贵州省2023年一级建造师之一建矿业工程实务过关检测试卷B卷附答案.doc

《贵州省2023年一级建造师之一建矿业工程实务过关检测试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《贵州省2023年一级建造师之一建矿业工程实务过关检测试卷B卷附答案.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、贵州省贵州省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务过关年一级建造师之一建矿业工程实务过关检测试卷检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（）。A.应避开残眼和岩层裂隙B.井径直径小于 5m 时，宜采用伞形钻架钻眼C.掏槽眼应按要求增加深度D.每圈炮眼应钻至同一水平位置【答案】B2、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等候室交接班【答案】B3、碾压机械压实填方时，行驶速度不宜过快，一般平碾不应超过（）k

2、m/hA.1B.2C.3D.4【答案】B4、新建矿井在建井期间的矿井水文地质资料经收集、整理、（）后，全部移给交生产单位。A.分析B.复印C.人档D.修改【答案】A5、工序能力指数记为 CP 可以判别工序施工状态好坏。一般把工序能力指数分5 级，其中，表示工序能力指数合格，但不充分的是等级（）。A.特级B.AC.BD.C【答案】C6、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C7、关于构件连接的基本要求，观点正确的是（）。A.构件连接的基本

3、原则是应满足节点的刚度设计要求B.钢筋混凝土构件的连接均应采用刚性连接C.钢结构采用焊缝方式连接时对钢材材性要求更高D.在多地震地区，木结构构件连接宜采用胶结连接【答案】D8、工程项目成本控制的一项重要手段是（）。A.银行控制B.定额管理C.奖罚政策D.限制流动资金【答案】B9、关于混凝土的强度，叙述正确的是（）。A.混凝土的强度等级是按构件的抗压强度值确定的B.水灰比越大，砂、石骨料越粗，混凝土的强度越高C.采用蒸汽养护方法可以提高混凝土的早期强度D.混凝土强度与介质所处的环境湿度和温度无关【答案】C10、竞标性施工组织设计，还具有()特点。A.未知性B.重复性C.一次性D.可变性【答案】C

4、11、关于光面爆破技术，说法正确的是（）A.周边眼应选用高密度低爆速的炸药B.周边眼应采用耦合装药结构，同时起爆C.周边眼间距要小，每孔的装药量要大D.在主爆区之后起爆【答案】D12、冻结法凿井中的差异冻结的含义是（）。A.分期分批冻结B.只选择在涌水的部位进行冻结C.采用长短管冻结D.分段先后冻结【答案】C13、强夯法处理地基的施工特点，说法正确的是（）。A.使用机具设备较多B.施工工艺复杂C.费用较高D.施工速度快【答案】D14、矿业地基与基础工程中，关于混凝土灌筑桩施工的特点，说法错误的是()。A.节省钢材、造价低的优点B.施工时无振动、无挤土C.施工后能马上承受荷载D.成孔时有大量土或

5、泥浆排出【答案】C15、露天浅孔台阶爆破时每个台阶至少有水平的和倾斜的（）个自由面。A.2B.3C.4D.5【答案】A16、民用爆炸物品应当储存在（）仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。A.特种B.专用C.地面D.地下【答案】B17、对于矿井产生粉尘的作业地点，最合理的健康保护措施是()。A.设立洒水系统B.保持环境有足够的湿度C.布设粉尘清理设备D.建立综合防尘系统【答案】D18、矿井的定向测量包括两种方法，它们是()。A.一井导入和两井导入B.几何定向和物理定向C.平硐定向和斜井定向D.立井导入和斜井导入【答案】B19、控制摩擦桩入土深度的方法是（）。A.以量尺读数为主，实际记录为参考

