分包合同【9篇】.docx

《分包合同【9篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《分包合同【9篇】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、分包合同【最新9篇】篇一：分包合同篇一发包方：（下称甲方）承包方：（下称乙方）现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就兰州老街的砖砌体施 工达成如下协议：一A工程名称：二、工程地点：三、本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品 的保护在内。四、承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方所有豉 体砌筑，门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返 边装模，捣校等。不仅限于以上内容的所有工作在内，甲方验收成品, 乙方必须按照国家规范施工及验收。五、现场施工要求，及材料机械设备配置1、甲方仅提供垂直运输、机砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙 方包干（单价已含此部分

2、费用在内）2、甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线 工作14、合同总价暂定157830元（人民币），最后结算按照实际完成量结 算。14.1 本合同价款采用固定单价方式确定。单价内应考防水工作中所需 人工费、材料费（含材料损耗）机械费、现场安全、环保及文明施工 费用、管理费、成品保护费、措施费、弱电工程所在地其它规定费用、 保险费、以及为完成本弱电工程所需的辅助材料（水、水泥等）等均 含合同包干单价中。一切工作所产生的费用摊销到合同包干单价中， 且每项单价在整个工期中固定不变（包括施工期间政策性调整及报价 中自购材料风险，风险费用已含在报价及合同价中，结算时不作调整） 乙方

3、向甲方提供建筑安装发票；单价内含税金。机械设备保险及人员综合保险由分包单位单价内综合考虑，甲方不承 担因此产生的任何费用。本价款在本合同签订后不会因国家、行业及政府相关部门发布的政策 性文件进行费用调整，一切价格风险均由乙方承担。14.2 合同价款包括的范围：合同工作范围内的防水弱电工程中所需人 工、材料、机械使用等施工现场内所有涉及防水弱电工程的一切工作 内容。费用的计算方法：弱电工程量按实计算，防水材料损耗及搭接等均计 入单价。15、合同价款的支付 15.1甲方向乙方支付弱电工程款（进度款）的时间和方式: 材料进入施工现场，甲方应支付乙方可完成弱电工程量总价款的60% 弱电工程款；弱电工程

4、结束脸收合格后，扣除质保金，甲方应一次性 将所有剩余弱电工程款7日内全部支付乙方。余的情况下无息付清， 甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具由龙井市税务部门提供的建 筑安装统一发票。16、上述分包结算包干单价中包括但不限于施工图纸所规定的全部防 水工作内容，还应包含：16.1 乙方的管理费，规费、利泗，应由乙方缴纳的税金等费用。16.2 本身工作范围内的安全文明施工费用、场外道路保洁的人工费。16.3 赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班加点费。16.4 施工机械的停置及人员窝工费用。16.5 夜间施工所发生的费用、机械进出场的费用。16.6 乙方已经了解和勘察了施工现场及周围环

5、境，在实际施工中，乙 方不得提出因现场条件、价格等各种理由增加费用的要求，如发生此 情况，甲方有权终止合同，乙方承担由此而对甲方造成的一切损失。17、由于乙方原因被清退出场或解除合同的，甲方按照实际完成合格 弱电工程量和相应结算单价的一70_%给乙方办理弱电工程结算。八、质量保证期为5年。质量保证期间发生属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后的48小 时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第 三方保修，维修费用从乙方质量保证金中扣抵。九、违约责任22、出现以下几种情况时，乙方应承担违约责任：22.1、 乙方未按甲方合理要求的节点完成的，乙方应向甲方支付一每天 1000的进度

6、违约金，且不得影响下一节点的完工时间。22.2、 由乙方负责的部分分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向 甲方支付0000_元的违约金。22.3、 乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关处罚的，乙方 应向甲方支付每人000元的违约金。22.4、 乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员 的，乙方应向甲方支付每人500元的违约金。22.5、 乙方违反甲方相关规章制度和管理要求的，应向甲方支付每次 300元的违约金。十一、争议23、甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不 成或不愿协商时，双方约定向龙井市人民法院提起诉讼。24、发生争议后，无论争议是否已解决

