2023年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷B卷含答案.docx

《2023年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷B卷含答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷B卷含答案.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷B卷含答案单选题（共100题）1、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位 完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷， 对此，应由（）。A.乙施工单位承担全部责任B.甲施工单位承担全部责任C.甲、乙承担连带责任D.甲、乙应按双方合同约定分担责任【答案】C2、施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是， 甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以 通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是（）。A.相邻权B.地役权C. 土地租赁权D.

2、建设用地使用权【答案】B3、2013年3月15日，李某和甲公司发生了劳动报酬的争议，同年7月1 日李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而甲公司不同意通过仲裁 的方式解决争议。对此，以下说法正确的是（）。A.因为超过了劳动仲裁的时效期间，因此劳动仲裁委员会不应当的受理B.劳动仲裁委员会应当受理28、关于建设工程总承包的规定，以下说法错误的是（）。A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类B.工程总承包企业不得将工程转包，但可以将设计和施工业务分别分包给其他 单位C.工程总承包一般采用设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包模式D.项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系【答案】

3、B29、节约能源法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的， 由（）责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上5万元以下罚款。A.产品质量监督部门B.建设主管部门C.县级以上人民政府D.发证机关【答案】A30、在城市规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建 设单位或者个人应当向（）申请办理建设工程规划许可证。A.省级人民政府环境保护主管部门B.城市人民政府环境保护主管部门C.省级人民政府城乡规划主管部门D.城市人民政府城乡规划主管部门【答案】D31、工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。（2012）A. 一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准

4、【答案】D32、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合 同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲 公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法， 正确的是（）。A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为委托代理，合同有效D.王某的行为为表见代理，合同有效【答案】D33、中华人民共和国安全生产管理条例由（）签署发布。A.全国人大常委会B.国务院C.国家主席D.国务院总理【答案】D34、无效合同从（）之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判【答案】B35、某施工企业

5、与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了 塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是（）OA.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任D.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司【答案】C36、下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是（）条款。A.工程范围B.工程质量C.拨款与结算D.竣工验收【答案】B37、根据民法典规定，建设工程施工合同不属于（）。A.双务合同B.有偿合同C.实践合同D.要式合同【答案】C38、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于 （）

6、。A. 15 日20 日B. 30 日10 日【答案】D39、下列哪一项不属于法人成立应具备的条件（）。A.依法成立B.有自己的名称、组织机构C.能够独立承担民事责任D.有主要负责人【答案】D40、下列关于法律法规备案的说法错误的是（）。A.行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案B.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报 全国人民代表大会常务委员会和国务院备案C.设区的市制定的地方性法规，直接报全国人民代表大会常务委员会和国务院 备案D.部门规章和地方政府规章报国务院备案【答案】c41、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。（2015）A.在进行建设工程

7、中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于 集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢 救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主 管部门组织实施【答案】D42、（2020年真题）因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他 规定，权利人请求特定义务人为或者不为定行为的权利是（）。A.物权B.特许物权C.抗辩权D.债权【答案】D43、下列关于工程总承包的表述中，不符合现行建设法规的有（）。A

8、.总承包分为工程总承包和施工总承包B.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试 运行等全过程的承包C.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程 项目范围内开展工程总承包业务D.工程总承包企业应当加强对分包的管理,不得将工程总承包项目转包,也不得 将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位【答案】B44、根据环境噪声污染防治法规定，施工企业使用机械设备可能产生环境 噪声污染的申报，申报内容不包括（）。A.施工场所和期限B.拟采取的噪声污染防治措施C.项目所在地单位和居民的意见书D,可能产生的环境噪声值【答案】C45、下列各项，符

9、合建筑法建设工程监理规定的是（）。A.工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务B.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单 位整改C.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单 位整改D.工程监理单位可以转让工程监理业务【答案】B46、下列关于赔偿损失特征的表述中，错误的是（）。A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿C.赔偿损失具有一定的任意性D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】D47、按照建设工程质量管理条例规定，在工程竣工验收后，向建设行政主

