甘肃省2023年一级建造师之一建矿业工程实务练习试卷A卷附答案.doc

《甘肃省2023年一级建造师之一建矿业工程实务练习试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《甘肃省2023年一级建造师之一建矿业工程实务练习试卷A卷附答案.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、甘肃省甘肃省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务练习年一级建造师之一建矿业工程实务练习试卷试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】C2、关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是（）。A.一般主、副井筒应设在井田四周B.工业场地内必须设立铁路装运站C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直D

2、.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地【答案】C3、关于填方施工基本要求的说法，错误的是()。A.填土应尽量采用土质不同的土B.填土的含水量应符合压实要求C.基底松软的地方应排水或换土D.填土工作应由下而上分层铺填夯实【答案】A4、在工业广场或附近并列的风井，主副井进风，风井回风，这种通风方式是（）。A.中央式B.分区式C.对角式D.混合式【答案】A5、混凝土的主要胶结成分是()。A.矿渣B.砂子C.水泥D.石子混【答案】C6、浓缩池和沉淀池属于（）性设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.行政福利D.物质运送【答案】A7、立井施工时吊桶要（）布置。A.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧B.偏离井

3、筒中心线，并靠近提升机一侧C.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧D.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧【答案】B8、凿井期间吊桶升降人员时，不符合安全规定的是()。A.采用不旋转提升钢丝绳?B.吊桶沿钢丝绳升降?C.不允许在吊桶边缘坐人?D.双吊桶提升时两井盖门应同时开关【答案】D9、通常情况下，全断面一次掘进硐室的高度不应超过（）。A.4?5mB.5?6mC.6?7mD.7?8m【答案】A10、直径 5.5m，孔深 530m 混合作业施工配套设备正确的是（）。A.1 台中心回转抓岩机，配 3m3 吊桶双钩提升B.2 台中心回转抓岩机，配 3m3 吊桶单钩提升C.2 台中心回转抓岩机，配 3m3

4、吊桶双钩提升D.1 台中收回转抓岩机，配 5m3 吊桶双钩提升【答案】A11、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B12、露天矿疏干井工程扩孔时，符合要求的是（）。A.扩孔期间，每小班应提钻一次B.应减少扩孔直径级差C.增加扩孔级差D.扩孔速度越快越好【答案】A13、下列钢材加工方法，不属于热处理方法的是()。A.正火B.热轧C.退火D.淬火【答案】B14、施工中，为提高装岩和排矸的速度，往往每隔（）设一调车躲避硐，以便于汽车进入工作面前调车。A.

5、30mB.50mC.80mD.100m【答案】D15、关于矿井开拓方式的说法，正确的是()。A.立井开拓就是一种开拓方式的全部内容B.指井田范围矿藏开发的主要形式和内容C.矿井开拓方式不包括其开采水平的内容D.应包括有机械通风或者自然通风的内容【答案】B16、关于井筒施工设备布置的说法，错误的是()。A.井壁砌筑时伞钻应停在井口B.吊桶要偏离井筒中心C.管路应不妨碍吊桶提升D.中心回转抓岩机应布设在井筒中心【答案】D17、设 V1 是开挖前土体自然体积，V2 是开挖后的松散土体体积，V3 是运去填方压实后的土体体积；则为计算充填一定体积大小并经过压实其所需要的挖掘体积，需要的参数是()。A.V

6、1 和 V2B.V1 和 V3C.V3 和 V2D.V1、V2 和 V3【答案】B18、工程合同索赔程序中，监理工程师接到承包人的索赔报告和索赔资料后，应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在()d 内予以答复。A.56B.28C.15D.7【答案】B19、桩基岩土工程勘察的工作内容包括（）。A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律B.查明水文地质条件，确定降水施工方案C.查明不良地质作用，确定其对桩基的危害程度，并制定防治方案D.评价成桩的可能性，制定桩基的施工方法【答案】A20、当人工挖孔灌注桩的开挖深度超过（）时，应设置通风设施。A.3mB.5mC

7、.8mD.10m【答案】D21、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要其有利于提高（）。A.灰缝的饱满性和密实性B.砌块的厚度C.灰缝的抗压强度D.砌块强度【答案】A22、斜井在混凝土浇筑过程中，应两侧对称浇筑，以防模板变形。分层浇筑，分层振捣，每层浇筑深度为（）。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C23、根据国家环境保护法，以下叙述正确的是（）。A.污染环境的项目建成后，必须向环境行政主管部门提交环境影响报告B.防治污染的设施经所在地建设行政主管部门同意后可以拆除C.排放污染物的企事业单位必须依照所在地环境行政主管部门的规定申报登记D.因不可抗力并经及时采取措施仍造