7、，双方都应继续履行合同，保 持工作连续，保护已完成工作成果，除非双方已同意解除合同或人民 法院要求解除合同。十一、合同解除25、出现以下情况之一，甲方有权单方解除合同并追求乙方的责任：25.1、 乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、 安全、文明施工达不到甲方标准要求（出现严重质量事故或存在严重 隐患且整改不力时）因乙方原因停工三天及以上者。25.2、 施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。25.3、 不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。25.4、 内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。25.5、 未严格遵守协议或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工

8、人工资 或挪用弱电工程款造成不良后果。25.6、 工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。25.7、 将弱电工程再分包、转包的。25.8、 乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。十二、其他26、乙方必须向甲方提供有效的企业证件（营业执照、资质等级证书、 经营手册、安全生产许可证等）的复印件，并且在复印件上加盖单位 红章。担保单位的企业证件一同提供。27、未尽事宜双方另行协商。28、本合同一式四份，由甲乙双方各两份，经双方签字盖章后生效。甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：年月日年月日篇三：分包协议书篇三甲方：乙方：为贯彻“安全第一、预防为主”

9、的方针，明确甲乙双方的临电安全管理 责任，切实做好贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目的临 电安全管理，根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建 筑法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理 条例、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-20xx）、建设 工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）、地方、公司及本项 目的临时用电安全生产管理规定，认真落实安全生产责任制，确保贵 安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目安全管理目标的实现， 同时依据甲乙双方合同要求，特签订此临时用电安全管理协议书。一、说明1、甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的临电安全 管

10、理工作，最大限度减少和杜绝各类电气伤亡事故的发生。2、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合 作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行, 确保法律法规要求的职责得到落实。3、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中 留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。二、责任划分原则：甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关临电安全的 法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加 强各自单位临电安全管理工作，健全各自的临电安全管理体系。三、甲方责任：1、甲方严格执行施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-

11、20xx)、 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)及国家、地方、 甲方上级单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，监督现场所 有施工单位遵照执行。2、甲方电气专业人员应熟悉施工现场临时用电的技术、操作、使用、 安全等相关知识和要求，定期组织对现场用电线路及设备进行检查。3、甲方负责提供用电电源及从箱变到二级配电箱的配电系统设施，负 责组织临电施工人员按照规范要求安装从箱变到二级配电箱的配电系 统，组织其验收并上报电气安全主管部门。4、因甲方提供配电设施自身质量问题造成的设备和线路电气事故，由 甲方承担主要责任。5、甲方负责现场从箱变到二级配电箱的配电设备、线路的运行、维护、

12、 检修及监督管理，保证以上配电系统的正常安全运行，并定期对以上 设施监督检查。6、从二级配电箱以下(包括从二级配电箱接出的电缆)的所有配电设 施由所用电单位负责提供，甲方负责对其进行监督管理。7、甲方定期对乙方施工人员进行临时用电安全常识教育。8、甲方负责按照施工现场临时用电管理规定对各施工单位进行监 督管理，对违反规定的施工单位按照施工现场临时用电管理规定 进行处理。四、乙方责任：1、乙方严格执行施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-20xx)、 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)及国家、地方、 甲方单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，严格执行甲方制 定的施工现

13、场临时用电管理规定并接受甲方的监督管理。2、乙方负责自行提供从二级配电箱以下（包括从二级配电箱接出的电 缆）的所有配用电设施，并设置临电负责人，由其负责本单位所有配 用电设施的运行、维护、维修管理。乙方自行提供的配用电设备、设 施、工具、线缆存在缺陷造成的安全事故，由乙方承担主要责任。3、乙方自行提供的配用电设备、设施、工具、线缆必须满足规范及甲 方要求，如乙方不按照规定要求配置，甲方有权禁止其入场使用并要 求乙方立即整改；如乙方不按规定要求配置自行提供用电设施而导致 的安全事故，由乙方承担主要责任。4、乙方必须在进场前一周提交用电申请表，将本单位所需用电电源负 荷及数量上报甲方，由甲方批准后

14、根据甲方制定方案措施由乙方负责 实施。乙方未提交用电申请或未经甲方批准或批准后不按甲方制定方 案措施实施的，而造成伤亡事故的，由乙方负主要责任。5、乙方必须在进场后一周内负责将本单位临电人员名单及低压电工操 作证上报甲方。乙方现场所有临电人员必须持有效电工操作证上岗， 操作证不得作假，不得超过有效期限；无证上岗人员造成的安全事故, 由乙方承担主要责任。6、未经项目批准，乙方不得随意挪动现场临时用电设施，不得乱接拉 电源。一经发现，甲方按施工现场临时用电管理规定处理。7、建筑物内不得随意设置220/380V照明、插座等用电设施，如需设 置，必须提前向甲方报请用途及批准后方可设置。8、乙方宿舍、厨