6、B.以实际记录为准，量尺读数为参考C.以标高为主贯人度作为参考D.以贯入度为主，以标高作为参考【答案】C20、煤矿建设安全规范AQ 1083 2011 规定，斜井串车提升运输时的提升速度不得超过()。A.12msB.7msC.5msD.4ms【答案】C21、衬砌施工要求充填密实，是指（）的充填。A.砌块与砌块间B.衬砌与围岩间的充填C.衬砌与模板间D.模板柱脚下【答案】B22、加快井巷工程关键线路工作施工的有效措施是（）。A.主井和副井同时施工B.矿井贯通巷道安排重点队伍施工C.积极做好通风和排水工作D.采区煤巷采用掘进机施工【答案】B23、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大

7、于（）。A.5m2B.8m2C.12m2D.14m2【答案】B24、事故发生单位及其有关人员有谎报或者瞒报事故行为的，对事故发生单位及主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员如构成犯罪的，将（）。A.处以罚款B.依法追究刑事责任C.依法给予处分D.依法给予治安管理处罚【答案】B25、井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的()划分的部分。A.不同工程材料?B.不同施工年度?C.不同工程部位?D.不同施工工种【答案】B26、属于井底车场主要运输线路的是（）。A.材料车线B.水仓通道C.水泵房通道D.管子道【答案】A27、某矿有一工作面命名为 1234 工作面，其中数字 2 代表()。A.煤

8、层编号B.水平编号C.采区编号D.区段编号【答案】C28、平硐进硐施工遇到风化层时，一般应首先采用()支护形式。A.砌碹B.管棚支护C.锚杆支护D.钢支架【答案】B29、不宜收录在工程施工组织管理技术档案中的资料是（）。A.上级主管部门颁发的指令B.安全事故及其损失C.施工日志D.工程决算【答案】D30、矿业工程环境管理中，施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并有隔离措施，且必须采用封闭围挡，高度不得小于()m。A.3.6B.3.0C.2.5D.1.8【答案】D31、砌筑式井壁的厚度质量要求，包括有()的内容。A.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围B.局部

9、厚度偏差允许范围、允许的周长偏差尺寸、偏差允许的纵向高度范围C.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、允许的纵向高度尺寸D.局部厚度偏差允许范围、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围【答案】A32、矿业工程项目投资中，不属于制约项目规模合理化因素的是（）。A.政策因素B.技术因素C.环境因素D.矿产资源和资源条件因素【答案】A33、地面建筑防水层质量检验的蓄水试验时间，一般为（）。A.12dB.3dC.半天D.5h【答案】A34、确定建井工期的方法，通常是根据（）来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B

10、35、下列不属于地面土建工程的是（）。A.大型土石方工程B.一般工业与民用建筑工程C.深基础工程D.地面预注浆工程【答案】D36、属于井底车场主要运输线路的是（）。A.材料车线B.水仓通道C.水泵房通道D.管子道【答案】A37、关于混凝土外加剂性能的说法，错误的是()。A.减水剂可改善混凝土拌合物的流动性B.早强剂可调节混凝土凝结时间C.泵送剂可改善混凝土耐久性D.早强剂可调节混凝土硬化性能【答案】C38、在工程的安全生产管理体系中，()是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部分D.企业【答案】D39、减水剂防水混凝土的特点是（）。A.抗冻性好

11、B.拌合物流动性好C.早期强度高D.密实性好【答案】B40、对防水混凝土的施工要求，说法正确的是（）。A.防水混凝土的保护层厚度应较普通混凝土保护层少 10mmB.防水混凝土机械搅拌时间应小于 2minC.防水混凝土施工所选用的模板吸水性要大D.防水混凝土模板不得与钢筋及绑扎钢丝有接触【答案】D41、钢结构采用焊接方法施工的缺点是（）。A.加工方便B.构造复杂C.刚度小D.焊缝附近的钢材因焊接的高温作用而形成热影响区，造成局部材质变脆【答案】D42、尾矿库安全管理规定关于尾矿库闭库的规定，说法正确的是（）。A.尾矿库使用到期后，应设计尾矿库闭库工程B.尾矿库的闭库设计和施工由企业自行组织、实施

