湖南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务强化训练试卷B卷附答案.doc

《湖南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务强化训练试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务强化训练试卷B卷附答案.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、湖南省湖南省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务强化年一级建造师之一建矿业工程实务强化训练试卷训练试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、承发包双方在施工合同中约定的和合同价款无关的事项有（）。A.投标保证金的数额、支付方式及时间B.工程价款的调整因素、方法、程序、支付方式及时间C.承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整方法。D.工程竣工价款结算编制与核对、支付方式及时间【答案】A2、单项工程施工组织设计适用于（）。A.矿区项目B.矿井项目C.井筒项目D.冻结井筒施工项目【答案】B3、基坑土方开挖时，安全措施不妥当的是（）。A.土方

2、开挖时，应防止附近已有建筑物发生下沉和变形B.基坑周边的堆载不得超过设计荷载的限制条件C.土方开挖完成后应立即封闭D.开挖基坑时应一次挖全深【答案】D4、边坡高度 H 大于（）为超高边坡。A.100mB.300mC.400mD.500m【答案】D5、关于施工进度计划安排的说法，错误的是（）。A.安排技术力量雄厚的队伍施工主要矛盾线上的工作，缩短建井工期B.涌水量大的矿井巷道宜采用上山掘进C.涌水量大的矿井巷道宜采用上山开采D.为了缩短井巷工程主要矛盾线的长度，经建设单位、设计单位同意即可增加措施工程【答案】D6、黏土通过土的分类方法很多，按（）可分为坚硬黏土、硬塑黏土、可塑黏土、软塑黏土和流塑

3、黏土。A.塑性指数B.液性指数C.颗粒级配D.颗粒大小【答案】B7、钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是()。A.结构吊装B.大模板施工C.一般现浇工艺D.爬模施工【答案】D8、按炸药使用条件，工业炸药分为（）大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A9、在下列状况中，承包商应向发包商追究损失的是（）。A.因停电 6h 的误工B.因承包方采用新技术增加的费用C.因发包方耽误使承包方延长 2d 工作D.因第三方未完成“三通一平”的延误【答案】D10、矿井定向就是（）A.确定井下巷道的方向，B.将矿区地面平面坐标系统传递到井下，C.进行两个立井的贯通测量，D.采用水准测量导入平面坐标系统，【答案】B1

4、1、井巷贯通测量的几何要素不包括()。A.中心线坐标方位角B.腰线倾角C.贯通偏差D.贯通距离【答案】C12、预裂爆破的正确做法是()。A.采用耦合装药B.在主爆区之前起爆C.在开挖边界外布置密集炮孔D.不可用于深孔爆破作业【答案】B13、下列属于人为产生的矿井通水通道为（）。A.压力裂隙B.导水陷落柱C.岩溶塌陷D.封闭不良的钻孔【答案】D14、采用振动爆破揭开有煤（岩）与瓦斯突出危险的煤层时，采用（）的煤矿许用毫秒电雷管且不应跳段使用。A.铜脚线B.铁脚线C.铝脚线D.铝合金脚线【答案】A15、矿井定向就是（）A.确定井下巷道的方向，B.将矿区地面平面坐标系统传递到井下，C.进行两个立井的

5、贯通测量，D.采用水准测量导入平面坐标系统，【答案】B16、单项工程施工组织设计适用于（）。A.矿区项目B.矿井项目C.井筒项目D.冻结井筒施工项目【答案】B17、矿井进行井上下的联系测量，至少应满足()的要求。A.重复进行两次B.连续进行两次C.独立进行两次D.两人进行两次【答案】C18、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括（）nA.工序的工程量B.工序的辅助时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B19、室内地面涂料防水的防水层完工后，应进行蓄水试验，蓄水时间为()。A.612hB.1224hC.2448hD.4872h【答案】C20、下列对网络计划编制的要求