8、成环境污染损害的免予承担责任【答案】D24、关于矿山采掘后的残余物体，其堆放与处置方法做的不正确的是（）。A.排土场必须覆土植被B.矿山的剥离物、废石、尾矿，不得向水库和废石场倾倒C.对有毒固(液)体废物的堆放，应设置有害废物的标志D.在居住区等要地的上方，严禁布置整体稳定性差的废石场【答案】B25、在巷道掘进循环中占时最多的工序是（）。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装载运输【答案】D26、矿产资源的开发首先是由（）所决定。A.矿产资源赋存条件B.地区经济条件C.地区交通条件D.资源开发的技术水平【答案】A27、尾矿库安全管理规定关于尾矿库闭库的规定，说法正确的是（）。A.尾矿库使用

9、到期后，应设计尾矿库闭库工程B.尾矿库的闭库设计和施工由企业自行组织、实施C.尾矿库闭库工程结束后，由企业自行聘请专家验收D.未经安全生产监督管理部门验收，企业不得关闭尾矿库【答案】D28、根据矿业工程的费用组成，矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于（）。A.直接费B.措施费C.间接费D.工程建设其他费用【答案】A29、下列矿山工程费用中，不属于措施项目费的是()。A.夜间施工增加费B.脚手架工程费C.二次搬运费D.总承包服务费【答案】D30、关于施工项目索赔，不合理的索赔理由是（）。A.技术资料不确切B.发生工程变更C.季节性大雨D.发包人延误支付【答案】C31、斜井与平巷维修工作的安全作业要求

10、，错误的是（）。A.平巷修理或扩大断面，应首先加固工作地点附近的支架，然后进行拆除工作B.修理密集支架巷道时，密集支架的拆除一次不得超过两架C.维修斜井时，应停止车辆运行，并设警戒和明显标志D.修理独头巷道时，修理工作应从里向外进行【答案】D32、正铲挖土机的挖土特点是（）A.前进向上，强制切土B.后退向下，强制切土C.后退向下，自重切土D.直上直下，自重切土【答案】A33、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是()。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】C34、可用于煤矿井下爆破的煤矿许用器材是（）。A.铵油炸药B.导爆管C.岩石水胶炸药D.瞬发电雷管【答

11、案】D35、关于施工总平面布置的原则，正确的是（）。A.压风机房位置确定后，则提升机房的布置不宜离其过近B.斜井施工中临时提升机布置在永久提升机的前方C.混凝土搅拌站施工任务繁重应设置在变电所附件D.为避免炸药库安全事故的影响，宜将其布置在广场的空旷处【答案】B36、井筒采用短段掘砌法施工时，混凝土浇筑模板应在混凝土强度达到()时拆模。A.0.070.1MPaB.0.51.0MPaC.0.71.0MPaD.1.52.0MPa【答案】C37、在矿区厂房基础结构中，当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量，宜采用()的基础形式进行施工。A.柱下条形基础B.柱下单独

12、基础C.墙下条形基础D.墙下独立基础【答案】D38、不宜收录在工程施工组织管理技术档案中的资料是（）。A.上级主管部门颁发的指令B.安全事故及其损失C.施工日志D.工程决算【答案】D39、关于工程总承包商选择分包商的原则，说法正确的是()。A.分包主体工程内容应根据自身利益?B.选择分包商应以发包方的意见为主导?C.设备进口事关重大其通常不应分包?D.要利用分包措施以转嫁部分总包的风险【答案】D40、不属于矿业工程的工程款支付形式的是（）。A.工程垫付款B.预付工程款C.工程进度款D.竣工结算款【答案】A41、对于地表水形成井巷涌水的原因，说法不正确的是()A.因洪水水位高出井口标高B.由河水

13、顺井筒流入井底C.井筒揭露地表水层时并沿井壁形成水通道D.巷道顶板导水裂隙带贯通地表水【答案】B42、按非煤露天矿边坡工程技术规范GB51016-2014 的规定，下列坡高不属于低边坡的是（）。A.20mB.50mC.100mD.120m【答案】D43、井下水泵房工程的防水标准是（）。A.不允许渗水，围护结构无湿渍B.不允许渗水，表面结构可有少量偶见湿渍C.有少量漏水点，每昼夜漏水量小于 0.5Lm2D.有漏水点，每昼夜漏水量小于 2Lm2【答案】B44、下列立井施工采用吊桶提升的安全要求，说法正确的是（）。A.吊桶上的关键部件，每班应检查一次B.吊桶内的岩渣应高于桶口边缘 0.1mC.吊盘下