15、房、库房等场所照明用电严格按照临电规范和项目规 章制度，禁止随意使用220/380V电压照明，其他生活用电在经甲方同 意并有用电批准单后方可使用。乙方负责本单位节约用电工作，人走 灯灭，杜绝设备空载、超载运行。乙方未经甲方批准就使用而发生事 故，由乙方承担主要责任。9、甲方在乙方每间宿舍内安装了漏电配电箱及220V插座1个，此插 座用途为提供手机充电及夏天电风扇、冬季电暖器用电，限定负荷上 限为1KW （单相），此插座严禁改变使用用途，严禁用于电炉、电热 水器、电热毯、电饭锅等用电，严禁超负荷使用，乙方不得私自改变 插座位置，严格遵守生活区宿舍用电管理规定。乙方不遵守本条 规定内容发生安全事故

16、，由乙方承担主要责任。10、乙方不得私自移动、改动现场的一切用电设施、设备和线路。不 得随意乱拉乱接线路及设备，防止触电及火灾的发生。如确有需要， 必须经甲方电气专业工程师查看同意后，通知临电电工接线安装，按 批准方案进行施工。乙方未经甲方同意私自改动而发生事故的，由乙 方承担主要责任。11、乙方人员不得砸撬破坏配电设施和电气线路，必须严格服从甲方 项目及临电人员的监督管理。使用过程中乙方必须由临电专业人员巡 回检查，发现电气安全隐患及时处理、及时上报甲方，确保安全用电。12、施工现场配电箱、柜周围3米内严禁堆放易燃易爆及其他一切材 料和物品。13、乙方负责严格遵守执行甲方制定的施工现场临时用

17、电管理规 定，接受甲方监督管理。14、乙方配合甲方做好现场用电安全管理工作，由乙方临电负责人负 责。乙方领导及现场负责人、主要管理人员要认真做好每个在场人员 用电的安全教育，并以身作则严格遵守甲方的用电规定。15、乙方在完工退场前，必须把从甲方领取的设备和剩余材料按收发 记录量退回，如有丢失和损坏，按实物采购价格的两倍扣罚。16、各种施工机械、电气设备在使用前必须经机修人员及电工检测， 检测合格后方可投入使用。17、开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3米，与 分配电箱的距离不得大于30米。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插 座。电源线采用橡套软电缆线，从分配电箱引出，接入开关箱上闸

18、口。18、现场每台电气设备应有各自专用的开关箱，开关箱安装漏电保护 开关的漏电动作电流应为30mA以下，必须实行“一机一闸一漏一箱“制, 严禁同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备（含插座）。 配电室至各支路均采用三相五线制，接地保护。19、施工现场照明用的流动性碘鸨灯应采用封闭式碘鸨灯，采用金属 支架安装时，支架应稳固，灯具与金属支架之间必须用不小于0、2米 的绝缘材料隔离，严禁采用木棒作支架。照明线路不得拴在金属脚手 架上，严禁在地面上乱拉、乱拖。3、因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不 超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程 量。4、在

19、施工过程中，乙方要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班 前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班 未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工 费（合同内甲方扣乙方人工费小工按元/天，大工按元/天计算）。5、乙方施工人员必须有带班负责人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑 问应及时与施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费 用由乙方承担。7、乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作 施工脚 手架补砖灰缝应填满砂浆。砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m检 查尺检查不得超过5mm;超过6mm的处罚100元每处；严重超过 10mm的要求返工，并处罚

20、500元每处9、砌石专前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次10、为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必须使用专业工具 锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发现一次处罚50元每次。11、乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行 钉木凳），甲方不提供门字架等。12、乙方必须配合外架拆架，并做好零星修补工作。20、施工现场所使用的各种电焊机，焊接时二次线必须双线到位，严 禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线 无破损，绝缘良好。焊把线必须加装电焊机漏电保护器。其一次线长 度不得超过5米，二次线应使用专门的焊把线且必须使用快速插头， 其长度不得超过30米，两侧接线

