2022年监理工程师《合同管理》考前冲刺试卷3.docx

《2022年监理工程师《合同管理》考前冲刺试卷3.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年监理工程师《合同管理》考前冲刺试卷3.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师合同管理考前冲刺试卷3一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.监理公司指派总监理工程师负责工程工程监理，这种行为的法律性质属于（）。A.法定代理B.指定代理C.职务代理D.委托代理2.合同法规定的不安抗辩权制度，是指应领先履行债务的当事人有确切证据证明对方发牛.某些情形时 可以中止合同。以下情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是（）。A.对方当事人的法定代表人变更B.对方当事人降低注册资金C.对方当事人经营状况严重恶化D.对方当事人银行贷款数额激增3.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务（）。A.只能由

2、代理人自己承当B.只能由被代理人自己承当C.由代理人和被代理人承当按份责任D.由代理人和被代理人承当连带责任4.关于抵押效力的表述中，有误的是（）。A.当事人可以约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.抵押权可以与债权别离而单独转让或者作为其他债权的担保D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情 工程师共同进行到货清点。A. 12B. 48C. 24D. 7241.FIDIC施工合同条件规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包 商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为（

3、）。A.缺陷通知期B.合同工期C.合同有效期I）.施工期42.FIDIC施工合同条件在范本中给出了担保书的格式，分为企业法人提供的保证书和金融机构提供的 保函两类格式。保函均为不需（）确认违约的无条件担保形式。A.工程师B.业主C.指定分包商D.承包商43. FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的（）。A. 10%B. 20%C. 30%D. 40%44. FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有（），由业主与承包商平均负担。A.月聘请费、日酬金和奖金三局部B.月聘请费和日酬金两局部C.月聘请费D.月聘请费和奖金两局部45. FID

4、IC施工合同条件规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工方案的审查不涉及（）。A.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源方案能否保证方案的实现B.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰C.承包商拟定的局部工程的施工图设计是否符合该工程D.方案实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致46. FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工检验到达了合同规定的“根本竣工”要求后，承包商在他 认为可以完成移交工作前（）d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。A. 7B. 14C.21D. 2847. FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，在工程师颁发（）后的28

5、d内，将履约保函退还分包商。A.缺陷责任证书B.支付证书C.履约保证书【）.工程接收证书48. FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，（）应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期 支付要计算拖期利息。A.承包商B.承包商或业主C.业主D.工程师49.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程审或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造 成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程加速索赔D.工程变更索赔50.在索赔管理任务中，工程师起草文件、下达指令、做出决定、答复请示时都应注意到完备性和（）。A.严密性B.正确性C.合理性I）.周密性二、

6、多项选择题（共35题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错 项。错选，此题不;少选，所选的每个选项得0.5分）51.法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包括（）。A.合伙企业B.法人的分支机构C.个人独资企业D.自然人E.不具备法人资格的联营体52.委托代理关系终止的原因有（）。A.代理期间届满或者代理事项完成B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.被代理人或代理人死亡D.作为被代理人或者代理人的法人终止E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力53.办理抵押物登记，应当向登记部门提供（）。A.主合同B.双方的房产C.抵押合同D.双方的固定资产E.抵押物的

7、所有权证书54.建设工程施工招标中，履约担保的方式可以是（）。A.提供第三人信用担保B.银行出具履行保函C.提交履约保证金I）.担保公司出具履约保函E.提交工程预付款55.根据合同法的规定，以下关于债务承当的表述中，正确的选项是（）。A.债务承当是指债务人将合同的义务全部或者局部转移给第三人的情况B.债务人将合同的义务全部或局部转移给第三人的必须经债权人的同意C.债务人转移义务的，新债务人应当承当与主债务有关的从债务D.债务人转移义务的，新债务人不得主张原债务人对债权人的抗辩权E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续56.根据合同法的规定，采用合同形式的不

8、要式原那么的理由有（）。A.合同本质对合同形式不作要求B.电子技术对合同形式的影响C.当事人对合同的形式不予重视D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.市场经济要求不应对合同形式进行限制57.承当缔约过失责任的情形有（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.违反缔约中的保密义务C.有其他违背老实信用原那么的行为D.表见代理人订立的合同E.成心陷瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况58.当事人方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同的情形包括（）。A.因重大误解而订立的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.在订立合同时显失公平的合同D.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