6、中，正确的是()。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短的工时结果【答案】A21、按炸药使用条件，工业炸药分为()大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A22、平巷断面尺寸要根据通过巷道的运输设备等因素来确定，并最后用（）校核。A.通过的风速B.预计产煤量C.运输设备的类型D.各种安全间隙【答案】A23、确定屋面防水卷材采用搭接法铺贴时，其搭接方向和长度与（）无关。A.屋面高度B.主要风向C.粘贴方法D.卷材性质【答案】A24、工程建设标准强制性条文（矿山部分）规定，矿井初步设计应根据（）审批的地质勘探报告进行。A.国家或省级矿产储量委员会B.设

7、计单位上级主管部门C.设计单位技术负责人D.勘察单位上级主管部门【答案】A25、在城市、大海、河流、湖泊、水库、地下积水下方及复杂地质条件下实施地下爆破时，应作（）。A.专项安全设计B.应急预案C.专项演练D.专项安全设计和应急预案【答案】D26、矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁（），严格执行敲帮问顶制度。A.空顶作业B.临时支护C.超前支护D.先支后挖【答案】A27、在工程的安全生产管理体系中，（）是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部门D.生产经营单位【答案】D28、下列立井施工采用吊桶提升的安全

8、要求，说法正确的是（）。A.悬挂吊桶的钢丝绳应设稳绳装置B.吊桶内的岩渣应高于桶口边缘 0.1mC.吊盘下吊桶无导向绳的长度不得少于 40mD.乘桶人员必须面向桶内，不得向桶外探头张望【答案】A29、当地基软弱土层厚，荷载大而建筑面积在太大时，应采用（）基础。A.筏形基础B.柱下条形基础C.箱形基础D.扩展基础【答案】C30、北方高寒地区抗冻性要求较高的地下建筑混凝土自防水施工，宜选用()防水混凝土。A.引气剂B.减水剂C.密实剂D.膨胀剂【答案】A31、当工序成本没有超支时，引起实际开支与计划不符的原因是（）。A.因施工发生困难B.施工质量出现偏差C.施工进度与计划不符D.设备购置不当【答案

9、】C32、大型设备基础的封闭式施工方案是指（）。A.大型设备基础施工应将周围封闭B.冬期施工，搭设临时大棚施工设备基础C.大型设备基础施工完毕后应及时封闭D.先吊装完厂房主体结构，再施工大型设备基础【答案】D33、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等罐室交接班【答案】B34、对于立井井筒基岩的短段掘砌作业，井壁现浇混凝土衬砌时通常采用()模板。A.拆卸式金属B.伸缩式金属活动C.整体滑升D.预制混凝土拼装【答案】B35、影响基坑稳定性的说法，不正确的是（）。A.地下水是影响基坑稳定的不

10、利因素B.动荷载的作用，造成土体失稳。C.土的冻融影响会降低土体的内聚力造成塌方D.土坡越陡对基坑稳定越有利【答案】D36、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B37、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为（）。A.专项承包B.项目承包C.项目总承包D.阶段承包【答案】C38、根据矿井防治水工作的相关规定，关于井下探放水的要求，错误的是()。A.采用煤电钻在煤层中进行钻孔探放水B.主要探水孔的位置应由测量人员标定C.打钻地点附近应安设专用电话D.打探水钻孔前应先清理巷

11、道和排水沟【答案】A39、机械落矿法主要用于开采（）的软矿石和煤矿。A.f2?3B.f3?4D.f3?4【答案】D40、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C41、巷道掘进中，关于炮孔布置的要求，说法错误的是（）。A.有较低的炮眼利用率B.块度均匀，大块率少C.爆堆集中，飞石距离小D.不会损坏支架【答案】A42、不应计入招标所要求的到位资金的是（）。A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D.融资资金【答案】A43、以下有关