12、C.尾矿库闭库工程结束后，由企业自行聘请专家验收D.未经安全生产监督管理部门验收，企业不得关闭尾矿库【答案】D43、建筑钢材中，关于钢结构主要特点的说法，错误的是()。A.钢材的材质均匀，材料强度高，可靠性好B.当周围环境存在辐射热，温度在 100以上时，就须采取防火和隔热措施C.钢结构制造简便，施工方便，工业化程度高D.钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要【答案】B44、非煤矿山用爆破法贯通巷道，两工作面相距（）时，只准从一个工作面向前掘进，并应在双方通向工作面的安全地点设置警戒，待双方作业人员全部撤至安全地点后，方可起爆。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】C45

13、、电子雷管起爆系统一般由电子雷管、()和起爆器三部分组成。A.编码器B.导爆管C.继爆管D.转发器【答案】A46、施工机具使用费应包括()的内容。A.场外运费?B.因公差旅交通费?C.工具用具使用费?D.检验试验费【答案】A47、距掘进工作面（）m 内的支护在爆破前应必须加固。A.5B.10C.15D.20【答案】B48、减水剂防水混凝土的特点是()。A.抗冻性好B.拌合物流动性好C.早期强度高D.密实性好【答案】B49、控制摩擦桩入土深度的方法是（）。A.以量尺读数为主，实际记录为参考B.以实际记录为准，量尺读数为参考C.以标高为主贯人度作为参考D.以贯入度为主，以标高作为参考【答案】C50

14、、矿井定向就是（）A.确定井下巷道的方向，B.将矿区地面平面坐标系统传递到井下，C.进行两个立井的贯通测量，D.采用水准测量导入平面坐标系统，【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、施工环境是质量控制的影响因素，下列哪些属于施工环境的因素（?）。A.工程技术环境B.管理环境C.场外交通环境D.作业环境E.自然环境【答案】ABD2、当井筒施工需要布置排水设施时，安排合理的是（）。A.吊桶排矸时也可同时安排排水B.卧泵一般布置在凿井吊盘上C.吊泵排水要求吊泵必须下到井底D.当井深大时可以采用接力式排水E.采用吊桶排水时就不必再准备吊泵【答案】ABD3、骨架承重的单层厂房柱间支撑系统的

15、主要作用有（）。A.承受吊车自重B.加强厂房整体刚度C.传递水平风荷载D.传递吊车运动冲切作用E.承受墙体和屋盖自重【答案】BCD4、露天深孔爆破的起爆顺序包括（）。A.排间顺序起爆B.波浪式起爆C.楔形起爆D.斜线起爆E.排间间隔起爆【答案】ABCD5、下列为沉积岩的是（）。A.砾岩B.砂岩C.碳酸岩D.大理岩E.板岩【答案】ABC6、下列关于矿井项目的工程施工安排，说法合理的是（）。A.根据主要矛盾线上关键工程的自由时差和总时差大小安排各项投入B.施工准备期应以安排井筒开工以及相关准备工作为主C.矿井设备安装工程应以其在联合试运转之前完成为原则D.重大设备到场时间应尽量提前，以有备无患E.

16、可按合同要求，部分工程内容可以移交后再施工【答案】C7、两翼对角式通风方式适用于()的矿井条件。A.有害气体涌出量大B.矿体(煤层)易自燃C.有害气体有突出危险D.井田或矿体面积小E.井田或矿体走向长度小【答案】ABC8、关于钢筋代用的说法，错误的有()。A.代用钢筋的强度不一定要相等B.钢筋代用前后的配筋率是一致的C.强度相等时普通钢筋可以代替变形钢筋D.强度高的钢筋就可以代替强度低的钢筋E.强度较高的钢筋代用作锚杆时不能减少其锚固长度【答案】BCD9、导致拒爆、瞎炮的原因有（）。A.导爆索起爆网路电阻不平衡B.爆破网路中有延期雷管C.同爆破网路中雷管类型不同D.发爆器的电压不足或雷管过多E