9、E.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同59.合同中可以约定由债务人向第三人履行局部义务。这种情况的法律关系的特点表现为（）。A.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务B.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利、义务关系C.在合同履行期限内，笫三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝1） .对第三人履行债务原那么上不能增加履行的难度和履行费用，否那么增加费用局部应由合同当事人的债 权人给予补偿E.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承当违约责任60 .关于支付违约金的相关表达中，正确

10、的选项是（）。A.违约金与赔偿损失可以同时采用B.如果当事人约定了违约金，那么应当按照支付违约金承当违约责任C.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加D.约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少E.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生 的损失额的赔偿方法61 .招标文件中，对工程设计提出明确要求的“设计要求是最重要的文件局部，其内容主要包括（）。A.工程说明书B.设计文件编制的依据C.合同的主要条件D.平面布局要求E.设备设计方面的要求62 .决标成交阶段的主要工作内容有（）。A.

11、开标B.资格预审C.评标D.定标E.发布招标公告63 .施工招标资格预审中的必要合格条件包括（）。A.财务状况B.营业执照C.履约情况D.流动资金E.同类工程的施工经验64 .建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程工程监理中所需的全部本钱，再 加上合理的利润和税金。具体应包括（）。A.直接本钱B.间接本钱C.增加监理工作时间的补偿酬金D.额外监理工作的酬金E.增加监理工作内容的补偿酬金65 .甲建筑公司收到某水泥厂寄发的价目表，但表中无其他内容。甲按标明价格提出订购1 000 t某型 号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后

12、的新价格。以下说 法中正确的选项是（）。A.水泥厂的价目表属于要约B.水泥厂新报价属于承诺C.水泥厂新报价属于新要约D.水泥厂的价目表属于要约邀请E.甲建筑公司的订购表示属于要约66 .依据建设工程设计合同（示范文本），订立民用建筑设计合同时，双方通过协商，应根据工程工 程的特点，在相应条款内明确委托任务的工作范围，具体内容有（）。A.设计人配合勘察工作的要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.委托的设计内容D.设计深度要求E.设计人配合施工工作的要求67 .根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，发包人应当将委托的（）以书面形式通知承包人。A.监理单位名称B.监理单位地址C.工程师的D.监理

13、内容E.监理权限68 .订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（）。A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单69 .建设工程监理招标文件中投标须知的内容应包括（）。A.工程工程综合说明B.委托的监理范围和监理业务C.无效投标文件的规定I）.评标的原那么E.对监理单位的要求70.施工合同履行过程中，竣工验收分为（）类，视施工合同约定的工作范围而定。A.单项工程竣工验收B.单位工程竣工验收C.分部工程竣工验收D.分项工程竣工验收E.整体工程竣工验收71.以下关于施工合同履行过程中，竣工结算程序说法正确的选项是（）。A.工程竣工验收报告经发包人认可后28

14、d,承包人向发包人递交竣工结算报告B.工程竣工验收报告经发包人认可后28 d,承包人向工程师递交完整的结算资料C.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28 d内进行核实，给予确认或提出修改意见D.发包人认可竣工结算报告后，及时办理竣工结算价款的支付手续E.工程竣工验收报告经发包人认可后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价 款调整方式，进行工程竣工结算72.建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的（）。A.企业信誉B.实施监理任务的方案C.资质能力D.派驻现场监理人员的素质E.监理收费标准73.与设计招标和监理招标相比，施工招标的特点是（）。A.发包的工作内容明确、

15、具体B.评标时不过分追求投标价的上下C.投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出初步方案，并论述该方 案的优点和实施方案，在此根底上进一步提出报价D.开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价上下排定标价次序，而是由各投标人自己说明投 标方案的根本构思和意图E.各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向比照74. FIDIC施工合同条件规定，合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件 内约定，具体约定日期为（）。A.次要部位工程通常约定为6个月B.次要部位工程通常约定为1年C.主要工程及设备大多约定为1年D.主要工程及设备大多约定为1年半E.