21、应压接牢固，必须安装可靠防护罩。21、施工现场设置配电箱，其前后2米范围内不得堆放任何材料，防 止影响电工的维护和操作。22、配电箱、柜放置应平稳，移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉, 应固定在支架上，其箱底与地面的垂直距离应大于0、6米，小于1、5 米。23、维修时应切断电源，挂醒目的警告标志牌（如禁止合间、线路有 人工作等字样）或一人工作、一人看护。24、如发现电气出现烧蚀、松动等情况，应立即进行检修。任何人均 不得将任何 用电设备的电源线直接勾挂在电气装置上，一经发现应立 即加以制止。25、施工现场地下室、潮湿场所、施工作业面等处照明使用36V低压, 甲方仅提供楼层、楼梯低压照明干线，低

22、压照明支线、低压灯泡及行 灯由乙方自行解决。26、现场配电箱需上锁并由临电人员负责维修及保养，所有施工人员 不准擅自撬、拉、拽配电箱门，违者按施工现场临时用电管理规定 接受罚款。本协议经立协议双方法人单位盖章或现场负责人签字后生效，有效期 从20xx年7月20日至合同任务结束。本协议一式二份，甲、乙双方各存放一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人（签字）：负责人（签字）：年月日年月日篇四：分包工程协议书篇四承包方（甲方）：责任人：分包方（乙方）：责任人：风险提示：分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包 人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合 同内容

23、不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的 纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条 款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。甲方将 项目的拆旧工程交由乙方承包。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。一、施工内容及工程量1、施工内容：2、拆除标准： 3、承包方式:3、材料归属：施工中拆下的各类废旧材料归 方所有，由方自行处理。二、工程价款及结算方式1、工程价款：双方商定项目总金额： 元2、结算方式：拆除范围内建筑物，完成及其他清理工作后，一次性付 清工程款。三、施工日期1、本合同工程定于 年 月 日开工，于 年月 日竣工。2、因不可抗力或天气影

24、响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可 以重新约定开工或竣工日期。四、双方职责甲方：1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地 下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信 等线路。3、配合乙方对施工人员进行安全教育。4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方 的施工全过程。5、受到甲方验收通知后，及时组织人员验收，验收完成后，按期支付 价款。乙方：1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，2、积极配合甲方的工作，服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的 管理制度。3、认真贯彻执行国家有

25、关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做 到文明施工、安全、按期完成施工任务。4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声， 避免不安全因素发生。5、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方 通报工程拆除有关情况。6、工程完工后，及时向甲方发出验收通知。五、违约责任：任何一方违反本合同规定，均应承担其责任。违约方 应赔付守约方因此受到的所有损失。另交付工程款的%作为违 约金。六、其他：1、本合同签字生效后，甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改， 需经双方协商同意并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。2、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字

26、并加盖各自 公章之日起生效。3、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，具有同等法律效力4、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向 合同履行地人民法院起诉。风险提示：分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相 应工期，竣工脸收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比 例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别要 坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金 支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师意见，以防 止风险出现。甲方：住址：联系方式：合同履行地：签订

27、时间：年 月 日乙方：住址：联系方式：合同履行地：签订时间：年 月 日篇五：分包合同篇五发包方（全称）：（以下简称甲方） 承包方（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲 乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况工程名称：二、工期具体开工日期：以甲方通知为准，总工期50天。三、承包方式乙方包工，包机具、包安全、包工期、包风险、包辅材（焊条、胶、 钉等、油漆除外）。四、合同价款及调整工程造价：五、工程款的支付1、施工白话文队进场三日内付施工队合同总价的30%。2、整体钢架

28、安装完毕由公司技术人员验收合格后付合同总价的30%3、整体屋面板及墙板安装完毕后由技术人员验收合格后付合同总价的 30% 4、工程全部结束由甲方脸收合格付合同总价的5% 5、合同总价的5%留作质保金，保修期满后无质量问题一次付清(一 年保修)，在质保期内若出现质量问题，施工队接到通知后必须无条 件及时维修，否则将重罚。六、工程质量标准1、本分包工程质量标准双方约定为：执行总包合同中关于质量的规定。2、质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达 不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任，必须返工修理，其工料 费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责 赔偿全部工料