14、吊桶无导向绳的长度不得少于 40mD.乘桶人员必须面向桶内，不得向桶外探头张望【答案】A45、矽肺病的预防措施是“风、水、密、净和护”五个方面，其中“护”是指（）。A.采取个体防护措施B.采取对矿尘设置护栏C.对矽肺病患者采取保护措施D.在作业区实行洒水防护【答案】A46、关于民用爆破器材许可证制度的说法，错误的是（）。A.民用爆炸物品生产单位，必须办理生产许可证B.民用爆炸物品销售单位，必须办理销售许可证C.民用爆炸物品的收货单位，必须办理运输许可证D.民用爆炸物品的使用单位，必须办理储存许可证【答案】D47、下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是()。A.重力挡墙B.注浆C.抗滑桩D

15、.疏排水【答案】D48、巷道工程施工时管子道位置一般设在水泵房与变电所连接处，倾角常为()，内安设排水管路，与副井井筒相连。A.35B.1015C.2025D.2530【答案】D49、铀矿冶炼安全规程中有关竖井施工的安全生产要求，说法正确的是（）。A.关闭井盖门之前，禁止装卸吊桶B.竖井施工应采用单层吊盘作业C.井下作业人员的工具应随手携带D.吊盘上有石渣坠落时应及时通知井底【答案】A50、关于项目分承包，下列说法错误的是()。A.不能将风险大的内容分包给分承包单位B.施工分包招标工作应考虑法律、法规的要求C.大宗材料采购采用分包时应坚持对其招标进行过程控制D.要明确对分承包商转让和再分包的限

16、制【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于井底车场防火门硐室的说法，正确的是()。A.一般布置在大断面巷道中B.火灾时防火门可以迅速关闭C.防火硐室一般应远离主、副井井底D.防火门应能隔断风流E.防火门可以是铁门或木门外包钢板【答案】BD2、在矿井工业场地内，宜布置在广场主导风向下风侧的设施有()。A.压风机房B.锅炉房C.破碎筛分厂D.矸石场E.变电所【答案】BCD3、起重与吊装工作的安全管理规定说法正确的是（）。A.非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场B.施工指挥和操作人员均需佩戴标记C.作业区域设有警戒标志，必要时派人监护D.吊装过程中发生意外，各操作岗位应迅速撤离现场

17、E.施工人员必须戴好安全帽【答案】ABC4、为减少混凝土体积变形引起的裂缝，可以采取的措施有()。A.合理选择采用低发热水泥B.提高砂石比减少混凝土空隙C.使用添加料减少水泥用量D.采用整体式浇筑以提高约束力E.适当延长拆模时间【答案】AC5、主井系统硐室主要有（）。A.清撒硐室B.水仓C.装载硐室D.主排水泵硐室E.井底矿仓【答案】AC6、下列矿山开采阶段安全事故防范措施，正确的是（）A.必须具备保障安全生产的条件，执行开采不同矿种的矿山安全规程和行业技术规范B.设计规定保留的矿柱、岩柱，在规定的期限内，应当予以保护，不得开采或毁坏C.对冒顶、片帮、边坡滑落和地表塌陷等事故隐患要采取预防措施

18、D.每个矿井必须有两个以上只能由罐笼或机车提运人员的出口 E，矿山必须有与外界相通的、符合安全要求的运输或通讯设施【答案】ABC7、工程索赔文件内容包括（）。A.综述部分B.论证部分C.索赔款项（或工期）计算部分D.证据部分E.索赔成立的条件【答案】ABCD8、露天矿的排水沟应防止（）等情况发生。A.渗漏B.倒灌C.崩塌D.漫流E.淤塞【答案】ABD9、根据矿山安全法等法规要求，矿山建设工程的设计文件必须做到（）。A.符合矿山安全规程和行业技术规范B.应经管理矿山企业的主管部门批准C.其使用的地质勘探报告应有各种断层、破碎带等信息D.建设项目的初步设计应当编制安全专篇E.安全设施的设计文件应经

