并 发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位 进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交 给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包 方承担。交工验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应 分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包方 负责修好再进行检验。竣工日期

4、以最后检验合格的日期为准。10,已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不 得动用，假设发包方已经使用，即视同交验。由于承包方原因，应交工 验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造 成的经济损失。1L工程交工验收后，土建工程保修期为1年，采暖工程保修期 为一个采暖期，水电工程保修期为半年。保修证书在交工验收后由承 包方填写交给发包方。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通 知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时，发包 方可动用预留保修款请人修理，超支局部应由承包方负担。12.发包方在不阻碍承包方正常作业的情况下，可以随时对作业第10页 合同范本

5、| CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 进度、质量进行检查。第八条工程合同总价1 .本工程合同总价为人民币 元。其中：材料费：元（人民币），人工费：元（人民币）,管理费：元（人民币）,设计费：元（人民币），垃圾清运费： 元（人民币）税金:元（人民币），其他费用:元（人民币）。2 .如遇以下情况，合同总价作相应调整：Q）合同总价内经双方确认的暂估价变化；（2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及 其它费用的变化；（3）重大设计发生变更；（4）在施工中新增加了工程工程；其它 0第九条工程价款的支付与结算L本合同签订后 日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）

6、的%备料款，计人民币 元;临时设施费,为土建工程合同总造价的%，计人民币 元，安装工程为人工费的% ,计人民币 元;材料设备差价第11页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 元，分一次支付，每次支付时间、金额 o差价调整方法:双方商定采取以下第种差价调整方法。Q)按主材计算价差。发包方在招标文件中列出需要调整价差的 主要材料表及其基期价格(一般采用当时当地工程造价管理机构公布 的信息价或结算价)，工程竣工结算时按竣工时当地工程造价管理机 构公布的材料信息价或结算价，与招标文件中列出的基期价比较计算 材料差价。(2)主材按抽料计算价差，其它材料按系数计算价差。主要

7、材料 按施工图计算的用量和竣工当月当地工程造价管理机构公布的材料 结算价或信息价与基期价比照计算差价。其它材料按当地工程造价管 理机构公布的调价系数计算差价。(3)按工程造价管理机构公布的竣工调价系数及调价计算方法计 算差价。2 .发包方收到承包方的工程进度月报后必须在一日内按核实的 工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的一时，按 规定比例逐步开始扣回备料款。工程进度款支付。工程进度款应根据 甲乙双方在合同条款约定的时间、方式和经发包方代表确认的已完工 程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付工程款。 发包方如不按合同约定支付工程款，那么按合同条款的约定承担相应的第12页

8、合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 责任。3 .工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办 完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包 方。4 .如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日 万分之的违约金。5 .确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造 成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。6 .本合同造价结算方式：o7 .承包方在单项工程竣工验收后 天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件 天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。工 程竣工结算

9、的审查。发包方在收到承包方提出的工程竣工结算证书 后，由发包方的造价工程师或委托相应资质的工程造价咨询单位审 查，并按合同约定的时间提出审查意见，作为办理竣工结算的依据。8 .当事人双方对建设工程施工合同执行过程中的工程价格争议， 可通过以下方法解决：Q）双方协商确定；（2）按合同条款约定的方法提请调解；第13页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(3)向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。在争议处理中，涉及工程价格鉴定的，由工程所在地工程造价管 理机构或法院指定的工程造价管理机构负责。9 .发包方未按照约定支付价款的，承包方可以催告发包方在合理 期限内支付价

10、款。发包方逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜 折价、拍卖的以外，承包方可以与发包方协议将该工程折价，也可以 申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者 拍卖的价款优先受偿。第十条施工准备L发包方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工 场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物;解决施工用地(包括 材料，构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用 水源，电源和运输道路的接通;向承包方提供所有工程设计图纸;组织 设计、施工单位进行工程设计交底。10 承包方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交 底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工

11、方案，进行现场 平面布置，搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储藏材料，加 工构件，做好一切施工准备。第十一条材料、设备供应第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同1 .本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法：发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、 技术资料的，承包方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工寺以大O2 .材料、设备供应范围的划分和检验：Q)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产 品，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交 货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。(2)成