17、.药卷之间有岩粉阻隔或散装药过于密实【答案】CD10、为缩短井巷工程关键路线的完成时间，可采取的措施有()。A.落实安全教育B.采取平行交叉作业C.优化施工资源配备D.加强成本核算E.压缩辅助工作时间【答案】BC11、井巷维修过程中应做到()。A.维修巷道时，应从工作面的后方向工作面推进B.更换支架时应先拆除旧支架，再架设新支架C.拆除密集支架，一次不得超过两架D.独头巷道支架拆换时应保证里侧人员全部撤出E.倾斜巷道维修作业前应停止巷道内车辆运行【答案】ACD12、爆破公告主要内容包括（）。A.爆破地点B.每次爆破时间C.爆破装药量D.安全警戒范围及警戒标志E.起爆信号【答案】ABD13、钢筋

18、混凝土预制桩振动沉桩施工的特点有()。A.设备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】ABD14、隐蔽工程质量检验评定所依据的工程质量检查记录应有（）的共同签字。A.建设单位（含监理）B.施工单位C.设计单位D.质量监督部门E.质量安全检测单位【答案】AB15、工业场地建筑可归为（）和运输线路与管线等几类。A.主要生产流程设施B.生产性辅助设施C.运营设施D.涉及重大环保安全的设施E.行政福利设施【答案】ABD16、压风机房的位置应设置在（）。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD17、矿山地面工程

19、中钢筋原材料质量主控项目是（）A.钢筋加工件的品种、规格、质量、性能必须符合设计要求和规范的有关规定B.钢筋有脆断等情况，应有化学成分等专项检验C.焊条焊剂的牌号和性能必须符合设计要求和规范的有关规定D.钢筋弯折等加工的规格质量、连接方式必须符合设计要求 E，钢筋重量符合要求【答案】ABCD18、矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和经济效益，矿井开拓方式确定应遵循（）。A.增加开拓工程量，节约初期投资，减缓矿井建设速度B.合理集中开拓布置，简化生产系统C.井巷布置和开采顺序要合理D.具有完善的通风系统和良好的生产环境E.减少资源、损失，提高资源

20、回收率【答案】BCD19、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。A.开岔口应避开原来巷道冒顶的范围B.提高抬棚的初撑力C.拆除原巷道棚腿后再架设开口抬棚D.对开口前后 5m 范围的巷道支护采取缩小锚杆排间距补强支护E.注意选用抬棚材料的质量与规格，保证抬棚有足够的强度【答案】ABD20、关于井下作业防坠、防砸措施，说法正确的是（）。A.竖井与各水平连接处应按规定设栅栏、金属网和阻车器B.斜井与各水平连接处应按规定设栅栏、金属网和阻车器C.天井口、溜进口应设盖板、标志和照明D.漏斗口应设置感应灯，保证人员经过时的照明E.开凿竖井时应有防止工具、材料坠落的安全措施【答案】ABC大题（

21、共大题（共 1010 题）题）一、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不

22、遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20)=8736 元。事件

23、 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。二、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡

24、，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题 1请指出事故发生过程中有哪些人违章，违章的内容是什么 2项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么 3项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做叙述事故的处理程序。4针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案应包括哪些内容【答案】三、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横

25、交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d；因雨天不能正常施工延误工期 10d；由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重

26、程度分属什么类别的事故 2伤亡事故处理时限是如何规定的 3承包方是否应承担该工程延误的责任应如何计算工期延误惩罚数额4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任应如何处理【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计

27、划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。四、某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，合同工期 10 个月，工期自2015 年 6 月 1 日至 2016 年 3

28、月 31 日，安全文明施工费为 112 万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有 A、B、C、D 四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的造价是 03 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为 85m、80m、70m、65m。问题1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同

29、工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1根据计算，20(03-02)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工 C 巷道，月进尺 85m，工期 94 个月；施工队乙施工 D 巷道，工期875 个月；施工队丙施工巷道 B，工期 66 个月；施工队丁施工巷道 A，工期 62 个月。最大效益是(03-02)(400