19、劳动行政主管部门审查并批准【答案】ABD10、29矿业工程项目的直接工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.井巷工程辅助费D.大临工程费E.施工机械使用费【答案】ABC11、矿山井下综合防尘措施包括()。A.湿式钻眼B.采用水炮泥封孔C.采用水胶炸药爆破D.冲洗岩帮E.减小风速【答案】ABD12、关于矿井各工作的施工顺序安排，正确的是()。A.场区铁路及装车站应优先完成B.准备用于建井阶段的井下永久泵房应尽早完成C.永久变电所施工可利用矿建空闲时间进行，安排在矿井竣工前完成D.临时罐笼提升系统应在主、副井筒贯通前完成E.机电设备安装后尚应有足够的联合运转和试车时间【答案】B13、乳化炸药具有（

20、）A.较高的猛度B.较高的爆速C.较高的感度D.抗水性能比水胶炸药低E.加工使用安全【答案】ABC14、矿山地面工程中钢筋原材料质量主控项目是（）A.钢筋加工件的品种、规格、质量、性能必须符合设计要求和规范的有关规定B.钢筋有脆断等情况，应有化学成分等专项检验C.焊条焊剂的牌号和性能必须符合设计要求和规范的有关规定D.钢筋弯折等加工的规格质量、连接方式必须符合设计要求 E，钢筋重量符合要求【答案】ABCD15、灌注桩的优点有（）。A.节约钢材B.造价低C.无噪声D.无振动E.施工后可马上承受【答案】ABCD16、关于在高瓦斯或煤尘爆炸危险的矿井进行爆破作业的说法。错误的是()。A.放顶煤工作面

21、采用爆破法挑顶煤B.运输顺槽掘进爆破采用煤矿许用瞬发电雷管C.轨道大巷工作面周边眼和掏槽眼采用不同直径药卷D.岩巷工作面选用二级煤矿许用乳化炸药E.爆破法处理煤仓堵塞时,一次最大装药量不超过 450g【答案】AD17、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有（）。A.水平方向间距不宜小于 1.5mB.上覆层厚度不大于 2mC.锚固段长度应在 2m 以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在 1525的范围，但不应大于 45【答案】A18、爆破公告主要内容包括（）。A.爆破地点B.每次爆破时间C.爆破装药量D.安全警戒范围及警戒标志E.起爆信号【答案】ABD19、某井筒工

22、程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临时支护，永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程的内容是()。A.钢筋混凝土结构工程?B.素混凝土结构工程?C.锚喷支护结构工程?D.模板工程?E.现浇混凝土工程【答案】AB20、井筒混合作业方式的主要特点是()。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所

23、处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关(

24、2 分);索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令(1 分)。二、某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 lm3 的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 l 日，造成人员窝工 10 工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 l5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：

25、6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23Et 修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 l：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=4875 元；机械费 55052750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 140052

26、(1+20)一 8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)一 975 元；机械费 5501550 元。三、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故

27、，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30 天，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令

28、造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包

29、人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。

30、双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。四、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元/天，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20 天；因雨天不能正常施工延

31、误工期 10 天；由于交通不便造成误工 10 天，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？2.伤亡事故处理时限是如何规定的？3.承包方是否应承担该工程延误的责任？应如何计算工期延误惩罚数额？4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任？应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调査的人民政府应当自收到事故调査报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出

32、批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3.工期共延误40 天，其中 20 天停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20 天工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日（次年 4 月 17 日）即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检査修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承

33、包方应负责并承担修理费用。五、背景某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告显示在井深 620m 以后有三层含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水

34、。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：(1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题。(2)对井筒涌水的处理没有落实具体措施。虽然提出“可以采取工作

35、面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。(3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。(1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；(2)没有按规定实

36、施工作面预注浆等治水措施；(3)是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成隐患。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量

37、问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。六、背景原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行

38、按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题 1.比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2.说明进行土坝施工应采取的措施。3.评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1.所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是

39、未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2.因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3.应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑

40、，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实;即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。七、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接

41、套管(长 80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用 20 万元。工程施工中，当地发生 60 级地震，造成在建工程经济损失 52 万元，施工单位的施工机械设备损坏 45 万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失 33 万元，现场清理及恢复施工条件花费 18 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元。问题1建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何

42、处理?2工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失 52 万元+待安装设备损毁损失 33 万元+现场清理及恢复施工条件花费 18 万元=103 万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏 45 万元+施