12、套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货、供应和商 品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装 时交付承包方妥善保管，不得挪用，丧失或损坏。(3)本工程所需材料、设备除在发包方供应的材料、设备明细 表明确由发包方供应外，其余材料均由承包方组织供应。(4)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检查验 收，签交物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经发包方许可签 署出场证书，不得运出场外。(5)已进场的物资，假设发现有不合格者，供料一方必须迅速将其 运出场外。第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(6)具有合格证书的建筑材料、设备，任何

13、一方如有异议要求检 验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验 的一方承担;如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。(7)没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的 建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。假设属材料人员 失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。(8)任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于 本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。3 .材料价差及实物价格的结算。Q)发包方提交的主要材料指标，由承包方采购供货的，应根据 指标的性质、发生的政策性调价等，以建筑安装材料预算价格为依据, 逐项计算出原价价差或预

14、算价差，均由发包方负责补差。此价差未包 括在本合同承包造价之内的，不得列入工程直接费。(2)发包方提供的主要材料实物，按发包方提供实物时建筑安装 材料价格结算价款。(3)除发包方供应的材料、设备外，发包方指定厂家、品种让承 包方购买和供应其所指定的材料、设备的，其价款按实结算。(4)发包方委托承包方代购的材料、设备，按双方商定的价格， 由承包方收取代购款包干使用，发包方应于本合同签订后一天内一次第16页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 付清。(5)发包方提供的材料、设备的指标或实物，必须是本合同工程 用的材料和设备，规格品种与实际需要不相符时，由承包方协助进

15、行 调剂串换使用,由发包方给付承包方劳务费 元(或承包方不收取劳务费)。(6)发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定 办理，其量差、价差由发包方承担。第十二条施工与设计变更1 .承包方在组织施工中必须坚持百年大计，质量第一的方针, 要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织 施工，要求全部工程到达合格标准。2 .在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计, 如遇以下情况造成承包方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动 力，机械调迁等损失，应由发包方负担：Q)施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，承包方应以 书面通知发包方，由发包方在七天内与原设计

16、单位商定提出修改或变 更设计文件，经当事人双方办理有关手续后方准继续施工；(2)施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批 准单位审批同意，当事人双方办理有关手续后方可施工。在设计变更第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 尚未批准前，任何一方不得强行施工；(3)在施工中如遇中途停建，缓建，当事人双方对在建工程应商 定做到安全部位。3 .在施工中由于承包方本身原因造成的停工，返工，材料，构件 的倒运，机械二次进场等损失，均由承包方自行负担。4 .在组织施工过程中，如遇特殊情况发包方对某个单项工程提出 加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各

17、项施工费用， 应由发包方负担。在组织施工前，当事人双方应办妥改变施工方法的 手续。第十三条安全施工与检查1 .承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标 准组织施工，并随意接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采 取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造 成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。2 .发包方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们 的安全负责。发包方不得要求承包方违反安全管理的规定进行施工。 因发包方原因导致的安全事故，由发包方承担相应责任及发生的费 用。第十四条工程停建或缓建第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

18、 建设工程施工合同建设工程承包合同三（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。合同编号：发包方：法定住址：法定代表人：职务：委托代理人：身份证号码：通讯地址：邮政编码：联系人： ： ：帐号：电子信箱：承包方：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同1 .由于政策变化，不可抗力以及双方之外原因导致工程停建或缓 建，使合同不能继续履行，承包方应妥善做好已完工程和已购材料、 设备的保护和移交工作;按发包方要求将自有机械设备和人员撤出施

19、 工现场。发包方应为承包方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出， 并按合同规定支付已完工程价款和赔偿承包方有关损失。2 .已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退 货发生的费用，由发包方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承 担。第十五条安全防护1 .承包方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易 燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提 出安全防护措施羟工程师认可后实施，防护措施费用由发包方承担。2 .实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、 使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包方应在施工前14天以 书面形式通知工程师，并提出相应

20、的安全防护措施，经工程师认可后 实施由发包方承担安全防护措施费用。第十六条事故管理1 .发生重大伤亡及其他安全事故，承包方应按有关规定立即上报 有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求管理，由事故责任第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 方承担发生的费用。2 .发包方承包方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定 处理。第十七条环境保护1 .环境保护责任：承包方在施工过程中，应遵守有关环境保护的 法律、法规和规章及本合同的有关规定，并应对其违反上述法规和规 章和本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。2 .采取合理的措施保护环境Q)承包