16、个别重要设备也可以约定为1年半75.担保活动应当遵循（）的原那么。5 .债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法 律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为（）。A.抵押B.留置C.质押D.保证6 .施工预付款担保都是采用由（）的方式提供。A.银行出具保函8 .担保公司出具保函C.银行以现金【）.担保公司以现金9 .关于合同公证与鉴证区别的表述中，不正确的选项是（）（.A.经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同10 对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力C.公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外

17、都有法律效力D.鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内11 工程工程履约保证的有效期限为（）。A.从提交履约保证起，到工程竣工并验收合格止12 从签订施工合同起，到工程竣工移交止C.从签订施工合同起，到工程验收合格日止D.从提交履约保证起，到合同约定的完成口止13 建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（）。A.要约B.承诺A.公平B.全面履行C.自愿D.平等E.老实信用76.建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。以下工作中，属于工程师准备工作范围的有（）。A.开通施工现场公共道路B.办理施工许可手续C.审查承包人提交的施工进度方案D.水准点与坐标控制点的交验E.书

18、面通知发包人及时支付工程预付款77.FIDIC施工合同条件规定，如果由于工程缺陷致使业主根本上无法享用该工程或区段所带来的全部 利益，拒收整个工程或区段（视情况而定），在此情况下，业主有权获得的承包商的赔偿包括（）。A.业主为整个工程或该局部工程（视情况而定）所支付的全部费用以及融资费用B.承包商为局部工程（视情况而定）所垫支的全部费用C.清理现场所支付的费用D.撤除工程所支付的费用E.将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用78. FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，关于工程师对分包合同的管理，表述正确的选项是（）。A.依据主合同对分包工作内容审查，行使确认权或否认权B.依据主合同对分包

19、商的资质进行审查，行使确认权或否认权C.对分包商使用的材料、工程质量进行监督管理D.对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准E.对分包商的施工进行监督、管理和协调79 .承包人可索赔的费用中，管理费可分为（）。A.保函手续费B.现场管理费C.材料费D.公司管理费E.贷款利息及利润80 .索赔管理是工程师进行工程工程管理的主要任务之一，其索赔管理任务包括（）。A.拒收不合格的材料和工程81 公平合理地处理和解决索赔C.审核承包人的索赔申请1） .通过有效的合同管理减少索赔事件发生E.预测和分析导致索赔的原因和可能性参考答案及解析一、单项选择题I .D 2.C 3.A 4.C 5. B6. A

20、7. A 8. A 9. B 10. DII . A12. C13.B14. A17.C18. D19. A20. D21. C22. B23.D24. A25.C26. A27.B28. D29. A30. A31. B32.1）33.C34. B35.D36. C37.B38.1）39. B40. C41. B42. D43.A44. B45.C46. B47.A48. A49. D50. A二、多项选题51. ABCE 52. ABDE 53. ACE 54. ABCD 55. ABCE56. ABDE 57. ABCE 58. ACE 59. BCDE 60. BCDE61.BDE 6

21、2. ACD 63. ABCD 64. AB 65. CDE66. BCDE 67. ACDE 68. BCDE 69. ABCD 70. DE71.ACDE 72. BCD 73. AE 74. ACE 75. ACDE76. CD 77. ACDE 78. ABC 79. BD 80. BDE【解析】一、单项选择题1 .此题考核的知识点为代理的分类。其中，委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的 代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如工程经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单 位的代理人等。2 .此题考核的知识点为不安抗辩权的行使。不安抗辩权，是指合同中约定

22、了履行的顺序，合同成立后发生 了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应领先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为 履行。应领先履行合同的一方有确切证据证明对方有以下情形之一的，可以中止履行：经营状况严重恶化; 转移财产、抽逃资金，以逃避债务的;丧失商业信誉;有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。3 .此题考核的知识点为代理的特征。如果代理人是以自己的名义为法律行为，这种行为是代理人自己的行 为而非代理行为。这种行为所设定的权利与义务只能由代理人自己承当。4 .此题考核的知识点为抵押权。抵押权与其担保的债权同时存在，抵押权不得与债权别离而单独转让或者 作为其他债权的担保。5 .