43、工人员窝工及设备闲置费用 20 万元=65 万元。八、设计某钢筋混凝土机电硐室为半圆拱形，宽 5600mm，高 4600mm，净面积23m2，按验收规程要求，净宽、高的偏差允许值均为 050mm。巷道施工技术措施表明，施工二个月后，钢筋混凝土浇筑工程已经全部完成，专业监理工程师组织验收，施工单位提交了钢筋施工、混凝土支护施工以及混凝土强度试验报告的全部质量检查记录表格；核查表格，发现混凝土墙的个别测点有不合格数据，但是这些位置检查点的总体数据符合要求(合格率在 75以上)。在施工现场，监理_丁程师在勘察硐室混凝土支护时发现，墙壁表面平整度差，混凝土喷层厚薄不匀。检测混凝土墙的 50 个测点，计

44、算硐室净宽平均值为 5626mm，标准差为?104mm。除此之外，还实测检查了变电柜、水泵混凝土等设备基础的规格尺寸。问题?1指出钢筋混凝土施工的主要工序内容。?2计算工序能力指数，评价该工序能力指数高低，并指出该工序指数可以评价哪个工序的质量?3指出这次质量验收检查存在哪些问题。【答案】1钢筋混凝土浇筑支护所涉及的工序有：钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌、充填、养护等工序。?2计算工序能力指数：工序能力大小：A=6=624mm 工序能力指数计算：因为数据的平均值为 5626mm，近似认为与公差中心一致，故可以计算其工序能力指数为：CP=(Tu-T1)6=506104=0801 工序能力指数为

45、 080110，说明工序能力不足，且有不合格数据。因为统计的数据是硐室墙面最终的断面尺寸数据，因此，该工序指数是指钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌(除充填、养护等不影响墙体断面尺寸的工序)以外的所有工序，甚至是包括支护之前的掘进工序的总体工序质量状况。?3本次质量检查存在的问题包括：(1)本次质量检查属于(子)分部工程(硐身钢筋混凝土支护工程)验收检查，按照验收规定，应有总监理工程师负责；采取由专业监理工程师组织验收的做法不符合规程要求。(2)本项工程内容不仅是钢筋混凝土支护工程，也包括有一般的混凝土工程，验收内容还应包括：混凝土工程验收项目的相关材料(混凝土原材料检验、配合比检验)、其他混凝

46、土工程项目(主要是设备基础的位置、规格和预留底脚螺栓位置与深度等混凝土工程内容、水沟、地面标高与平整)验收材料等的内容。九、某厂新建一条生产线，工期要求 9 月 10 日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于 7 月 28 日才陆续到位，晚到 45d，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装一边整修不规范设备。设备在试生产 2 个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的情况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现 20ram 偏差而形成漏风。为处理事故，停产 5d 整修，设备制造厂家支出 68 万元，施工承包商支出 34 万元。经过

47、设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题 1上述背景材料中的质量事故属哪一类?2对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种?3背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案?【答案】1曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失 68 万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失 34 万元，属于一般事故。2对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检查和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工；2)隐患已

48、消除，结构安全有保证；3)经修补处理后，完全能够满足使用要求；以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。6)其他鉴定结论。3因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求，此应属于“经修补可满足使用要求”；因设

49、备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。一十、某施工单位承建了一巷道工程，巷道断面 20m2，倾角 6。，围岩为中等稳定的砂泥岩互层，无有害气体，无水。永久支护为锚喷支护，喷层厚度120mm。施工组织设计采用普通钻爆法施工，气腿凿岩机打眼，炮眼深度30m。施工中突然遇到断层破碎带，施工单位因无应急准备方案，仍按原方案施工，结果喷混凝土出现开裂、脱落，巷道变形等现象，且围岩破碎情况越来越严重，顶板稳定不冒落时间不足 2h。为安全通过破碎带，施工单位经设计和监理单位同意，采取了减少周边眼装药量，增加锚杆和喷浆紧跟迎头的支护方法，但仍发生了掘进工作面后锚杆与顶板同时冒落的冒顶事故。

50、问题?1分析施工单位通过断层破碎带所采取措施的合理|生及存在的不足。?2为安全通过断层破碎带，应采取哪些有效的措施和施工方法?【答案】1周边眼装药量减少可减小爆破对围岩的破坏作用，但不能直接预防断层破碎带冒落；增加锚杆数量可提高破碎围岩稳定性，但难以控制深部围岩冒落，无法保证在破碎围岩冒落前完成支护；喷浆紧跟迎头，能及时支护围岩，但顶板仍发生冒落，说明该措施支护强度不够。?2应采取的措施和施工方法主要有：为扩大控制破碎围岩的范围应增加锚杆长度。在迎头拱部施工一定角度的超前锚杆，或架设金属支架，使用前深梁(或对断层破碎带进行管棚注浆加固后再掘进巷道)，实现超前支护。减少掘进炮眼深度，可改为 1m