21、方应在其编报的施工组织设计中，做好施工弃渣的处理 措施，严格按批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，防止任意堆放 弃渣降低河道的抗洪能力和影响其他承包方的施工和危及下游居民 的安全。(2)承包方应按合同规定采取有效措施对施工开挖的边坡及时进 行支护和做好排水措施，防止由于施工造成的水土流失。(3)承包方在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免 受施工活动造成的污染。(4)承包方应按技术条款的规定，加强对噪声、粉尘、废气、 废水的控制和治理，努力降低噪声、控制粉尘和废气浓度以及做好废 水和废油的治理和排放。第20页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(5)承包

22、方应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和 废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须 置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏 环境。第十八条发包方驻工地代表：L发包方驻工地代表及委派人员名单：Q)姓名：职务：职权：o(2)姓名：职务：,职权:。2.实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：姓名：职务：职权：O第十九条承包方驻工地代表名单：姓名： ,职务：职权：O姓名：职务：职权：O第二十条发包方工作1 .施工场地具备开工条件和完成时间的要求：2 .水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：3 .施工场地内主要交通干道

23、及其与公共道路的开通时间和起止第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同地点：4 .工程地质和地下管网线路资料的提供时间：5 .办理证件、批件的名称和完成时间：6 .水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7 .会审图纸和设计交底的时间：8 .施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第二H条承包方工作1 .施工图和配套设计名称、完成时间及要求：2 4是供计划、报表的名称、时间和份数：3 .施工防护工作的要求：4 .向发包方代表提供办公和生活设施的要求：第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同5 .对施工现场交通和噪音的要求：6 .成品

24、保护的要求:7 .施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：8 .施工场地整卫生的要求：第二十二条奖励，惩罚与仲裁1 .承包方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议， 经发包方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，百分 之 归承包方，百分之 归设计单位。2 .由于承包方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格 日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价（包工不包料工程 按预算人工费计算），由承包方偿付给发包方万分之的违约金。如承包方采取措施提前竣工，每提前一天，由发包方付给承包方万分 之 的奖励。奖金由发包方收益中开支或从发包方节约的投资中支付。如发包方确无资金来源，可不

25、实行奖罚条款，承包方应从全第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 局出发，不因此推迟交工。3 .当事人双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，那么视同 贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。4 .施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原那么，协商解决，如双方协商不能解决时，根据一方当 事人的请求，可以提交有管辖权的工商行政管理部门仲裁。第二十三条工程负责人和工伤事故1 .发包方派 为驻现场负责人，承包方派 为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定。2 .承包方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防 盗。在施工中发生

26、的伤亡事故和承包方管理不善造成的其他损失，均 由承包方负责,承包方不得因此影响工程进度。第二十四条质量保修1 .承包方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规 定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。2 .质量保修工作的实施。承包方应在工程竣工验收之前，与发包 方签订质量保修书，作为本合同附件。3 .质量保修书的主要内容包括：Q）质量保修工程内容及范围。第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(2)质量保修期。(3)质量保修责任。(4)质量保修金的支付方法。(5)工程竣工验收合格并结清工程余款后，承包方向发包方办理 移交手续，并填写工

27、程保修单。4 .在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：Q)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的 合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；(5)装修工程为2年。5 .其他工程的保修期限由建设单位和施工单位约定。保修期从工 程竣工验收合格之日起计算。第二十五条争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，按以下第 种方式解决：1 .提交 仲裁委员会仲裁；第25页合同范本 | CONTRACT TEMPLA

28、TE 建设工程施工合同2 .依法向 人民法院起诉。第二十六条违约责任承包方的违约责任：1 .因承包方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和 财产损害的，承包方应当承担损害赔偿责任。2 .因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包方有权 要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返 工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。发包方的违约责任：1 .因发包方变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供 必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改 设计，发包方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。2 .工程未经验收，发包方提前使用或

29、擅自动用，由此而发生的质 量或其他问题，由发包方承担责任。3 .因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包方有权 要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返 工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。4 .因发包方的原因致使工程中途停建、缓建的，发包方应当采取 措施弥补或者减少损失，赔偿承包方因此造成的停工、窝工、倒运、第26页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。5 .承包方验收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。6 .不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的