10、 管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A48、根据标准施工招标文件，关于建设工程争议评审的说法，正确的是()o 2020 年A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越决，也不 能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行C.争议评审制度是法定的争议解决方式D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生 后，协商成立争议评审组【答案】B49、关于工程总承包项目管理的说法，正确的是()A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.项目的

11、可行性研究单位不得作为项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系【答案】D50、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合 格，则受鉴定影响的工期期间（）。A.承包人承担责任，工期不予顺延B.发包人承担责任，工期顺延C.发包人、承包人各承担一半D.都不承担责任【答案】B51、下列情形中，视同为工伤的情形是（）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.在工作单位突发疾病，并在48小时内经抢救无效死亡C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的D.在上下班途中，受到非本

12、人主要责任的交通事故伤害的【答案】B52、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和0。A.非财产保险合同B.人身保险合同C.强制保险合同D.自愿保险合同【答案】B53、根据中华人民共和国合同法，关于代位权行使的说法，正确的是 ()OA.债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人B.代位权是债权人行使的抗辩权C.债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权D.债权人自己承担行使代位权的必要费用【答案】C54、建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是()。A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全生产检查制度【答案】A55、某工程施工

13、过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求 施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的， 监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是()OA.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B.施工合同是监理工程师实施监理的依据C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定【答案】B56、根据企业所得税法，下列收入中，应当征收企业所得税的是0A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C,依法收取井纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】A57、关于

14、民事诉讼基本特征的说法，正确的是A.自愿性、独立性、保密性B.公权性,强制性、程序性C.强制性、程序性、保密性D.独立性、专业性、强制性【答案】B58、某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保。损失发生后，被保险人分别 向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是（）。A.投保时间先后B.投保金额大小C.协商结果D.约定比例【答案】D59、2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专 利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014c.建筑公司不同意仲裁结果的，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼D.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此劳动仲裁

15、委员会不应当受 理【答案】B4、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年， 工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任 的是()。A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定【答案】A5、在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当办理 ()。A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D. 土地性质变更登记手续【答案】A6、某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过 程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后()小时内向 工程所在地建设行政

16、主管部门和其他有关部门报告。A. 1年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届 满的期限是（）。2017A. 2024年6月12日2024年6月15日B. 2034年6月12日2035年6月16日【答案】c60、某工程于2003年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣 工验收备案手续。按照我国建设工程质量管理条例规定，该工程外墙面防 渗漏的最低保修期限截止日期是（）。A. 2005年3月15日2005年3月31日C.2008年3月15日D. 2008年3月31日【答案】c61、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役

17、权【答案】A62、下列有关承担违约责任的说法，正确的是（）。A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任B.当事人既约定了违约金又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金 条款或定金条款，但两种违约责任不能合并使用C.当事人一方履行合同不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失 的，此时就不应再承担赔偿责任D.合同约定违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多 大，均只应向损失方支付合同约定的违约金【答案】B63、某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。 (2015)A. 80100B. 150200【答案】A64、借用其他施工企业

18、的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。 (2012)A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩【答案】A65、甲公司向乙公司订做一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂 要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【答案】A66、甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的 方式，根据相关法律规定此保证属于（）保证。A. 一般B.连带C.反担保D.书面【答案】A67、工伤医疗的停工留薪期一般不超过（）个月。A. 810B. 1215【答案】C68、根据

19、著作权法，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】B69、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要 求甲市政工程公司提供担保，（）可以为这笔贷款提供保证担保。A.市政府建设行政主管部门B.乙银行C.丙建筑工程公司D. 丁大学【答案】C70、关于人身保险合同的说法，不正确的是（）。A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同【

20、答案】D71、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小 型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一 企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以 更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一 工程施工项目负责人【答案】C72、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定 建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是(). (2012)A.建设用地使用权B.地役权C