12、巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行B.撤换支架前，应先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架【答案】D44、下列钢材加工方法，不属于热处理方法的是()。A.正火B.热轧C.退火D.淬火【答案】B45、比较掘进和支护的先后，沉井法是属于()性质的方法。A.掘进与支护平行施工B.超前支护C.掘进与支护交错进行D.滞后支护【答案】B46、立井特殊法施工中，利用钻井法开凿井筒时，钻井泥浆浆面必须高于地下静止水位（）m。A.0.1B.0.5C.1.0D.1.5【答案】B47、矿

13、业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.要同时明确协调内容和关系B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期【答案】D48、砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于()的地基加固效果最明显。A.素填土B.杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】C49、矿井的定向测量包括两种方法，它们是()。A.一井导入和两井导入B.几何定向和物理定向C.平硐定向和斜井定向D.立井导入和斜井导入【答案】B50、矽肺病的预防措施是“风、水、密、净和护”五个方面，其中“护”是指（）。A.采取个体防护措施B.采取对矿尘设置护栏C.对矽肺病患者采取保护措施D.在作业区实行洒水防护【答案】A多选题（共

14、多选题（共 2020 题）题）1、井巷贯通测量中，井巷贯通一般分为()类型。A.一井内巷道贯通B.两井之间的巷道贯通C.立井贯通D.斜井贯通E.同向交错贯通【答案】ABC2、地下连续墙的导墙的作用有（）。A.挡土B.测量基准C.槽段分隔D.泥浆人口E.截水【答案】AB3、对合同内容的认识，说法正确的是（）。A.合同中的纠纷处理方法可定为协商B.安全要求也是矿业工程承包的基本内容C.项目变更的同时合同也应进行变更D.考虑合同的价格形式应结合项目性质E.无论主观故意和无意违约都应承担相应责任【答案】BD4、矿井井底车场副井系统硐室包括（）。A.排水泵房B.变电所C.装载硐室D.井底矿仓E.水仓【答

15、案】AB5、目前爆破工程中常用的非电起爆方法包括（）。A.电子雷管起爆法B.导火索起爆法C.导爆索起爆法D.导爆管雷管起爆法E.继爆管起爆法【答案】CD6、关于矿业工程招标投标的说法，正确的有()。A.回风立井井筒检查孔资料是该井筒项目招标必须提供的资料B.普通法施工的立井井筒工程项目可分段招标C.招标人采用自行招标须向有关行政监督部门进行备案D.投标人拥有专利优势的工程项目，可采用“下限标价”的策略E.增加建议方案法是投标人发挥自身优势的一种投标策略【答案】AC7、电力起爆系统的组成包括（）。A.导线B.导火索C.电雷管D.起爆电源E.炸药【答案】ACD8、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘

16、的临时设施有()。A.临时炸药库B.临时油脂库C.临时锅炉房D.矸石场E.混凝土搅拌站【答案】BD9、关于矿山工业场地总平面布置，符合其正确的设计原则的做法有()。A.至少需要布置下矿井设施和选矿厂B.满足矿井建设技术先进性的要求C.有发展远景的考虑同时也考虑少占耕地D.根据需要布置有两个工业场地E.根据需要布设有矿井汽车运输系统【答案】CD10、选择防水涂料种类的主要依据是（）。A.施工方法B.工程的防水等级C.地下水位情况D.结构环境E.防水层厚度【答案】BCD11、矿山工程项目的设计，必须遵循以下()要求。A.设计依据的勘察报告要达到一定深度要求B.设计依据的勘察报告要由建设单位批准C.

17、不同的设计阶段应提供相应的不同深度的设计D.设计单位的资质等级和业务范围符合任务要求E.经设计单位同意后施工单位可以对设计进行重大修改【答案】ACD12、工业炸药按炸药主要化学成分分类包括（）A.混合炸药B.单质炸药C.硝铵类炸药D.硝化甘油类炸药E.芳香族硝基化合物类炸药【答案】CD13、对矿业施工中的工程，查处的事故隐患要做到（）。A.定罚金B.定领导责任C.定整改责任人D.定整改措施E.定整改验收人【答案】CD14、“一通三防”是指（）。A.通风B.防瓦斯C.综合防尘D.防火E.防汛【答案】ABCD15、关于混凝土井壁施工模板的说法，正确的是()。A.长段井壁施工可采用滑升模板B.喷混凝

