绿化工程合同书 绿化工程合同印花税税率(十六篇).docx

《绿化工程合同书 绿化工程合同印花税税率(十六篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿化工程合同书 绿化工程合同印花税税率(十六篇).docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、绿化工程合同书绿化工程合同印花税税率篇一承包方（己方）：为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将委托给 乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结 合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 一、工程地点：二、工程内容：土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。以上项H经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要 求施工。三、工期1、开工日期：本项目工程从年 月 日起至年 月口止，共个日历天2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺 延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期

2、顺延。四、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程, 则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法：1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%, 即人民币整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30席,即人民 币整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20$,即人民币整。4、竣工

3、验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币整。 七、工程质量：1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工 规范进行施工，完工后达到级。2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要 求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返 工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告 后天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补 充合同

4、及有关园林绿化标准给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要 求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及 增加工程的签证清单进行结算，并于个工作日内结算完毕。九、延期违约责任：乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚 条7. 4款下浮。第九条违约责任.承包方的责任（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币元作为逾期违约金。1 .发包方的责任（1）未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。（2）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或

5、其他问题， 由发包方承担责任。第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接 向 人民法院起诉。第十一-条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特 殊条款第十二条附则其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。 合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。 本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满 后自然失效。本合同正本2份，其中发包方执1份，承包方执1份，副本2份，发包方执 1份，承包方执1份。发包方（盖章） 承包方（盖章）法定代表人（

6、签名）： 法定代表人（签名）：委托代表人（签名）： 委托代表人（签名）：签约日期： 年 月一日签约日期： 年 月日绿化工程合同书绿化工程合同印花税税率篇七绿化工程合同（一）发包方（甲方）：承包方（己方）：为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将？委托 给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则， 结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 一、工程地点： 二、工程内容：土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要 求施工。三、工期1、开工日期：本项目工程从年

7、 月 日起至年 月 日止，共个日历天2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺 延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：？整。若施工过程中甲方有变更需要增加工 程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法：1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%, 即人民币整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2、待完

8、成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30乐 即人民 币？整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币？整。 4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币？整。 七、工程质量：1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工 规范进行施工，完工后达到级。2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要 求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返 工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。八、工程

9、竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告 后天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补 充合同及有关园林绿化标准给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要 求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及 增加工程的.签证清单进行结算，并于个工作日内结算完毕。九、延期违约责任：乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚 人民币？元：若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币？元。若因甲方责 任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工 期可顺延。如

10、甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工 程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理：1、期限：以工程竣工验收合格之口起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣 工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修 剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。 十一、合同生效与终止：本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合 同即告终止。十二、合同份数。本合同一式？份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执？份。其它由

11、甲 乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方代表（盖章）一乙方代表（盖章）合同签订日期：签约地点：绿化工程合同（二）发包方（甲方）：承包方（己方）：经公开招标，甲方将绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职 责，特签订本合同，条款如下： 1、工程地点：。2、工程总造价：万元（大写）。3、工期乙方确保在 年 月 日开工，于 月日完工，工程标准达到合格级。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题； 甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材

12、 料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的3；半年后经复验合格，再付合同价 的1/3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。6、工程质量（1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所 有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；（2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成 返工，其费用由乙方全部负责；（3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；（4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求。（1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护

13、物，以免磨伤树皮；（2）栽植后及时封堰浇透水；（3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；（4）苗木要及时防治病虫害；（5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；（6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木 个月，养护标准达到,其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任甲方责任：（1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每 推迟一天偿付给乙方逾期违约金 元。（2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款 的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由 乙方自行承担。（2）

14、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按 期完成的，每推迟一天罚款 元。9、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方 后条款终止。10、合同份数本合同一式 份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。11、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方（盖章）： ?乙方（盖章）：年月日？年月 签订地点： ?签订地点：绿化工程合同书绿化工程合同印花税税率篇八基于一般的常识，应当说，园林绿化工程与土建工程项目有其相似的一面。这里 所说的相似，指园林绿化工程的景观小品、园林建筑、如亭、廊、园路、栏杆、景