29、损失。违约金计算方法或额度按总包合同执行。七、工程管理：1、乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与 责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约 定的承包人义务的情况发生。2、乙方须服从总包单位的管理，严格执行总包单位对于现场的工作安 排，具体包括：承包范围：(1)、按照文明施工的要求，每天严格及时做到“工完料清场地净的 标准。(2)、严格遵守现场文明管理的各项规章制度，按时参加每周一的安 全例会以及周四晚的工作例会。(3)、按时完成划定的卫生责任区内的清理工作，清理出来的废品搬 运到指定的废品堆放地点。(4)、严格按照施工规范的要求认真完成应该完成的各项工

30、程检测调 试工作。(5)、甲方有权随时将不服从管理的个人和分包方清退出场，由此所 引起的一切后果由责任方承担。(6)、严禁乙方的各类人员以各种方式威胁恐吓甲方人员，如有发生 视情节轻重给予1000到5000元的罚款处罚，情节严重者给予清退出 场，触犯刑律者移交司法机关处理。3、就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙 方应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令, 甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方 的相应款项中扣除。4、如遇施工过程中实际情况与设计图纸不符时，乙方应及时向甲方提 出设计变更申请报告，得到批准后方可施工。5、乙方向甲方

31、提交一份合格的进度计划，以保证分包工程如期竣工。6、乙方应该遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环 境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书 面形式通知甲方，并承担由于乙方责任造成的各类罚款。篇六：分包合同篇六甲方：乙方：兹有甲方将上海第六人民医院门诊改造急诊工程委托乙方承包施工， 为明确双方职责，便于落实管理，使工程能顺利、圆满、保质、保量 地完成，经双方协商，特订立如下协议：一、工程概,况：1、工程名称：上海第六人民医院门诊楼改造急诊工程2、工程地点：宜山路618号3、建筑面积：15000 m?4、结构层次：4层二、承包方式及承包范围1、承包方式：包清工2、

32、承包范围：基础修土、机械挖土跟班、挖排水沟、抽水、垫层回填 土、基础、主体中的所有砖砌（砌块）、混凝土（包括栏板、扶手、 腰线、搁板、导墙等零星构件）浇捣、预制构件制作安装、垫块制作、 搁模或夹模洞孔摆嵌、水箱、女儿墙压顶砌筑、浇捣、填充墙及构造 柱中拉结筋锚固剂固定或焊接及安放、零星砌筑、配合弹线、找平、 运送剩余商品混凝土到指定地点摊铺、主体结构脸收前修补（以质监 站中间脸收通过为准）。施工场地内及施工场地外50米以内的材料运 输；泥、普工方面的一切内外清理（以能搞内外粉刷为准）；不在产 生其他零星点工。三、承包价：1、结构：木工按腔接触面积计算，二结构木模板（圈梁、构造柱）每 平米为40

33、元（大写：肆拾元/m，）包括钉子、铁丝、木工用电动工具以 及密封条2、钢筋按每吨伍佰伍拾元（包括扎丝），按实计算。包括基础及二结 构（圈梁、构造柱）3、砌筑砌块墙按每立方米贰佰元，包括浇筑混凝土。其中砌块规格为 600x300x200 与 600x300x100.砌块墙 600x300x100 均在 33%内，如超过 部分另加每立方米贰拾元。4、工期：日至201日必须完工，总工期40天5、所有机械及工具、附件、易耗件均有乙方自理。四、结算方法：主体结构完成，验收合格后，凭现在项目经理、仓库保管员、成本核 算员签字的单据，到公司经营部进行结算。公司经营部根据提交的单 据结算。五、付款方式： 施工

34、期间甲方每月发放生活费，待工程结束脸收合格后一次性结清工 程款，余款春节前付清（跨年度工程按完成工作量造价的100%结算）。13、乙方须服从项目部的其他管理条例，因施工场地紧张，安排加班 的必须到位，确保材料进场不受耽搁，如安排加班不执行的，处罚 1000元每次。14、进场施工人员必须年满18周岁，乙方人员进入工地后不得闹事， 斗殴，造成影响的处罚500010000元每次。六、工期要求1、乙方必须按甲方项目部排出的进度计划，组织足够的人力进行施工,2、不论发生任何情况，乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任 何事项，未经甲方同意乙方无故停工一天，乙方同意甲方处罚乙方 5000元/天作为赔偿，