18、土施工要采用木模板C.掘砌混合作业采用金属整体移动模板D.掘进段高确定整体金属模板高度E.炮眼深度 1m 时整体金属模板高度应有 1.5m 以上【答案】ACD16、露天深孔爆破的起爆顺序包括（）。A.排间顺序起爆B.波浪式起爆C.楔形起爆D.斜线起爆E.排间间隔起爆【答案】ABCD17、缩短井巷工程建设工期的有效措施有()。A.合理安排工程开工顺序B.增加工作面施工人员C.开掘措施工程，提前施工后续关键工程D.加强关键路线各工序衔接E.合理组织安排关键线路上的巷道对头掘进【答案】ACD18、通常，将细粒含水尾矿运送到尾矿库的方法有()。A.自流B.压力输运C.水力冲刷D.浓缩后用砂泵一管道方法

19、E.自流与压力的混送方法【答案】ABD19、巷道工程质量检查内容包括（）。A.标高、坡度和方向、起点、终点和连接点的坐标位置B.中线和腰线及其偏差C.永久支护规格质量D.水沟的坡度、断面和水流畅通情况E.巷道内二氧化碳含量【答案】ABCD20、建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】AC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径 5m，掘进荒径67m，井筒深度 720m，两侧马头门各施工 20m，包含相关设备基础，管子道开口施工 5m，该项目合同工期 12 个月，自签订

20、合同之日起算，井筒平均进尺 85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工)，1 个机电队，1个运输队，1 个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间 6 个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为 4m3，主提升机为 JKZ-28155，副提升机为 JK-25115，2

21、台HZ-4 型中心回转抓岩机，1 趟 4400 金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL 一 758 吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期 25 个月，井筒施工工期 8个月，马头门施工 2 个月考虑。问题 1项目经理部配置和组织有何不妥?2项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥?3分析该项目部的劳动组织。【答案】1根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理(或工程 tfl 币)。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如

22、涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置 2 套单钩提升不妥，因为井筒净直径 5m 只能布置 l 套单钩，而且副提升机为 JK 一 2s115 也不能提升 4m3 吊桶；2 台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1 趟400 金属风筒，不能满足通风需求，以 1 趟800 胶质风筒为宜。80DGL-758 吊泵排水不妥，不能满

23、足排水深度要求。3该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底 4 个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为 6 个伞钻手，23 名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。二、某矿将井筒冻结工程发包给施工单位 A，将井筒施工工程发包给施

24、工单位B。施工期间发生如下事件：事件 1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位 B 腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位 B。事件 2：由于天降大雨，施工单位 B 的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件 3：施工单位 B 采用组合钢模板，施工至第 5 模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断开，造成事故。【问题】1事件 1 中建设单位的做法是否合理为什么 2事件 2 中设备无法按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小 3该案例中商品混凝土的技术指标是什么 4分析事件 3 中的事故原因。5冻结井筒的试挖条件是

25、什么【答案】1事件 1 中建设单位的做法不合理。理由：(1)因为建设单位的原因，导致施工单位 B 没有混凝土料场，致使施工单位 B 不具备现场配置混凝土的条件。建设单位应该提前通知施工单位 B，并与施工单位 B 进行协商。(2)建设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的。建设单位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位 B。如果确实需要商品混凝土，应该由施工单位 B 与商品混凝土供应商签订供应合同。同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2大型设备无法进场可能造成的影响：井筒施工不能按

26、期开工。开工晚，容易造成井筒被冻实。若井筒被冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3该案例中商品混凝土的技术指标包括下列指标：(1)水泥应优先选用普通水泥(425 级以上)，不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。(2)混凝土拌合水一般符合国家标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水首次使用前，应按有关标准进行检验后方可使用。当气温在 35以下时，可以用热水(水温不宜高于 6080)搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。三、背景某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单