15、墙、铺装、景桥、驳岸等所使用的钢筋、水泥、木料、砂、石子方面的建筑材料相 同，及由此所套用的施工规范相同。这就是平常所说的，园林绿化工程中包含着 土建部份。对于如何实现园林绿化工程土建部份的质量把关，作为工程管理人员， 亳无疑问必须熟悉与掌握土建部份的施工规范，对于较大的园林建设项目，还必 须相应配备土建方面的专业人员。然而，园林绿化工程与土建工程相比，尽管有 其相似的地方，却有着很大的不同，有些方面甚至是质的区别。正是这些区别，构 成了园林绿化工程独有的特点。1、园林绿化工程的大部份实施对象，都是有生命的活体。通过各种色彩植物、花 卉、树木草皮的栽植与搭配，利用各种苗木的特殊功能，来达到清洁

16、空气、吸尘降 温隔音，营造与美化生活环境，它是源于林业与其他种植业而又有别于林业与其 他种植业的特殊行业。2、“三分钟七分管”，而且，种是短暂的，管是长期的。只有进行不间断的精心养 护管理，才能确保各种苗木的成活率和良好长势，否则，就难以达到生态环境景 观的特殊要求和效果。这就决定了，园林绿化工程建成后必须提供养护计划和相 关的资金投入。3、追求工程的艺术美。如果说，任何建筑都讲究美观的话，那么，园林绿化工程 在景观小品、植物配置、古典建筑等方面则更讲究艺术性，其效果要给人以格外 美的感受。而这一点在某些设计部位可能难以达到，需要通过工程技术人员创造 性的劳动，去实现设计的最佳理念与境界。比如

17、假山堆叠、黄石驳岸、微地形处理 等，同一张设计图纸，在相邻的工地上，由于施工人员技能、熟练程度不同，出来 的艺术效果、气势就完全不同，观感反差较大，这就给工程管理人员提出了专业 上的深层次要求和对于园林艺术美的特殊处理要求.4、除大的公园建设项目外，一般来说，园林绿化工程均作为建筑配套附属工程出 现，其规模较小，而且工程量分散不便监督管理。处F这样的情况，有两种现象 较为普遍。一是少数业主认为园林绿化工程不会出大乱子，大不了死几棵树，把 投资控制到不合理的程度，主张谁的标低谁中标。这无意中迎合了社会上一段时 间所刮的“投低标”风，给工程质量监管留下了严重隐患，更使管理处于一种两难 境地。二是因

18、为工程量小分散、战线长，往往使工程管理顾此失彼，容易使一些素 质较低的施工单位乘虚而入，钻空子，做手脚，极难全面控制工程质量。上述现象 对业主来说可能无所谓，可是对园林绿化工程管理来说却增加了很大压力，从目 前看是必须面对的一种挑战。5、园林绿化工程的植物材料，其市场价格浮动比较大，难以准确把握;其栽植劳 动定额，国家目前沿无统一的标准规定，各地的计算法也不很一致。有人认为园 林绿化工程利润丰厚、风险不大，于是出现了 “挂靠”现象。其结果是，一旦中标， 付给出面招投标单位-一定比例的管理费用，便由他们自行组织管理施工。工程开 工后，现场管理“五大员”迟迟不到位，有的甚至连施工的基本规范、基本程

19、序、 基本资料都不清楚。试想，这样的施工，哪能确保实现园林绿化工程质量控制目 标?再一种情况是，极少数施工企业，中标后为了图省事，以收取一定的比例费用， 干脆将工程转包他人施工，这就是园林绿化工程的“剥皮”现象。这种现象同样会 给园林绿化工程质量目标的控制造成较大的危害。绿化工程合同书绿化工程合同印花税税率篇九甲方：乙方：为了完成商定的施工项目内容，明确双方权利和义务，经双方协商一致，签订本 合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包范围和内容：花坛、苗木栽植4、承包方式：由乙方包工、包料。二、工程期限：20xx年10月28日20xx年11月12日三、工程造价：本工程造价117

20、30.8 （壹万壹仟柒佰叁拾元捌角整）四、工程价款的支付该项目全部完工后，经甲方组织验收合格后付95%,留5%做为工程质量保证金， 养护期满后付清余款。五、苗木养护期：六个月。六、工程质量和检查验收质量标准：达到城市绿化施工及验收规范和工程施工图标准 七、附则本合同未尽事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，共同遵守。自签订之日起生效，工程价款结 清后自动失效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年一月一日 绿化工程合同书绿化工程合同印花税税率篇十甲方：乙方：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及