35、停工超过3天的，甲方视乙方自动退场，余账不 结。3、乙方必须完全服从甲方施工人员的管理和配合日常质量检查，有拒 不整改的或辱骂、威胁施工人员的，将处罚班组负责人1000元每次。4、乙方在施工过程中，达不到甲方要求的，甲方有权随时清退乙方所 有人员，工程款按实际完成量的80%支付，乙方需无条件配合。5、乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤安全事故，由乙方自行 负责全部费用，单价已含此风险在内。6、工地严禁施工电磁炉，热得快等高功率电器，每发现一台处罚200 元一次，乙方必须自购液化气在制定地点煮饭等六、机械、工具和劳动防护用品: 乙方在施工期间的劳防用品如手套、雨衣、雨鞋等均有乙方自己负责。

36、职工的操作证及暂住证费用由乙方自己负责。所有机械如：插入式振 动机、平板式振动机、振动棒、电锤等及其他所对应的附件、易耗件 及所需的小工具如：泥桶、铁桶、铁镐、洋镉、直尺、拖线板、浇水 皮管、劳动车、铅笔、建筑线（太阳灯、动力和照明移动电箱（包括电 缆线、灯管）由甲方提供，乙方保管，丢失按价赔偿。七、工程进度：乙方必须根据甲方与建设方关于 工程的工期要求，配备足够的劳动力， 且必须保证泥、普工工程的进度不影响其他施工班组，使整个工期不 受延误、顺利进展。当甲方发现乙方因劳动力不足，内部混乱或技术 力量不足而造成工程进度太慢，经甲方指出而无措施解决的，甲方有 权终止承包协议，造成的全部损失由乙方

37、负责，因乙方原因乙方中途 退场的，已完工程量的工程款按承包价的80%一次性结算。此工程项 目必须按期完工如有拖迟工期每一天罚金为伍仟元八、工程质量：乙方必须严格按照施工验收规范优良标准要求砌筑、墙面平整、垂直 不超过2MM面粉刷构件安装等，以确保工程质量达到优良标准。在施 工中乙方绝对服从甲方，监理及建设方的监督，如泥、普工工程质量 达不到规范要求，致使监理或建设单位要求停工整改，为此造成的损 失由乙方负责，如乙方因施工质量不符合规范或设计要求，且整改不 力或无力整改的，甲方有权终止承包协议，所造成的损失概有乙方负 责。工程质量以质监站及建设方验收评定为准。九、安全生产、文明施工：1、乙方进场

38、后、乙方负责人首先必须到工地安全员处上交乙方全体施 工人员名单和身份证及综合保险由甲方代为办理。2、每一位职工上岗前必须接受过工地安全员及乙方班长等的安全教育, 并签字后方准上岗作业。否则，发生任何事件由乙方负责。3、乙方必须严格遵守工地的各项规章制度，遵守安全生产六大纪律， 服从工地领导和安全员的指挥，严禁违章操作，野蛮施工，如有违反, 一切损失由乙方负责。4、特殊工种（机械操作工）上岗作业必须持有有效的上岗操作证，且 必须把上岗操作证复印件全部交到安全员处。十、工程承包保证措施：乙方在施工中质量达不到要求、返工多、有违章操作、不听指挥、不 遵守工地的安全管理制度，以及材料浪费等，甲方工地项

39、目部有权对 乙方作出罚款处理，罚金在承包款中扣除。十一、其他责任：1、甲方提供乙方全体职工食宿，乙方严禁在工地自备炊具烧饭，不准 使用电沙锅、电饭锅、电炉、电水壶。每发现一次，没收用具处罚款 200 元。2、乙方在施工期间严禁任何人随带女眷和小孩，且不准带女职工进场。 一经发现，甲方有权提出警告，并按滞留工地的每人每天100元处罚（在承包金中扣除），直到终止协议。3、乙方在施工过程中应合理使用材料、节约材料、利用材料、保护好 各种机械设备，如乙方施工中造成材料浪费、机械因乙方野蛮施工和 保护不当而损坏等，甲方有权予以罚款处理，情节严重的作扣减造价 处理。4、乙方在施工过程中应与其他各班组密切配