21、.相邻权D.宅基地使用权【答案】B73、根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是 ()。A.国务院批准开工报告的工程B.农民自建的低层住宅C.建筑面积300 nf以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【答案】C74、建设工程质量管理条例规定，关于建设工程在超过合理使用年限后的 说法，正确的是()。A.建设工程超过合理使用年限后，应当报废或拆除B.应当委托原勘察、设计单位鉴定C.不经鉴定、加固等而违法继续使用，产生后果由产权所有人负责D.应当委托原勘察、设计单位制定加固措施【答案】C75、关于所有权的权能，下列说法正确的是（）。A.占有权只能由所有人享有B.财产所有权的权能

22、只包括占有权、使用权、收益权、处分权C.要想享有收益权,就必须行使对物的使用权D.占有权是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心【答案】B76、根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程开工前建设单位应当 申请领取施工许可证的是（）。A.投资额为25万元的公共厕所B.建筑面积为325平方米的公园管理用房C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室D.农民自建低层住宅【答案】B77、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳

23、务作业D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业 分包的劳务作业【答案】B78、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭 失风险承担的说法，正确的是（）。A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时 间相应推迟B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由 甲承担【答案】B79、关于保证责任的表述中，不正确的是（）。A.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现

24、债权的费用B.保证期间，保证人对未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人继续承担保证责任D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债 务承担责任【答案】B80、根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证 据保全措施的方法不包括（）。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【答案】A81、安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出 了以下要求，其中符合安全生产法有关规定的是（）。A.应建立应急救援资金专款专用制度B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材

25、进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员【答案】C82、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。 （2013）A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，则与转包人、违法分包人无关D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【答案】D83、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某 2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反 国家有关质量管理规定，造成了一

26、般质量事故，关于王某的法律责任的说法， 正确的是（）。A.应追究王某的刑事责任B.可追究王某的民事责任C.不应追究王某的行政责任D.应追究王某的劳动责任【答案】B84、建设单位有权将在建工程项目进行转让或抵押，根本原因是其对项目具有 OoA.所有权B.用益物权C.担保物权D.占有权【答案】A85、关于担保合同的说法，正确的是()。A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人B.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保C.主合同的效力不影响担保合同的效力D.担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任【答案】A86、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某 合

27、同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()。A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同 承担连带责任【答案】D87、依据：建设工程质量管理条例的规定，以下工作中，应由总监理工程师 签字认可的是（）。A.建设单位拨付工程款B.施工单位实施隐蔽工程C.商品混凝土用于基础工程D.大型非标构件进行吊装【答案】A88、根据劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，为劳动者购买工伤保险的 主体是（）A.劳务派遣单位B

28、.用工单位C.当地人民政府D.劳动者【答案】A89、下列合同中，属于实践合同的是（）。A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同【答案】A90、关于工伤认定的说法，正确的是（）oB. 612C. 24【答案】D7、建筑施工企业项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A. 25%80%B. 35%75%【答案】B8、用人单位与劳动者自（）建立劳动关系。A.用工之日B.用人单位报劳动保障部门备案之日C.签订合同之日D.劳动者领取工资之日【答案】A9、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依 法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（）A.国有土地使用

29、权出让合同B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人【答案】B91、2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了 8处深20米、宽 15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚 这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容 易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人 落入坑中，造成重伤，孙某违背了（）义务。A.危

30、险报告B.遵守安全生产规章制度的C.批评和检举、控制D.接受安全生产教育培训的【答案】A92、报据建设工程安全生产管理条例，关于出租单位出租未经安全性能检 测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D.责令停业整顿，并处5万以上10万元以下的罚款【答案】D93、甲施工企业与乙供应商于2015年4月1日签订了水泥供应合同，约定 2015年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同， 要求丙水泥厂于2015年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水

31、泥厂于 2015年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运 手续发货。2015年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的 违约责任，下列表述正确的是()。A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【答案】B94、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是 ()OA.无资质承包主体的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目

