陕西省建设工程施工合同（示范文本）.docx

《陕西省建设工程施工合同（示范文本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陕西省建设工程施工合同（示范文本）.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设厅 陕西省工商行政管理局-OO年 月 日重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的或由发包 人认质认价，承包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。(3)由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装 和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承 担。(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工 程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。五、安全防护、文明施工20、发包人责任20.

2、1发包人应遵守安全防护和文明施工的规定，督促承包人落实安全防护、 文明施工措施，并按规定支付安全防护、文明施工措施费。20. 2发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们 的安全负责。20. 3在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得要求承包人违反安全生 产、文明施工规定和强制性标准规范进行施工；不得明示或暗示承包人购买、租赁、 使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施 和器材。20. 4发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担 相应责任和费用，顺延延误的工期。21、承包人责任保证专款专用，不得挪作它用。22、合同工程

3、临近动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆 地段、建(构)筑物以及临街交通要道施工时，按有关规定应当采取防护措施的， 施工开始前承包人应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施 费由发包人承担。23、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使 用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出 相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。24、事故处理发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程 师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人承包人对事

4、故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。六、合同价款25、工程的计量规则和计价办法以陕西省建设工程工程量清单计价规则及 相关规定为准，工程师应按照合同约定，依据上述规定进行工程计量和计价。26、合同价款约定（1）固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定 总价合同方式。（2）固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方在专用条款内 约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围 以外的综合单价调整方法应当在专用条款内约定。（3）可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用等，双方应在 专用条款内约定综合单价和措施项目费的调整方

5、法。27、合同价款调整（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；（2）工程造价管理机构的价格调整；（3）经批准的设计变更；（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用变化;（5）工程量清单的工程数量与实际工程量不符，按实际工程量进行调整计算;（6）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；（7）双方在专用条款中约定的其他因素。28、工程预付款29、已完工程量确认30、工程进度款结算与支付七、材料设备供应31、发包人供应材料设备(1)材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接 收保管，由发包人运出

6、施工场地并重新采购；(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代 为调剂串换，由发包人承担相应费用；(4)到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量 时，发包人负责将多出部分运出施工场地；(6)到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货 时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延 误的，相应顺延工期；32、承包人采购材料设备八、工程变更33、工程设计变更(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中约定的工程量；(3)

7、改变有关工程的施工时间和顺序；(4)其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期 相应顺延。34、其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商 解决。35、确定变更价款(1)合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或 价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或 价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由承包人或发包人 提出综合单价或价格，经双方确认后执行。九、竣工验收与结算36、竣工验收37、竣工结算建设项目

8、总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后,一般在15天以内向 发包人提交竣工结算汇总资料。38、质量保证(1)保证金预留、返还方式；(2)保证金预留比例、期限；(3)保证金是否计付利息，如计利息，利息的计算方式；(4)缺陷责任期的期限及计算方式；(5)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；(6)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。(1)质量保修项目内容及范围；(2)质量保修期；(3)质量保修责任；(4)质量保修金的支付方法。十、违约、索赔和争议39、违约(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工

9、 期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付 违约金的数额和计算方法。(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内 约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方 法。40、索赔(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济 损失的索赔报告及有关资料；(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复, 或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；(4)工程师在收

10、到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未 对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在 索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复 程序与(3)、(4)规定相同。41、争议(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；(2)调解要求停止施工，且为双方接受；(3)仲裁机构要求停止施工；(4)法院要求停止施工。十一、其他42、工程分包43、不可抗力(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施 工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(

11、2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人 员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。44、保险45、担保(1)发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定 的其他义务。(2)承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。46、专利技术及特殊工艺47、文物和地下障碍物如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协

12、同处置。48、合同解除(1)因不可抗力致使合同无法履行；(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。49、合同生效与终止50、合同份数51、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用 条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3、语言文字和适用法律、标准及规范需要明示的法律、行政法规： 适用标准、规范的名称：发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定:4、图纸发包人对图纸的保密要求：使用国外图纸的要求及费用承担:二、双方一般权利和

13、义务5、工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权:姓名：职务：职权:7、项目经理姓名：职务：8、发包人工作(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:其计量和计价方法为：(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:(6)水准点与座标控制点交验要求：(7)图纸会审和设计交底时间：(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:(9)双方约定发包人应做的其他

14、工作： 9、承包人工作(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:(2)应提供计划、报表的名称及完成时间： (3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树 名木的保护要求及费用承担： (8)施工场地清洁卫生的要求:(9)双方约定承包人应做的其他工作：三、施工组织设计和工期10、进度计划工程师确认的时间：13、工期延误四、质量与检验17、隐

15、蔽工程和中间验收19、工程试车五、安全防护、文明施工六、合同价款26、合同价款约定(1)采用固定总价合同：(2)采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围:风险范围以外综合单价调整方法：(3)采用可调价格合同，合同价款调整方法:第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商 一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：结构形式： 层数： 建筑面积：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:不包括的