40、合，团结一致，严禁打架 斗殴，酗酒闹事，如有发生工地将视情节轻重给予罚款、清退或移交 公安机关处理。5、乙方在施工过程中不论在工作和生活中均应有良好的工作作风和生 活习惯，现场随做随清，生活区做到文明卫生。6、安全责任，乙方在施工过程中因违章操作、野蛮施工等原因造成事 故者，一切经济损失由乙方自理，如在工作中发生意外事故，受伤者 医疗费在50（）元以内由乙方负责，受伤者在医疗费超过500元的，根 据实际发生情况来处理。十二、本协议一式三份、甲方二份，乙方一份，待工完款后自行失效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年 月 日年 月 日篇七：分包合同篇七中华人民共

41、和国建设部国家工商行政管理总局20xx年8月第一部分协议书承包人（全称）：分包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴 于 有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合 同（以下称为“总包合同”）,承包人和分包人双方就分包工程施工事 项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：实脸楼消防工程分包工程地点：北京市昌平区分包工程承包范围：1、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等设备、材料 的供货、安装（并包含灭火器的配置、消防泵、喷淋泵及相应泵房内 的双电源控制柜、屋顶

42、消防水箱、室外水泵结合器及消防桥架等）；2、以上系统的调试和负责有关消防的各种检测;3、组织对整个消防工程的报验并配合发包人办理消防局相关报批手续 并取得报批文件；4、负责培训并按相关规定对所施工工程进行保修；5、以上虽未载明，但为完成工程竣工交验，以上消防系统所需的一切 设备、材料供应及办理相关手续的工作；6、分包人应确保系统功能满足消防部门要求，并顺利通过脸收；本次 工程范围不包括：1、油配电室引来的双路电缆，此部分电缆由其它配电专业负责引入泵 房内的水泵控制柜；2、消防水池、设备基础、水泵结合器井的土建施 工；3、自动喷水灭火系统和消火栓系统需预埋（留）的管、预埋件、预埋 套管及预留洞口

43、的施工。此项工作分包人配合承包单位施工完成单；4、火灾自动报警系统需预埋（留）的管、箱、盒、桥架及穿引丝的施 工，预埋预留、墙面与预留洞的封堵等施工，由分包人配合承包单位 施工完成。5、不包含消防室外工程，消防水系统管道出墙1.5米以外的管道；6、 不包括地下消防水池进水管及其附件的安装。二、分包合同价款金额：大写：人民币元，小写：元。三、工期 开工日期：本分包工程定于日开工;竣工日期：本分包工程定于月合同工期总日历天数为：天。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书（如有时）；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总

44、包合同文件：5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件：8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款中分 别赋予它们的定义相同。七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的 工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包 工程”），并在质量保修期内承担保修责任。八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议 书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当 支付的款项。九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人 的所有义务，并与承包人

45、承担履行分包工程合同以及确保分包工程质 量的连带责任。十、合同的生效合同订立时间：年月日；合同订立地点：本合同双方约定后生效。承包人：（公章）分包人：（公章）住所：住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行： 帐号：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编 码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立, 通用于分包工程施工的条款。1.2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体 工程实际，经协商达成一致意见的条

46、款，是对通用条款的具体化、补 充或修改。1.3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支 付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程 施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分 包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.6 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范 围内的工程。1.7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约 定的分包范围内的工程。1.8 工程师：指在总包

47、合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发 包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包 人在总包合同专用条款中约定。1.9 项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定 的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。1.10 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施 工管理和履行分包合同的代表。1.11 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协 议书、通用条款和专用条款组成。1.12 总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局 于1999年修订印发的建篇八：分包合同篇八甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法等有关法律、行

48、政法规，双方遵循平 等、自愿、公平和诚信一、工程概况1 .工程名称：2 .工程地点：3 .工程范围及内容：。4 .工程量：二、工程内容及工期.工程内容：岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置（30米以内）。1 .工期：自公安部门批准爆破手续后内完成（报批手续时间自签订合同之日起 不得超过2天）， 三、工程造价及付款方法.工程造价：预算价元，工程单价爆破单价为元/m3。实际核算方式：总造价按实际发生的总爆破工程量x单价计算。如总方 量不足m3,.付款方式：本合同签字生效后，乙方进场后天，甲方付乙方工程 款，用于购买各种材料；期间爆破工程量完成一半时，甲方支付乙方 工程进度四、工程量核算与确认：1 .爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测 量