21、有关规 定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程工期：开工时间：年一月一日竣工时间：年一月一日5、管护时间：工程竣工初验合格起止年月一日止。6、验收移交时间：管护期满后甲乙双方组织验收，验收合格后7日内移交给甲方。 二、工程要求严格按绿化设计图纸及报价表规范操作，每个环节必须服从甲方管理，验收后方 可进行下道程序。三、验收1、按国家标准及甲方要求，由甲、乙双方组织验收。2、乙方提交验收申请书后，因甲方原因10天内未组织验收视为合格，自动验收 和移交。四、结算与付款方式工程结算以工程报价表单价，按实际完成工程量结算，总价

22、下调3. 3%工程完工初 验合格后一个星期内付清工程款的85%,管护期满后，经甲方验收合格一个月内付 清剩余款。五、甲方责任义务1、施工中和管养期内，乙方所需的水、点由甲方负责提供，费用甲方承担。2、乙方所栽树苗在管护期内，甲方有义务协助防止人为破坏，乙方不承担责任。 六、乙方责任义务1、严格按照施工规范的要求进行施工安装操作。2、服从甲方施工现场管理。3、严格按照设计图纸约定的材料进行施工。4、严格按合同约定的施工工期进行施工。5、乙方必须严格贯彻国家有关安全生产方针、加强安全教育，做到安全施工。 七、双方约定1、双方应按质、按时、按量完成工程任务，推迟完工罚款200元/天，罚款从工 程费中

23、扣除。2、双方在履行合同过程中，如有违约，违约方应向守约方支付合同总价30%的违 约金，并承担因违约行为给对方造成的经济损失。3、因甲方现场协调原因造成延误，责任由甲方负责，乙方工期可顺延。4、如因甲方原因未按时付清款项及余额，乙方所施工项目产权归乙方所有，甲方 不得干预。5、因甲方设计原因导致积水使苗木死完和楼面荷载过重导致的问题，乙方不承担 责任。八、争议合同在履行过程中发生争议，双方友好协商，达不成一致意见，可向合同鉴定地 所在人民法院诉讼。九、合同份数本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具同等的法律效力。十、其他本合同未尽事宜，经双方友好协商解决。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（

24、签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日绿化工程合同书绿化工程合同印花税税率篇十一发包方：（简称“发包方”）承包方：（简称“承包方”）工程内容：一、树苗搬移1、宿舍楼门口树池内的桂花树由于长势不好，商定更换同等大小（已指定）的桂 花树，原先的桂花树移至运动场所内指定地点，由承包方移植包成活，发包方支 付费用计 万元。2、棒杰新厂区桂花树移至宿舍楼指定区域（已实际确定）,移植费用每株 元，按实际移植数量计价。3、原种植桂花株，已确认死苗株，商定不再购新苗补植，按当时购价每株 元，合计人民币 元，抵付移植苗费用，多退少补。二、新增树1、地下室树池，大树池种植竹一丛（数量20株，高度为5米），四小树

25、池为小球 类树，价格详见报价确认单。2、观玉兰地段种植小树苗，部份地段植草皮，价格详见报价确认单；少部分人工 损坏的补苗，按补苗按实际数量计价；结算工程款按实际数量确定。三、工期及养护期1、原则上在 年 月底前完成，少量因树的移栽季节相关，可相应顺延,但须在年月中旬前全部完成。2、苗木养护周期为一年，苗木种植日期即为养护周期开始时间。成活苗按现时计 算。四、承包方式及价款支付1、本工程采用固定单价承包，包成活，承包单价包括起苗、运输、种植、基肥、 检疫检验，养护管理、人工费、安全文明施工等费用；此工程款包含税金及各项费 用。2、工程完成验收后，结算工程款，预留1M呆成活费，承包方提供正式发票后

26、，个工作日内由发包方支付。五、此合同如有异议，双方协商解决：协商不成，由当地仲裁机构仲裁或当地法院 判决。六、此合同一式四份，双方签字后生效，发包方、承包方各执2份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月一日年月日绿化工程合同书绿化工程合同印花税税率篇十二发包方： 公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合这一 次工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况.工程名称： 项目外环境景观及 景观园林绿化工程；.工程地点：；1 .工程承包范围和内容： 园林景观、景观工程、