23、此题考核的知识点为留置的概念。留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不 能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。6 .此题考核的知识点为预付款担保的形式。预付款担保都是采用由银行出具保函的方式提供。7 .此题考核的知识点为合同公证与鉴证的区别。合同公证与鉴证的区别表达在：合同公证与鉴证的性质 不同，合同鉴证是工商行政管理机关依据合同鉴证方法行使的行政管理行为，而合同公证那么是司法行政管 理机关领导下的公证机关依据公证暂行条例行使公证权所做出的司法行政行为;合同公证与鉴证的效力 不同，经过公证的合同，其法律效力高于经

24、过鉴证的合同;法律效力的适用范围不同，公证作为司法行政行 为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力，而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。 对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文规定履行时, 对方当事人可以向有管辖权的基层人民法院申请执行。8 .此题考核的知识点为履约保证的有效期限。履约保证的有效期限从提交履约保证起，到工程竣工并验收 合格止。9 .此题考核的知识点为承诺。在建设工程合同的订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺。10 .此题考核的知识点为格式条款。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利

25、的，该条款无效。11 .此题考核的知识点为缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。合同尚未成立是缔约过失责任有 别于违约责任的最重要原因。12 .此题考核的知识点为合同效力。合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解 除、终止，不影响仲裁协议的效力。13 .此题考核的知识点为无效合同。无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不成认 其效力，不给予法律保护的合同。14 .此题考核的知识点为可变更或可撤销合同的种类。有以下情形之一的，当事人一方有权请求人民法 院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：(I)因重大误解而订立的合同；(2)在订立合同时显失公平的合同；(3)以欺

26、诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。此题中，乙在甲危难之际要借钱给甲的条件显然不合理，但甲借贷无门只能违背自己的真实意思与乙订立合 同。故乙的行为构成乘人之危，因而该合同可撤销。15 .此题考核的知识点为可变更或可撤销的合同。如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议， 只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。16 .此题考核的知识点为合同履行的原那么。对于质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有 国家、行业标准的，按通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。17 .此题考核的知识点为债权转让。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或者局部转让给

27、第 三人的行为。法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续。18 .此题考核的知识点为违约金与定金的选择适用。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担 保。债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金; 收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对 方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。19 .此题考核的知识点为和解的概念。和解是指合同纠纷当事人在自愿友好的根底上，互相沟通、互相 谅解，从而解决纠纷的一种方式。20 .此题考核的知识点

28、为必须招标的范围。依据我国招标投标法的根本原那么，国家计委公布了工程 建设工程招标范围和规模标准规定，对必须招标的范围做出了进一步细化的规定。要求各类工程工程的建设 活动，到达以下标准之一者，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等效劳的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。为了防止将应该招标的工程工程化整为零躲避招标，即使单项合同估算价低于上述笫(1)、(2)、(3)项 规定的标准，但工程总投资在3 000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设

29、备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。21 .此题考核的知识点为招标发包的工作范围。一般工程工程的设计分为初步设计和施工图设计两个阶 段进行，对技术复杂而又缺乏经验的工程，在必要时还要增加技术设计阶段。为了保证设计指导思想连续地贯 彻丁设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，由中标的设计 单位承当初步设计任务。22 .此题考核的知识点为招标程序。投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招 标人应及时给予书面解答。如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。23 .此题考核的知识点为合同的暂停或终止。当事人

30、一方要求变更或解除合同时，应当在42(1前通知对 方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。24 .此题考核的知识点为监理合同的酬金。监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效 益，有权按专用条款的约定获得经济奖励。奖金的计算方法是：奖励金额二工程费用节省额X报酬比率。25 .此题考核的知识点为设计合同中发包人的责任。由于设计人完成设计工作的主要地点不是施工现场， 因此，发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活方便条件。26 .此题考核的知识点为各设计阶段的工作任务。初步设计阶段的工作任务包括以下内容。(1)总体设计(大型工程)。

31、(2)方案设计。主要包括：建筑设计、工艺设计、进行方案比选等工作。(3)编制初步设计文件。主要包括：完善选定的方案、分专业设计并汇总、编制说明与概算、参加初步 设计审查会议、修正初步设计。27 .此题考核的知识点为监理人的权利。监理人在工作过程中做出了显著，如由于监理人提出的合理化建 议，使委托人获得实际经济利益，那么应按照合同中规定的奖励方法，得到委托人给予的适当物质奖励。28 .此题考核的知识点为工期。工期是在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日 历天数。如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求 的天数，合同内如果有发包人要

32、求分阶段移交的单位工程或局部工程时，在专用条款内还需明确约定中间交工工 程的范围和竣工时间。此项约定也是判定承包人是否按合同履行义务的标准。29 .此题考核的知识点为发包人的义务。以下工作属于发包人应完成的工作：办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施T条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留 问题;将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要;开通施 工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足 施工运输的需要;向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置.准确;办理