27、位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3/h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到23m3/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20 天，要求索赔。问题 1.建设单位要求返工的主要依据是什么？应该如何应对施工单位的索赔，为什么？2.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些？3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些？4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施？【答案】1.主要

28、依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3/h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进

29、入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。四、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计

30、采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑属于几级基坑？说明理由。【答案】一级基坑(1 分);根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑(1 分)。五、某矿井主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m/h。井筒施工

31、到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23m/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 2 天。问题 1.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予

32、支持，因为涌水量超出 20mh 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案倒的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。

33、截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。六、背景某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间 20 个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)主井重车线(2)一水平运输大巷(10)采区下部车场(2)采区巷道(12)工作面准备巷道(2)工作面设备安装(2)矿井试运转(2)矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。问题 1该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推

34、算?2该矿井建井工期和总工期分别是多少?3若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。【答案】1矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备订货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50 月建井总工期分别是：20+50=70 月 3若副井比主井提前

35、结束到底，这时可能出现的情况较多：(1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。(2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。(3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。七、某矿井采用立井开拓，主、副井井筒位于同一工业广场，主

36、井井筒采用临时井架凿井，副井井筒采用永久井架凿井。主、副井井筒段采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工。井筒基岩段预计涌水量 8m3h。主、副井井筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担。该施工单位编制了矿井施工方案为：主、副井井筒交错开工，错开时间 3 个月。箕斗装载硐室与主井井筒同时施工，主、副井同时到底进行短路贯通。在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层。该含水层涌水达到 20m3h，施工单位凭借自身的施工经验，提出了采用强排水方法通过含水层，需增加费用 15 万元，该方案经建设单位同意后，施工单位完成了含水层段的掘砌工作，但造成工期延误 2 个月。事后，施工单位向建设单位提出了

37、补偿费用 15 万元和延长工期 2 个月的索赔。主井井筒通过含水基岩层后，按原掘进速度正常施工，副井井筒施工速度正常，为实现主、副井同时到底进行短路贯通，施工单位及时调整的施工方案。【问题】1副井井筒利用永久井架凿井具有哪些优缺点?2确定该矿井主、副井井筒的合理开工顺序，并说明该开工顺序的优点。3施工单位提出的索赔是否合理?说明理由。4强排水方法通过含水层对施工单位及其井筒施工会造成哪些不利影响?5为保证主、副井两井同时到底，施工单位应如何调整主井井筒的施工组织方案?【答案】1副井井筒利用永久井架凿井具有下列特点：优点：可节省临时井架的使用费，加快副井的改装速度，缩短建井工期。缺点：提前使用副

38、井井架会增加前期投资和前期准备工期，另外给井筒施工设备布置带来不便。2该矿井主、副井井筒的合理开工顺序为主井先开工，副井后开工。其间隔时间是 3 个月。该开工顺序优点是可实现主副井同时到底，同时进行短路贯通，贯通时间快，独头掘进距离短。有利于提前改装临时罐笼，加大提升能力，尽快形成井下巷道快速开拓的条件，可以缩短主副井交替装备的工期。3施工单位提出索赔合理。理由：造成工期延误 2 个月，施工单位的原因造成。因为在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层，不属于施工单位的责任，且施工单位提出采用强排水方法经过建设单位同意的。4强排水方法通过含水层对施工单位的作业环境造成不利影响有人

39、员在淋水的环境中作业，对作业质量控制不利，而且有增大安全隐患的诱因；对井筒的质量控制不利。由于淋水会沿井壁进入混凝土，会造成井壁跑浆，影响混凝土强度、外观、密实度等质量问题。5由于主井延误 2 个月，使主井延迟 2 个月到底。可暂不施工装载硐室，主井到井底车场水平先进行短路贯通。这样装载硐室就不在关键线路上，可待副井永久装备完成后，主井永久装备前完成装载硐室的施工。八、某主井井筒净直径 6m，井深 650m，表土段拟采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工。井筒检查孔资料表明，该井筒从上向下需穿过冲积层 400m、风化基岩 15m、泥岩 35m(隔水层）、砂岩含水层 10m(预计涌水量 15m3/