30、规定延 付金额每日万分之偿付承包方赔偿金。第二十七条转让与分包L转让：发包方可以与总承包方订立建设工程合同，也可以分别 与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包方 不得将应当由一个承包方完成的建设工程肢解成假设干局部发包给几 个承包方。总承包方或者勘察、设计、施工承包方经发包方同意，可 以将自己承包的局部工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成 果与总承包方或者勘察、设计、施工承包方向发包方承担连带责任。 承包方不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的 全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包方 将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单

31、位将其承包的 工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包方自行完成。7 .分包：Q)本合同工程的主体工程不得分包。(2)假设局局部项工程确需分包时，须取得发包方同意。承包方应第27页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 将分包合同副本提交发包方备案。(3)承包方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响。 监理工程师有权对分包的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。 分包人的任何违约与疏忽，均视为承包方的违约与疏忽。第二十八条不可抗力1 .不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他发包 方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及条款约定的风雨、雪、洪、地 震等

32、自然灾害。2 .不可抗力事件发生后，承包方应立即通知工程师，产大力所能 及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包方应协助承包方采取 措施。不可抗力事件结束后48小时内承包方向工程师通报受害情况 和损失情况，及预计清理和修复的费用。3 .不可抗事件持续发生，承包方应每隔7天向工程师报告一次受 害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包方向工程师提交清理和 修复费用的正式报告及有关资料。4.因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法 分别承担：Q)工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损 失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包第28页合同范本 | CON

33、TRACT TEMPLATE 建设工程施工合同法定住址：法定代表人：职务：委托代理人：身份证号码：通讯地址：邮政编码：联系人： ： ：帐号：电子信箱：按照中华人民共和国合同法的原那么，并参考中华人民共和 国建筑法，建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定，建 筑工程施工发包与承包计价管理方法等法律、法规相关规定，为明 确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相 创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经 甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条合同文件及解释顺序合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同方承担。(2)发包方承

34、包方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。(3)承包方机械设备损坏及停工损失，由承包方承担。(4)停工期间，承包方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包方承担。(5)工程所需清理、修复费用，由发包方承担。(6)延误的工期相应顺延。5.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第二十九条工程风险L发包方的风险Q)发包方负责的工程设计不当造成的损失和损坏。(2)由于发包方责任造成工程设备的损失和损坏。(3)发包方和承包方均不能预见、不能防止并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏，但承包方迟延履行合同后发生的除外。(4)战争、动乱等社会因素造成的

35、损失和损坏，但承包方迟延履行合同后发生的除外。(5)其他由于发包方原因造成的损失和损坏。2 .承包方的风险第29页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同Q)由于承包方对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损 失和损坏。(2)由于承包方的施工组织措施失误造成的损失和损坏。(3)其他由于承包方原因造砸损失和损坏。3 .风险责任的转移：工程通过完工验收并移交给发包方后，原由 承包方按上述第2款规定承担的风险责任同时转移给发包方(在保修 期发生的在保修期前因承包方原因造成损失和损坏除外)。4 .风险责任的转移：工程通过完工验收并移交给发包方后，承包 方按上述第2款规定

36、承担的风险责任同时转移给发包方(在保修期发 生的在保修期前因承包方原因造成的损失和损坏除外)。5 .不可抗力解除合同：合同签订后发生第1款(3)和(4)项的风险 造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方任何一方无法继续履行合同 时，经双方协商后可解除合同。解除合同后的付款由双方协商处理。第三十条保险1 .工程开工前，发包方为建设工程和施工场内的自有人员及第三 人人员生命财产办理保险，支付保险费用。2 .运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包方办理 保险，并支付保险费用。3 .发包方可以将有关保险事项委托承包方办理，费用由发包方承第30页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建

37、设工程施工合同 担。4 .承包方必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施 工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费 用。5 .保险事故发生时，发包方承包方有责任尽力采取必要的措施， 防止或者减少损失。6 .具体投保内容和相关责任，发包方承包方在条款中约定。第三十一条担保1 .发包方承包方为了全面履行合同，应互相提供以下担保：Q)发包方向承包方提供履约担保，按合同约定支付工程价款及 履行合同约定的其他义务。(2)承包方向发包方提供履约担保，按合同约定履行自己的各项 义务。2 .一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包