33、施工许可 证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通信等公共设施法律、 法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件;确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行 现场交验;组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。专用条款内需要约定具体的时间;协调处理 施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承当有关费 用;发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。30 .此题考核的知识点为工程预付款的支付。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7 d后向发 包人发出要求预付的通知。31 .此题考核的知识点为工程师对

34、质量标准的控制。承包人施T.的工程质最应当到达合同约定的标准。 发包人对局部或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的追加合同价款，对工期有影响的应给予相应 顺延。32 .此题考核的知识点为设计变更管理。施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类。其 他变更是指，合同履行中发包人要求变更工程质最标准及其他实质性变更。发生这类情况后，由当事人双方协商 解决。工程施工中经常发生设计变更，对此通用条款做出了较详细的规定。工程师在合同履行管理中应严格控制 变更，施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更。如果由于承包人擅自变更设计，发生的 费用和因此而导致的发包人的直接损

35、失，应由承包人承当，延误的工期不予顺延。33 .此题考核的知识点为追加合同价款。追加合同价款是指合同履行中发生需要增加合同价款的情况， 经发包人确认后，按照计算合同价款的方法，给承包人增加的合同价款。费用指不包含在合同价款之内的应当 由发包人或承包人承当的经济支出。34 .此题考核的知识点为不可抗力发生后的合同管理。不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条 件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48 h内向工程师通报受灾情况和损失情况， 及预计清理和修复的费用。发包人应尽力协助承包人采取措施。不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7 d 向工程师报告一次受害情况，并于不可抗力事件

36、结束后14 d内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告 及有关资料。35 .此题考核的知识点为平安防护的内容。承包人在动力设备、输电线路、地F管道、密封防震车间、 易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出平安防护措施。经工程师认可后实施。 防护措施费用，由发包人承当。36 .此题考核的知识点为工程师的索赔处理决定。通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和 承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机 构仲裁或诉讼。37 .此题考核的知识点为工程竣工验收后的管理。竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人 不再

37、承当工程保管责任。38 .此题考核的知识点为监理合同中委托人的义务。委托人向监理人提供的物质效劳一般包括检测试验 设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属 于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。39 .此题考核的知识点为设计合同中发包人的责任。发包人应当按照合同约定时间，一次性或陆续向设 计人提交设计的依据文件和相关资料，以保证设计工作的顺利进行。如果发包人提交上述资料及文件超过规定 期限15 d以内，设计人规定的交付设计文件时问相应顺延。4().此题考核的知识点为承包人采购的材料设备。承包人负责

38、采购材料设备的，应按照合同专用条款约 定及设计要求和有关标准采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24 h 应通知工程师共同进行到货清点。41 .此题考核的知识点为合同工期的概念。合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同 内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工 程师批准顺延工期之和。42 .此题考核的知识点为承包商提供的担保。合同条款中规定，承包商签订合同时应提供履约担保，接 受预付款前应提供预付款担保。在范本中给出了担保书的格式，分为企业法人提供的保证书和金融机构提供的 保函两类格式。保函均为

39、不需承包商确认违约的无条件担保形式。43 .此题考核的知识点为因承包商责任的延误竣工。FIDIC(施工合同条件专用条款中的日拖期赔偿额 视合同金额的大小，可在0.03%0.2%合同价的范围内约定具体数额或百分比，最高赔偿限额般不超过合 同价的10%o44 .此题考核的知识点为争端裁决委员会的报酬。付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两局部，由业 主与承包商平均负担。裁决委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算，相当于咨询费。45 .此题考核的知识点为施工进度方案确实认。承包商有权按照他认为最合理的方法进行施工组织，工 程师不应干预。工程师对承包商提交的施工方案的审查主要涉及以下几个方面：

40、方案实施工程的总工期和重要 阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致;承包商各阶段准备投入的机械和人力资源方案能否保证方案的实 现;承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰等。如果出现上述情况，工程师可以 要求承包商修改方案方案。46 .此题考核的知识点为工程接收证书。工程通过竣工检验到达了合同规定的“根本竣工”要求后，承 包商在他认为可以完成移交工作前14 d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。47 .此题考核的知识点为划分分包合同责任的根本原那么。为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商 可以要求分包商提供相应的履约保函。在工程师颁发缺陷责任证书后的28 d内，将保函退还分包商