40、h）、泥岩45m(隔水层）、极弱含水砂质泥岩和泥岩互层 145m。建设单位根据咨询单位提供的 430m、475m 两个冻结深度方案，按照技术可行和经济合理的原则选择了430m 冻结深度方案。该井筒施工由两家矿建施工单位共同承担，其中一家单位负责井筒冻结工作，另一家单位负责井筒掘砌工作。在施工过程中，发生了如下事件：事件 1：冻结水文观测孔连续冒水 7d 时，建设单位下达了该主井井筒开挖的指令，掘砌单位根据指令开始掘砌作业。当完成 6m 掘砌再向下掘 1m时，井筒工作面一侧发生了严重的片帮涌砂出水事故，掘砌单位立即采取向井筒内灌水的应急措施，灌水达到一定高度后，很快控制了事故的发展。15d后，冻

41、结单位书面通知建设单位、监理单位和掘砌单位，说明主井井筒己具备正常开挖条件。据砌单位排除了井筒积水，重新开挖。至此，工期已拖延20d。事后掘砌单位向建设单位提出了工期和费用索赔。事件 2：该井筒内壁采用组合钢模板倒模法浇筑，在某一段高浇筑后发现有一处模板有向井筒内涨出（涨模）现象。事件 3：主井井筒竣工验收时，总漏水量 8m3/h，其中在井深620m 处有两个集中漏水点，漏水量分别为 0.7m3/h、0.8m3/h。验收时还发现有一处井筒净半径小 60mm。其余各项检查项目全部合格。【问题】1.说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。2.井筒发生片帮涌砂的主要原因是什

42、么？如何避免此类事故的发生？3.掘砌单位采取向井筒内灌水的措施为何能控制片帮涌砂？掘砌单位提出的索赔是否合理？说明理由。4.该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求？说明理由。5.组合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些？井壁一处净半径小 60mm应如何验收、处理？【答案】1.说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。答：合理性：设计冻结深度已进入稳定不透水基岩 15m，符合规范要求，下部的 10m 砂岩含水层水量不大，可采用工作面预注浆堵水，施工费用低。不足之处：不能可靠地处理好 10m 砂岩含水层。2.井筒发生片帮涌砂的主要原因是什么？如何避免此类事故的发生？答

43、：主要原因是冻结壁强度不满足开挖要求。要避免此类事故的发生，应由冻结单位结合水文孔冒水时间和测温孔温度综合分析，确保冻结壁已交圈，强度和厚度满足开挖要求；并由冻结单位下达允许开挖的通知。3.掘砌单位采取向井筒内灌水的措施为何能控制片帮涌砂？掘砌单位提出的索赔是否合理？说明理由。因为向井简内灌水可实现井筒内外水压力平衡，从而可控制井筒不再片帮。掘砌单位向建设单位提出工期和费用索赔合理。原因是建设单位下达了开工指令(或者非施工单位责任）。4.该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求？说明理由。答：不符合规范要求。理由：总漏水量虽然符合规范 600m 以上井筒漏水量不大于 10m3/h 的要，但两个集中

44、漏水点都超过规范“不大于 0.5m3/h”的要求。5.组合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些？井壁一处净半径小 60mm 应如何验收、处理？答：涨模原因可能有：振捣操作不当；模板刚度不够；组合模板连接不牢固。可按非正常验收的程序验收。经原设计单位复核，如满足设备运行安全问隙的要求，可不处理；如影响设备运行的安全间隙，应在保证设备安全运行和满足井壁强度的条件下，对该段井壁进行处理。九、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天

45、。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先

46、的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要

47、求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分

48、不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。一十、某尾矿坝的初期坝原设计采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题1比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2说明进行土坝施工应采取的措施。3评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾

49、矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地

50、区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业