《建筑工程承包合同书新版(合同版本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程承包合同书新版(合同版本).docx(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、编号:WD-HT-0112建筑工程承包合同书新整理版(合同版本)合同书CONTRACT DOCUMENT甲方:乙方:日期:合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格 证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许 复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验 方承当;不符合质量要求的,应按有关规
2、定处理,其复验费由提供材 料、设备方承当。四、本工程材料和设备差价的处理方法:第六条工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算方法执行。一、本合同签订后 日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的备料款,计人民币 万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的%计人民币 万元,安装工程按人工费的%计人民币 万元;材料设备差价万元,分 次支付,每次支付时间、金额二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在 日内按合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付到达合同总价的%时,按规定比例
3、逐步开始扣回备料款。三、工程价款支付到达合同总价款的95%时,不再按进度付款, 办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承 包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额 日万分之 的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度, 造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承当。六、本合同造价结算方式:七、承包方在单项工程竣工验收后 天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件 天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨 款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的
4、 有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要, 作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时第10页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定 修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施 工。假设发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备 调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修 改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关
5、技术部 门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行 协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。第八条工程验收 一、竣工工程验收,以国家颁发的关于基本建设工程竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评 定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明 书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试 压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格 后,发包方须及时办理验收签证手续。第
6、11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同三、工程竣工验收后,方包方方可使用。在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承 包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84) 城建字第79号通知印发的建筑工程保修方法(试行)执行。第九条违约责任承包方的责任:一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修 理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关 于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任:一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以 顺延外,还应赔
7、偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返 工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、 窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损 失。三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的 质量或其他问题,由发包方承当责任。第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同四、承包方验收通知书送达 日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定 延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决方法任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以
8、下第 项方式解决:一、向仲裁机关申请仲裁;二、向人民法院起诉。第十一条附那么一、本合同一式 份,合同附件 份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机 关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的 所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效, 需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要 求,结清工程款后终止。三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商 一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工
9、程施工合同甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年一月日 年一月一日建筑工程承包合同书范文3发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共合国建筑法及 其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方 就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程名称:二、工程地点:三、承包方式:四、承包范围:五、合同价款:所有箱体两栋楼总造价为()元。不含税,不开票。六、付款方式:本工程付款方式为预收定金()元,提箱壳付()元提明箱时付()元, 提二层板电器时付()元。剩余完工后付清。七、承包方向发包方承诺按合同约定进行施工,工程
10、质量到达合第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 格。八、专用条款:1 .工程质量等级:本工程质量等级为2.工期问题:甲方需要乙方提供箱体时,乙方必须配合甲方,及时提供箱体。做门板时甲方必须提前十五天通知乙方。九、争议的解决方法本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,按以下2种方式解决。提交呼和浩特市仲裁委员会仲裁。(2)依法向人民法院起诉。十、合同生效:合同签订日期时间合同签订地点:本合同一式二份:甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年一月日 年一月一日您可以在此处填写公
11、司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建筑工程承包合同书新整理版(合同版本)说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。建筑工程承包合同书范文1甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)甲、乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国 建筑法、建设工程质量安全管理条例及其他有关法律,行政法 规,遵循平等、自愿、公平和老实信用