27、 景观工程（含各出入口）绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）这一次工程施工图的深化、优化设计由乙方负责， 如这一次工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该 工程的施工，则甲方支付该项服务费用 元予乙方。2 .承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包 税金、包文明施工及包深化、优化设计等。第二条工程期限.这一次工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为 年 月 日O1 .如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延， 并用书面形式确定顺延期限。（1）发包方在合同规定开工日期前 天

28、，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者；（2）明确由发包方负责供应的建筑材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定 的时间进场，或进场的建筑材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶 段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；（3）在施工中因停水、停电连续影响小时以上者；（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工 者；（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购建筑材料价差款而影响施工进 度者；（6）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震 等）而影响工程进度者；（7）发生重大设计变更。第三条

29、工程合同造价：1 .这一次工程合同预算造价为人民币元，即人民币佰拾 万 仟 佰 拾 元整（含税）2 .按照第八条标准按实际工程量进行结算。 第四条建筑材料、设备供应、检验.进口特殊建筑材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点 之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责：1 .成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包 方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得 挪用，丢失或损坏；.所有建筑材料设备、成品、半成品均应附有合格证。2 .已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。3 .具有合证书建筑建筑

30、材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验， 检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担；如属不合格产品， 检验费用由承包方负担。4 .没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑建筑材料、 设备、构配件等，承包方不得用于这一次工程。5 .乙方已预定或已采购的建筑材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。 第五条工程质量和检查验收.这一次工程质量要求为优良；1 .承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工， 并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查；.发包方聘用的现场监理工程师为 ：2 .承包方应按工程进度，及时提供关于工程质

31、量的技术资料，如建筑材料、设备 合格证、建筑材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。3 .隐蔽工程由承包方自检后，填写隐蔽工程验收单通知现场监理工程师或工 程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后24小时内应到现场检 验，认可签证后，方可进行下一工序施工。4 .工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家 颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。5 .工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书， 经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后， 双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。6

32、 .已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。7 .工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施 工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费 由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时 间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条施工设计变更.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方 不得擅自修改。1 .施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前 天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定 单和修改图纸作为合同的补充文件。2 .当修改图

33、纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条 件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备 调迁、建筑材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。3 .承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议, 经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施；.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求 确认；（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与 实际不符；（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发

34、生了预料不到的特殊困难等。（4）确认的出实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发 包方承担。第七条双方负责事项.发包方（1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包 括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；（2）在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以 内距建筑物不大于 米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；（3）根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电 的需要；（4）按规定提供施工场地：（5）合同签订后 天内（以收签最后一张图纸为准）向承包方提供完整的施工技术资料 套；

35、（6）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标 控制点；（7）组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要, 并在 天内分送有关单位；（8）审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款：（9）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工 程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程 中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。（10）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。1 .承包方（1）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；（2）编制施工

36、组织设计（或施工方案）施工总进度计划、建筑材料设备及成品半 成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包 方及有关单位：（3）按双方商定的分工范围，做好建筑材料和设备的采购、供应和管理；（4）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期 完工和交付；（5）在交工前应负责保管，并清理好场地；（6）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；（7）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。 第八条工程价款的支付与结算.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的%；1 .乙方完成合同工程量的%时，甲方在收到乙方的工

37、程款申请报告后十个工 作日内付至合同总价%进度款；.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价 与进度款；人民币无；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币元。若因甲方责任 或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期 可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程 进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理：1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣 工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及

38、时中耕除草、施肥、修 剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。 十一、合同生效与终止：本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合 同即告终止。十二、合同份数。本合同一式份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执份。其它由甲乙双方 分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方代表（盖章）乙方代表（盖章）合同签订日期：签约地点：绿化工程合同书 绿化工程合同印花税税率篇二甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法及其他法律、 法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就绿化施工、

39、道路改建、养护事项协 商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：二、质量与技术要求按照国家园林绿化工程要求，组织栽植和施工。三、工程造价工程合同造价为人民币（大写：元），工程包含绿化范围内的管线和地面铺设、树 木栽植等施工项目。对甲方增加或调整的原规划设计的施工项目，按实际计量的工程品和工程齐整变 更，与乙方进行结算。四、乙方将苗木运送甲方指定地点，并由乙方安排专人栽植，由甲方提供水电，乙 方负责机械设备、人工的安排及费用。五、付款方式本工程合同签订后，由甲方向乙方先预付合同价款的;工程完工后，甲方 一次性付清剩余工程款，具体金额以实际工程量进行结算。六、工期 个月。时间从