38、方承包方除在条款中 约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。第三十二条专利技术、特殊工艺和合理化建议1 .发包方要求采用专利技术和特殊工艺，须负责办理相应的申 报、审批手续。承担申报、试验等费用。承包方按发包方要求使用，第31页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 并负责试验等有关工作。承包方提出使用专利技术和特殊工艺，报发 包方代表批准后按以上约定办理。2 .承包方提出合理化建议涉及到对图纸、设计和施工组织设计的 理解及对原定材料、设备的换用，必须经发包方代表批准。3 .以上发生的费用和获得的收益，双方按协议分摊或别离。第三十三条文物和地下障碍

39、物L在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、 地质研究等价值的物品时，承包方应立即保护好现场并于4小时内以 书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当 地文物管理部门，发包方承包方按文物管理部门的要求采取妥善保护 措施。发包方承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒 不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。4 .施工中了现影响施工的地下障碍物时，承包方应于8小时内以 书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后 24小时内予以认可或提出修正方案。发包方承担由此发生的费用， 顺延延误的工期。5 .所发现的地下障碍物有归属单位时，发包方

40、应报请有关部门协 同处置。第三十四条合同解除第32页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同1 .发包方承包方协商一致，可以解除合同。2 .停止施工超过天，发包方仍不支付工程款（进度款），承包方有权解除合同。3 .承包方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包 的名义分别转包给他人，发包方有权解除合同。4 .有以下情形之一的，发包方承包方可以解除合同：Q）因不可抗力致使合同无法履行。（2）因一方违约（包括因发包方原因造成工程停建或缓建）致使合 同无法履行。5 .一方依据2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对 方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对

41、方，通知到达对 方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第五十五条关于争议 的约定处理。6 .合同解除后，承包方应妥善做好已完工程和已购材料.设备的保 护和移交工作，按发包方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。 发包方应为承包方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按 合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退 货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的 费用，由发包方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此第33页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。7 .合

42、同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效 力。第三十五条附那么1 .本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况 结合有关规定议定附那么条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等 效力，但不得与本合同抵触。2.本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可 作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。Q)预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工 图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑 物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。(2)在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同(工程协议书)， 可做为本合同之附件。双方确认的往来信函

43、、 、电子邮件等，将 作为本合同的组成局部，具有合同的效力。(3)招标工程，按市建设工程招标、投标暂行方法 签订合同。(4)双方商定的其他事项：第34页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 第三十六条合同生效与终止1 .双方在协议书中约定合同生效方式。2 .发包方承包方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。3 .合同的权利义务终止后，发包方承包方应当遵循老实信用原那么，履行通知、协助、保密等义务。第三十七条合同份数1 .本合同正本两份，具有同等效力，由发包方承包方分别保存一份。2 .本合同副本份数，由双方根据需要在条

44、款内约定。第三十八条补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改，在条款内约定。发包方（盖章）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：年 月 日签订地点：承包方（盖章）：第35页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：年 月 日签订地点：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第36页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：L

45、本合同;2.本合同附件。第二条图纸和文件的保管与提供1 .图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。 承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需 要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的 图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任 证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还 给工程师。2 .承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、 规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相 同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外，承包方应按工 程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其

46、他文件的复印件供雇 主使用，其费用由雇主支付。3 .上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应 由承包方保存在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程 师书面授权的其他人员检杳和使用。第三条工程概况合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同1 .工程名称：工程。2 .国家（或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位）对工程的批准投资计划文件号：工程工程表文件号:申请建筑许可执照文件号：计划任务书文件号：初步设计文件号：总概算文件号：3 .工程编号:；施工许可证号：；营业执照号:4 .工程地点：市区（县）路5 .工程范围：本合同全部工程建筑安装面

47、积共计 平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表）。6.工程承包方式：双方商定采取以下第 种承包方式。Q）承包方包工、包全部材料。（2）承包方包工、局部包料，发包方提供局部材料（3）承包方包工、发包方包全部材料如按预算实行包工包料，属于承包方及发包方负责供应之材料， 承包方将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细 注明）。第四条工程期限合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同开工L根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天(日历天)，自一年月一日开工至年月一日竣工验收 (附各单位工程开竣工日期，见附表一)。2 .开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。3 .如遇以下情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：Q)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接 通，障碍物未能清除，影响进场施工；(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施 工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；(3)不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料 不准，致