41、。48 .此题考核的知识点为分包合同的支付程序。承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾 期支付要计算拖期利息。49 .此题考核的知识点为工程变更索赔。工程变更索赔是由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程 量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。50 .此题考核的知识点为工程师的索赔管理任务。在施工合同的形成和实施过程中，工程师为发包人承 当了大量具体的技术、组织和管理工作。起草文件、下达指令、做出决定、答复请示时都应注意到完备性和严 密性。二、多项选择题51 .此题考核的知识点为合同法律关系主体。法人以外的其他组织也可以成为合同法律关

42、系主体，主要 包括：法人的分支机构，不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。52 .此题考核的知识点为委托代理关系的终止。委托代理关系可因以下原因终止：(1)代理期间届满或者代理事项完成；(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托；(3)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。53 .此题考核的知识点为抵押物登记。办理抵押物登记，应当向登记部门提供主合同、抵押合同、抵押 物的所有权或者使用权证书。54 .此题考核的知识点为保证在建设工程中的应用。建设工程施工招标中，履约担保的方式可以是施工 投标保证、施工合同的履约保证和施工预付款保证。55 .此题考核

43、的知识点为债务承当。债务承当是指债务人将合同的义务全部或者局部转移给第三人的情况。 债务人将合同的义务全部或局部转移给第三人的必须经债权人的同意。债务人转移义务的，新债务人可以主张原 债务人对债权人的抗辩。债务人转移义务的，新债务人应当承当与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债 务人自身的除外。法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续。56 .此题考核的知识点为合同法采用合同形式的不要式原那么的理由。合同法采用合同形式的 不要式原那么有以下理由：合同本质对合同形式不作要求;市场经济要求不应对合同形式进行限制;国际公 约要求不应对合同形式进行限制;电子技术对

44、合同形式的影响。57 .此题考核的知识点为承当缔约过失责任的情形。承当缔约过失责任的情形包括：假借订立合同， 恶意进行磋商;成心防瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况;有其他违背老实信用原那么的行 为;违反缔约中的保密义务。58 .此题考核的知识点为可变更或可撤销合同。有以下情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者 仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同;在订立合同时显失公平的合同;以欺诈、胁迫 等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。59 .此题考核的知识点为债务人向第三人履行债务的法律关系特点。合同内可以约定由债务人向第三人 履行局部义务，这种情况的法

45、律关系特点表现为：(1)债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利、义务关系；(2)在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝；(3)对第三人履行债务原那么上不能增加履行的难度和履行费用，否那么增加费用局部应由合同当事人 的债权人给予补偿；(4)债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承当违约责任，即仍 由合同当事人依据合同追究对方的违约责任，第三人没有此项权利，他只能将违约的事实和证据提交给合同的 债权人。60 .此题考核的知识点为违约金的支付。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定 数额的违约金，也可以约定因违约产生的损

46、失额的赔偿方法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人 民法院或仲裁机构予以增加;约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当 减少。违约金与赔偿损失不能同时采用。如果当事人约定了违约金，那么应当按照支付违约金承当违约责任。61 .此题考核的知识点为设计要求文件的主要内容。招标文件中，对工程设计提出明确要求的“设计要求” 或“设计大纲是最重要的文件局部，文件大致包括以下内容：设计文件编制的依据;国家有关行政圭 管部门对规划方面的要求;技术经济指标要求;平面布局要求;结构形式方面的要求;结构设计方面的 要求;设备设计方面的要求;特殊工程方面的要求;其他有关方面的要求

47、，如环保、消防等。62 .此题考核的知识点为决标成交阶段的主要工作内容。决标成交阶段的主要工作内容包括：开标; 评标;定标。63 .此题考核的知识点为施工招标资格预审的合格条件。施工招标资格预审中，必须满足的条件包括必 要合格条件和附加合格条件。(1)必要合格条件包括：1)营业执照一允许承接施工工作范围符合招标工程要求；2)资质等级一到达或超过工程要求标准；3)财务状况一通过开户银行的资信证明来表达；4)流动资金一不少于预计合同价的一定百分比(例如5%);5)分包方案一主体工程不能分包；6)履约情况一没有毁约被驱逐的历史。(2)附加合格条件。附加合格条件并非是每个招标工程都必须设置的条件。对于大型复杂工程或有特殊 专业技术要求的施工招标，通常在资格预审