32、的发包方主张权利C.实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院不应当受理D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【答案】D95、注册建造师甲与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工 程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则其必须进行()。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】C96、关于施工许可制度的说法中，正确的是()。2017真题A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告D.批准开工报

33、告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续【答案】A97、根据招标投标法的规定，关于共同承包责任的表述中，不正确的是 ()。A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任C.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任D.对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任【答案】D98、关于法的效力，下列表述错误的是0。A.行政法规的效力低于宪法和法律B.地方政府规章的效力高于地方性法规C.部门规章之间有冲突的，由国务院裁决D.部门规章与地方政府规章之间有冲突的，由国务院裁决【答案】B99、甲用人单位自用工之日至今6个月的时间里仍未与劳动

34、者孙某订立书面劳 动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000元。则用人单位应当向劳动者每月支 付（）元的工资。A. 60008000B. 1000012000【答案】B100、甲、乙双方签订的施工合同中约定，合同发生争议由仲裁委员会裁决，但 未约定仲裁委员会的名称，后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见， 则该仲裁协议（）。A.无效B.有效C.可撤销D.效力待定【答案】A多选题（共50题）1、关于建设单位安全责任的说法，正确的有（）。A.不得压缩合同工期B.确保地下管线的安全C.需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续D.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料E.审查专项施工方

35、案【答案】CD2、甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约 定乙交由一家运输公司运输，但没有约定风险的承担，则乙的主要义务有()o 2018 真题A.按合同约定交付机械设备B.转移机械设备的所有权C.承担机械设备运输过程中的风险D.机械设备的瑕疵担保E.为机械设备购买运输保险【答案】ABD3、施工企业与建设单位签订施工合同,双方没有约定付款时间，后因利息计算产 生争议,则下列有关工程价款应支付日期的说法,正确的有()。A.建设工程没有交付的,为提交验收报告之日B.建设工程已实际交付的,为交付之日C.建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付,工程价款

36、也未结算的,为人民法院判决之日E.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】BC4、根据建设工程质量管理条例，具有法定最低保修期限的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】ABD5、关于劳动合同订立的说法，正确的有（）。A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过10年C.意外保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同【答案】A6、根据环境保护法，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（）oA.同时招标B.同时设计C.同时竣工

37、D.同时施工E.同时投产使用【答案】BD7、关于土地权属的说法，正确的是（）。A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地归集体所有C.城市市区的土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有【答案】BC8、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定保证方 式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为一般责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】B9、甲建筑公司收到了某

38、水泥厂寄发的价目表但无其内容。甲按标明价格提出订 购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原 来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。A.水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约【答案】AB10、关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设 强制性国家标准的（）oA.项目提出B.组织起草C.立项D.编号和对外通报E.征求意见【答案】CD11、关于行政纠纷的说法，正确的有()。2017真题A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B.只要

39、发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是行政机关D.只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】C12、关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()。A.纳税人进口货物,按照组成计税价格和增值税暂行条例规定的税率计算应 纳税额B.纳税人发生应税销售行为,按照销售额和增值税暂行条例规定的税率计算 收取的增值税额,为销项税额C.纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的，由主管税务机关核 定其销售额D.纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额, 为进项税额

40、E.纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专 用发票,应税销售行为的购买方为消费者个人的，也必须开具增值税专用发票【答案】ABCD13、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名 镇、名村条件的有（）。（2015真题）A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】ABD14、根据民法典规定，下列关于诉讼时效中断的说法，正确的有（）。A.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力原因，产生诉讼时效中断B.诉讼时效中断，即诉讼