16、工程范围：三、合同工期：总日历天数 天开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价（大写）：（人民币）27、合同价款调整28、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例：预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：29、工程量确认30、工程进度款结算与支付双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：七、材料设备供应31、发包人供应材料设备(1)材料设备单价与一览表不符：(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：(3)承包人可代为调剂串换的材料：(4)到货地点与一览表不符:(5)供应数量与一览表不符:(6

17、)到货时间与一览表不符:32、承包人采购材料设备八、工程变更九、竣工验收与结算36、竣工验收37、竣工结算结算审查期限：十、违约、索赔和争议39、违约双方约定的发包人其他违约责任：双方约定的承包人其他违约责任:41、争议(1)请 调解;(2)合同争议调解不成的，按下列第 种方式解决：1)提交 仲裁委员会申请仲裁；2)依法向 人民法院提起诉讼。十一、其他42、工程分包分包施工单位为:43、不可抗力44、保险(1)发包人投保内容:发包人委托承包人办理的保险事项:(2)承包人投保内容：45、担保(1)发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：, 担保金额：,担保有效期：o(2)承包人向发包人提供履约担

18、保,担保方式为:, 担保金额：,担保有效期：。(3)双方约定的其他担保事项:50、合同份数51、补充条款附件1：承包人承揽工程项目一览表附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设 规模建筑 面积结 构层数跨度 （米）设备安装内容工程造价 （元）开工 日期竣工 日期附件1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设 规模建筑 面积结构层数跨度 （米）设备安装内容工程造价 （元）开工 日期竣工 日期发包供应材料设备一览表一序号材料设备品种规格 型号单位数 量单 价质量等级供应 时间送达 地点备注发包供应材料设备一览表一序号材料设备品种规格

19、型号单位数 量单 价质量等级供应 时间送达 地点备注工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：为保证（工程名称）在合 理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量 保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他 土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体 质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程 分别计算质量保修期。双方根据建设工程质量管理条例及国家

20、有关规定，结合具体工程约定质量保修 期如下：1、土建工程为 年，屋面防水工程为 年；2、电气管线、上下水管线安装工程为；3、供热及供冷为 个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 年；5、其他约定：三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。 承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金 内扣除。2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接 到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由 发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包

21、人确保地基基础工程和主体结构的质 量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损 害赔偿责任。四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,本工程约定的工程质量保修金为 施工合同价款的%o本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大 写）。质量保修金银行利率为 o五 质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。六、 其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年

22、月 日年 月 日（小写）： 元（其中：工程预留金元，零星工作费元，安全防护、文明施工措施费 元，工程分包和材料购置费 元，总承包服务费 元。）2、综合单价：详见承包人的报价书。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部 分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予的定义相 同。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保

23、修 责任。九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 后 生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号:委托代理人：电话：传真：开户银行： 帐号:建设行政管理部门备案意见:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义:2、合同文件及解释顺序1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪

24、要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部 分。3、语言文字和适用法律、标准及规范本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以 上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方 在专用条款中约定。双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有 行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范 的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间 向

25、承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施 工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发 包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。4、图纸二、双方一般权利和义务5、工程师6、工程师的委派和指令工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤 回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应 将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出

26、的任何书面形式的函件，与工程 师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件 有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失 误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任 何指令。工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在 回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48 小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面 确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承 包人提出确认要求后48小时

27、内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指 令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指 令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的 指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指 令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应 顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义 务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成

28、的 追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行 使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7、项目经理项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程 师在回执上签署姓名和收到时间后生效。项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的 指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时一，项目经理应当采取保证人员生 命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责 任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价

29、款，相应顺延工期；责 任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得 发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。8、发包人工作发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条 件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保 证施工期间的需要；(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的 主要道路

30、，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性 负责；(5)办理施工许可证及其它施工所需批件和临时用地、停水、停电、中断道路 交通、爆破作业等的证件申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)；(6)确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建 筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用；(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。发包人可以将款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其

31、费用由 发包人承担。发包人未能履行款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔 偿承包人有关损失，顺延延误的工期。9、承包人工作(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设 计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；(3)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工 现场安全保卫；(4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋 及设施，发包人承担由此发生的费用；(5)遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及

32、场 地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。(6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保 护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措 施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；(7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物 保护建筑)、古树名木的保护工作；(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专 用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；(9)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。三、施工组织设计和工期10、进度计划1

33、1、开工及延期开工12、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在 提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥 善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要 求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或 收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成 停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应 顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。13、工期延误(1)发包人未能按专用条款的约定提供

34、图纸及开工条件；(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。14、工程竣工四、质量与检验15、工程质量16、检查和返工17、隐蔽工程和中间验收18、重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应 按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此 发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包 人承担发生的全部费用，工期不予顺延。19、工程试车(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承 包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用 和追加合同价款，工期相应顺延。(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置 或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或