12、的原那么,双方应在工程施工事 项协商一致,订立本合同:一、工程概况:(1)工程名称:彭山村还建楼工程工程(2)工程地点:阳新县城东新区彭山村(3)工程规模:约40000平方米(4)工程内容:由建筑设计院设计的彭山村还建楼工程,施工图 所包含的施工内容。二、承包范围及方式:第1页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同Q)该还建楼设计多层、小高层群体工程工程组成,多层按楼地面平方800元/nf包干,小高层1160/nf包干,含各栋楼的四周道路 约3米宽左右,主干道,绿化、亮化、硬化及进户防盗门,电梯及小 区围墙,物业等不在乙方承包范围内。(2)该工程乙方承包的范围有:材
13、料人工、铝合金窗、室内普通门。内墙涂料、水泥地坪,简易水电安装,厨房建议灶台,瓷砖,卫 生间简易大便器,墙、地简易瓷砖,每间房电一开一插,含消防设施, 外墙喷红砂颜料或涂料,楼梯水泥踏步,普通扶手,墙面做仿瓷涂料, 感应灯等设施。三、签订本合同时,乙方交纳400万元工程信誉金,工程基础完工时,甲方返还乙方200万元整,第四层封顶时,甲方付清余下200万元信誉金给乙方,如超出时间未能返还,那么按3%的利息支付 给乙方。四、质量要求:该工程确保合格工程,如乙方做到优良工程,那么 甲方按国家规范奖励给乙方。五、工期要求:乙方从破土开工至第一批交付3万平方时,工期不得超出380天,如超出或推后,那么甲
14、、乙双方按1000元/天增减。六、安全要求:在正常施工时,乙方必须为施工人员购买意外团 体险,确保人身安全零事故发生,如一旦产生人身伤害事故,那么全部合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 由乙方承当,甲方概不负责。七、付款方式:(1)乙方主体封顶,多层主体封顶时,甲方付乙方300万元工程 款。(2)工程全部完工时,甲方付给乙方总造价70%预付款,工程竣工验收合格后,在三个月内甲方付乙方总价25%的预付款,余下5% 一年后无质量事故,全额支付乙方。八、甲方职责:Q)甲方负责力理好相关的工程手续,确保乙方顺利施工,如中途假设因甲方原因手续不得到位,影响工程停工,造成的
15、损失,全部由甲方承当,并承当停工每人每天200元/天的损失给乙方。(2)甲方负责协调当地及社会关系,如在施工中,假设因四邻关系纠纷引起的停工,那么甲方承当乙方每人每天200元/天的损失。(3)甲方保证在按合同约定支付工程款,如不能按合同支付,那么乙方有权拒交局部房屋给甲方,并由甲方承当月息3分的利息补偿给 乙方。(4)乙方在本工程施工的所有钢材及双混,都由甲方按市场价格垫付,直到竣工验收,结算抵扣。九、乙方职责:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同L乙方保质保量按图施工,如在施工质量出现返工或不合格的 原因,那么甲方有权责令乙方返工,造成的损失那么由乙方自行负责。2
16、、乙方必须服从甲方专职监管人员的合理安排,严禁进入不合 格的建筑材料,一经发现,甲方监管人员有权责令乙方更换合格的材 料。3、在施工期间,乙方文明施工,严禁使用老弱病残及童工,施 工现场工程机构必须井然有序,甲方有权监督乙方的行为。十、附属工程及其他配套工程在同等的价格优先乙方承包,双方 另行签订承包协议为准。十一、未尽事宜,且施工现场双方协商解决。十二、本合同具有同等的法律效力,如单方违约,那么由违约方承 担守约方按总价10%的违约金赔偿给守约方。十三、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,签章生效,希双 方共同遵守。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年一月日
17、 年一月一日建筑工程承包合同书范文2发包方:(以下简称甲方)合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 承包方:(以下简称乙方)签订时间:年 月 日签订地点:根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例 及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经 双方协商同意签订本合同。第一条工程工程一、工程名称:二、工程地点:三、工程工程批准单位:批准文号(指此工程立项有权批准机关的文号)工程主管单位:四、承包范围和内容:(详见工程工程一览表);工程建筑面积(平方米);其它:五、工程造价:(万元),其中土建:(万元),安装:(万元)。第二条施工准备一、发包方:
18、1 .月 日前做好建筑红线以外的三通,负责红线外进场道路的维修。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同.月 日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的 需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。2 .本合同签订后 天内提交建筑许可证。3 .合同签订后 天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图 份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)份。4 .组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会 审,并做好三方签署的交底会审纪要在 天内分送有关单位,天内提供会审纪要和修改施工图 份。s承包方
19、:1 .负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、 使用和维修工作;.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;2 .编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划, 材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划, 送发包方。第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 天(日历天),自 年 月 日开工至 年月 日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。二、开工前 天,承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇以下情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:1 .按施工准备规定
20、,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;2 .凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、酉己、代、换而影响进度;3 .不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;4 .在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;5 .非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;.人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要
21、求到达:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同二承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑 工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守以下规定:1 .由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有 关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;2 .由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有 质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意 并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;3 .隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行 下一道工序;4 .承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质 量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督 站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间 验收;5 .承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和 当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质 量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督 站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过
限制150内