41、时效期间暂时停止计算C.权利人向义务人提出履行请求，产生诉讼时效中断D.权利人提起诉讼或者申请仲裁，产生诉讼时效中断E.诉讼时效中断，从中断终结时起，诉讼时效期间重新起算【答案】CD15、以下关于民事纠纷的特点说法正确的有（）oA.民事纠纷主体之间的法律地位可以不平等B.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议C.发包人和承包人就有关工期、质量、造价等产生的建设工程合同争议是民事 纠纷D.民事纠纷主要包括合同纠纷和侵权纠纷E.施工单位在施工中未采取相应防范措施造成他人损害属于民事纠纷【答案】BCD16、根据劳动合同法，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，不得()A.要求劳动者提供担保B.订立无

42、终止时间的劳动合同C.向劳动者收取财物D.扣押劳动者的证件E.约定竞业限制条件【答案】ACD17、根据标准化法，关于团体标准的说法，正确的有()oA.仅供本团体成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本E.国家支持在关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准【答案】B18、某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列 说法正确的是()。A.双方应订立书面的租赁合同，否则无效B.承租人应当在约定期限内支付租金C.承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任D.建设用地规划许可证【答案】D10、依法必须

43、招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内， 向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。A. 1520B. 3060【答案】A11、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重 伤、死亡。该施工企业的行为构成（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.强令违章冒险作业罪D.工程重大安全事故罪【答案】B12、施工企业计提安全生产费用的依据是（）。A.投标报价B.评标价C.建筑安装工程造价D.备案合同价【答案】CD.租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司E.承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付【答案】BD19、关于申请领取

44、施工许可证的说法，正确的有（）。2014A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申领施工许可 证的其他条件D.在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工 程规划许可证后，才能申请办理施工许可【答案】AD20、下列刑事处罚中，属于主刑的有（）。A.管制B.有期徒刑C.罚金D.剥夺政治权利E.拘役【答案】AB21、根据招标投标法实施条例，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为 的有（）。2017真题A.使用伪造、变

45、造的许可证件B.投标人之间协商投标报价C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人之间约定部分投标人放弃中标E.提供虚假的财务状况【答案】A22、施工单位因建设单位拖欠工程款而出售其完成的工程项目，该行为被认定 违法是基于施工单位不具有该项目的（）。A.占有权B.共有权C.质押权D.处分权E.所有权【答案】AD23、根据招标投标法实施条例，下列属于评标委员会应当否决其投标的情 形有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价为各投标报价中最低D.投标文件没有对招标文件的非实质性要求作出响应E.投标报价为各投标报价中最高【答案】AB24、W、X、

46、Y、Z依次为京沪铁路线上由南到北的4座城市，X市距W市100千 米，Y市距X市200千米，Z市距Y市400千米。Y市的乙公司与W市的甲公司 签订了购买一台挖掘机的合同，约定由甲公司送货上门到乙公司处。在合同履 行中，下列关于乙公司履行变更要求的表述中正确的是（）。A.可以要求甲公司将挖掘机送到X市的丙公司B.可以要求甲公司将挖掘机送到X市的丙公司，但需经甲公司同意C.不得要求甲公司将挖掘机送到Z市的丁公司D.可以要求甲公司将挖掘机送到Z市的丁公司，但需经甲公司同意E.可以要求甲公司将挖掘机送到Z市的丁公司，但增加的履行费用由乙公司承 担【答案】A25、（2020年真题）在工程监理单位人员的见证

47、下，施工企业的现场试验人员 对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志，该 标识和封志应标明（ ）。A.工程地点B.工程名称C.取样部位D.样品名称E.取样日期【答案】BCD26、关于建设工程保修责任的说法，正确的是（）。2017A.因建设单位使用不当造成的工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由施工 企业向建设单位主张B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单 位承担C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，由施工企业负责维修，其费用由材 料采购单位承担D.因地震等自然灾害造成工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位 承担E.因施工企业违反有关标准与规范施工导致质量缺陷，由施工企业负责维修【答案】AC27、仲裁裁决可以裁定不予执行的情形有（）。A.当事人对仲裁裁决不满的B.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的C.裁决的事