建设工程合同 专用合同条款【实用范文模板】.docx

《建设工程合同 专用合同条款【实用范文模板】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同 专用合同条款【实用范文模板】.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程合同专用合同条款1. 一般约定词语定义与解释1.1.1 合同1. 1.8其他合同文件包括： O3法律适用于合同的其他规范性文件：o技术标准1.4 . 1适用于工程的技术标准包括： O国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：9提供国外技术标准的名称：;提供国外技术标准的份数：;提供国外技术标准的时间：提供国外技术标准的费用承担：1. 4. 3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:任保险。13 .知识产权13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程 自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求 或其他类似性质的文件的著作权的归属： O关于发包人提供的上述文件的使

2、用限制的要求：O关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：O关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：O13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用 费的承担方式：O.违约责任14.1 发包人违约责任1. 1发包人支付设计人的违约金： O2发包人逾期支付设计费的违约金:14. 2设计人违约责任1设计人支付发包人的违约金：O14. 2. 2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：O设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：O14. 2. 3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：O14. 2. 4设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：o. 2. 5设计人未经发包人同

3、意擅自对工程设计进行分包的违约 责任：O14 .不可抗力1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的 其他情形：o.合同解除16. 2有下列情形之一的，可以解除合同：(3)暂停设计期限已连续超过天。16. 4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 天内。17.争议解决17. 3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：O17. 3. 1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：O选定争议评审员的期限：0评审所发生的费用承担方式： O其他事项的约定：O17. 3. 2争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：17. 4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发

4、生的争议，按下列第 种方式解决:(1)向 仲裁委员会申请仲裁;(2)向 人民法院起诉。18.其他(如果没有，填“无”)附件附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4：设计人主要设计人员表附件5:设计进度表附件6:设计费明细及支付方式附件7:设计变更计费依据和方法1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：O6联络1. 6.1发包人和设计人应当在一天内将与合同有关的通知、 批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决 定等书面函件送达对方当事人。1.6 . 2发包人与设计人联系信息发包

5、人接收文件的地点：;发包人指定的接收人为：;发包人指定的联系电话及传真号码：;发包人指定的电子邮箱： O设计人接收文件的地点：;设计人指定的接收人为：;设计人指定的联系电话及传真号码：;设计人指定的电子邮箱：O8保密保密期限：。2.发包人发包人一般义务2. 1.3发包人其他义务：o2发包人代表发包人代表：姓名：;身份证号：;职务：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：O发包人更换发包人代表的，应当提前 天书面通知设计人。1. 3发包人决定2. 3. 2发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决 定。3.设计人设计人一般义务3.1.1 设计人（需/不需）配合

6、发包人办理有关许可、 批准或备案手续。3. 1.3设计人其他义务:3. 2项目负责人3. 2. 1项目负责人姓名：;执业资格及等级：注册证书号：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：；设计人对项目负责人的授权范围如下：3. 2. 2设计人更换项目负责人的，应提前一天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：3. 2. 3设计人应在收到书面更换通知后 天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：3. 3设计人人员 3. 3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限3. 3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任:o 3. 4设计分包3.4. 1设计分包的一

7、般约定禁止设计分包的工程包括：o主体结构、关键性工作的范围：3. 4. 2设计分包的确定允许分包的专业工程包括： 其他关于分包的约定：O设计人向发包人提交有关分包人资料包括：O3. 4. 4分包工程设计费支付方式:3. 5联合体3. 5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：5.工程设计要求工程设计一般要求5.1. 2.1工程设计的特殊标准或要求:O1.2. 2工程设计适用的技术标准：o5.1. 2. 4工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：O3工程设计文件的要求5 . 3. 3工程设计文件深度规定：O3. 5建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：6 .工程设计进度与周期工程设计进度计划6.

8、1. 1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：O合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：O2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：。6. 3工程设计进度延误3.1因发包人原因导致工程设计进度延误(4)因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：O设计人应在发生进度延误的情形后一天内向发包人发出要 求延期的书面通知，在发生该情形后一天内提交要求延期的详 细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在一天内进 行审查并书面答复。7. 5提前交付工程设计文件5. 2提前交付工程设计文件的奖励：7 .工程设计文件交付工程设计

9、文件交付的内容7.1. 2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为:8 .工程设计文件审查1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过一天。8. 3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在天内，向政府有关部门报送工程设计文件。9. 4工程设计审查形式及时间安排:9 .施工现场配合服务1 .1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内 容包括：o9 . 2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 时间内提供施工现场配合服务。10 .合同价款与支付2合同价格形式(1)单价合同单价包含的风险范围：O风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法:(2)总价合同总价包含的风险范围:风险费用的计算方法:风险范围以外合同价格的调整方法:(3)其他价格形式:10. 3定金或预付款10. 3.1定金或预付款的比例定金的比例 或预付款的比例O10. 3. 2定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间：,但最迟应在开始设计 通知载明的开始设计日期 天前支付。n.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计 周期的要求事项发生后一天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后一天内向发包人提供证明设计 人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的一天内，予以书面答 复。12.专业责任与保险12. 2设计人(需/不需)有发包人认可的工程设计责