40、年月日起至年月日止。遇恶劣天气或不可抗拒的自然因素，工期顺延。七、双方责任1、甲方委派的有关问题，对乙方栽植苗木的质量和各个环节进行监督。2、施工中注意安全保护，出现安全事故由乙方自行承担。2 .工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程 结算后七天内付至结算总价的%工程款：留结算价的5%尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后天内分别一次支付给承包方。3 .发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。4 .确因发包方拖欠工程款、代购建筑材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、 窝工损失的，应由发包方承担。5 .这一次工程造价结算方式按下列情况办

41、理：5.1 工程量以审杳后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量 进行计算；园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年广东省园林建筑 绿化工程综合定额按定额计价；5.2 安装工程项目费计取套用广东省安装工程综合定额按定额计价；园林建筑、绿化工程结算造价按 建设工程造价管理站于7月12日颁发的二00三年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算：水电安 装工程结算造价按 建设工程造价管理站于207月12日颁发的二00三年安装工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算；5.3 5园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的7月份xxx 建筑工程、安装工程、园林绿化工程

42、建筑材料、苗木价格表，发包方可指定部分 建筑材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等；发包方指定的建筑材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同 第八条7. 4款下浮。 第九条违约责任1 .承包方的责任（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币 元作为逾期违约金。2 .发包方的责任（1）未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工口期得以顺延。（2）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题， 由发包方承担责任。第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方

43、可直接 向 人民法院起诉。第十一条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特 殊条款第十二条附则其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。 合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满 后自然失效。本合同正本2份,其中发包方执1份，承包方执1份，副本2份，发包方执 1份，承包方执1份。发包方（盖章） 承包方（盖章）法定代表人（签名）法定代表人（签名）委托代表人（签名）委托代表人（签名）签约日期：年 月一日签约日期：年 月日绿化工程合同书绿化工

44、程合同印花税税率篇十三甲方（建设方）：乙方（施工方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合 同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和工程范围：二、合同工期1、开工日期：一年一月日2、竣工日期：一年一月H三、质量标准本工程执行，工程质量标准合格。四、合同价款1、该工程造价以竣工后实际工程量结算。1、该工程造价以实际工程量的双方议定价格为依据，以总承包形式而定，总承包 价格为（：元）大写：3、工程款在工程验收后一次性结清。4、养护期从 年 月 日到 年月 日为止。

45、五、双方权力与义务（一）、甲方1、办理施工所需的证件、批件，提供有关隐蔽、障碍物资料。2、提供施工所需水源、电源等保证施工需要，水电费由乙方承担。3、协调处理施工场地周闱地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。4、派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程 和合同执行情况监督检查，负责工程中的验收和其它必须的签证。5、组织对工程的竣工验收。（二）、乙方1、根据甲方委托，在其承揽的工程范围内，完全全部工程。2、施工场地清洁卫生，执行行业文明施工要求。3、对施工场地周围的管线和邻近建（构）筑物实施保护。4、遵守政府有关部门对施工场地、交通、噪音及环保和安全生产等内容的规定

46、。5、严格施工，确保工程质量，并按合同规定的时间如期完成和交付。6、提供竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收六、施工安全工程参与各方按照国家建设安全生产相关规定负责工程项目施工安全，承担相应 安全责任。七、其他1、未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。2、本协议一式四份，甲方两份，乙方两份，自签字之日起生效，具有同等的法律 效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年一月一日 年月日 绿化工程合同书绿化工程合同印花税税率篇十四 工程名称： 工程地点： 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行 园林

47、绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、工程内容包括等工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。 二、工程造价：乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化一类 工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为 人民币元。三、付款方式：1、方签订合同后，甲方支付工程造价的%给乙方作为工程预付款。2、工程完工甲方初验合格后付款项%,余款待保养期满（三个月）甲方验收 合格后十天内一次付清。四、工期1、本工程总工期 天（日历从开工之日算起）。2、开工日期 年 月 日。3、竣工日期年 月 日。五、双方责任：（-）甲方责任：1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。（二）乙方责任：1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100机保养期内补 种苗木的保养顺延1个月。3、工程竣工后清理现场，做到工