30、+460+800+700)-9420=48 万元3若巷道 C 具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道 D 决定，应安排施工队伍甲来施工巷道 D，整个项目的施工工期为 700-85=8235 个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在 8235 个月之内完成就可以了。最大效益成为(03-02)(400+460+800+700)-823520=713 万元4根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112(610)60=67260=4032 万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的 28 天之内预付不低于当

31、年施工进度计划(当年施工 6 个月，总工期 10 个月)的安全文明施工费总额的 60，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。五、背景原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题 1.比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2.说明进行土坝施工应采取的措施。3.评价施工单位与业主间的纠纷。

32、【答案】1.所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、

33、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2.因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3.应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合

34、资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实;即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。六、【背景资料】某矿业工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于 2012 年 3月 8 日向通过资格预审的 A、B、C、D、E 五家施工承包企业发出了投标邀请书五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2012 年 4 月 20 日下午 4 时为投标截止时间，2012 年 5

35、月 10 日发出中标通知书日。在 2012 年 4 月 20 日上午 A、B、D、E 四家企业提交了投标文件，但 C 企业于 2012 年 4 月 20 日下午 5 时才送达。2012 年 4 月 23 日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有 7 人组成，其中当地招标监督办公室1 人，公证处 1 人，招标人 1 人，技术、经济专家 4 人。评标时发现 B 企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书；D 企业投标报价的大写金额与小写金额不一致；E 企业对某分项工程报价有漏项。招标人于 2012 年 5 月 10 日向 A 企业发出了中标通知书，双方于

36、2012 年 6 月12 日签订了书面合同。【问题】1该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。2分别指出对 B 企业、C 企业、D 企业和 E 企业的投标文件应如何处理?并说明理由。3指出评标委员会人员组成的不妥之处。4指出招标人与中标企业 6 月 12 日签订合同是否妥当，并说明理由。【答案】1该项目采取的招标方式妥当。理由：因为工程技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，潜在的投标企业相对较少，而且又经省有关部门批准。符合工程建设项目施工招标投标办法的规定。采用公开招标会花费大而效果差。采用邀请招标比较有针对性，比较经济，效果也相对较好。所以采取邀请招标方式。2B

37、企业的投标文件应按废标处理。理由：无法定代表人签字和授权委托书。C 企业的投标文件应不予处理。理由：C 企业的投标文件未按招标文件要求的提交投标文件的时间提交。D企业的投标文件应进行修正处理。理由：投标报价的大写金额与小写金额不一致，以大写为准。不可作为废标处理。E 企业的投标文件应按有效标书处理。理由：对某分项工程报价有漏项情况不影响标书的有效性。3评标委员会人员组成的不妥之处：(1)评标委员会人员组成不应包括当地招标监督办公室和公证处人员；(2)评标委员会的技术、经济专家人数少于成员总数的三分之二。4招标人与中标企业 6 月 12 日签订合同不妥当。理由：根据招标投标法的规定，招标人与中标

38、人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。七、1、背景：某施工单位承担了一锚喷支护巷道的施工任务。该巷道设计锚杆间排距 1m，每断面锚杆 9 根；采用树脂药卷锚固；喷混凝土厚度 50mm。施工中，业主进行了中间验收，检查了 200m 巷道，有关锚杆部分的记录有以下内容：（1）树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格。（2）锚杆检查：1）进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2）锚固力检查有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布（间隔 50m）抽查共计 3 根，最小值不低于设计的 90；3）与锚固力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查

39、三根，偏差小于 100mm；4）锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。2、问题：（1）锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?（2）锚杆检查方法有哪些不符合要求?（3）通过记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?其质量要求是什么？（4）对于锚喷支护巷道，主要质量控制项目是哪些?【答案】（1）锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?答：树脂药卷的进场检查单抽查一张，符合规定。因为根据规定树脂药卷是按 3000 卷抽样检验不应少于一次。验收 200m 巷道只有 1800 根药卷。锚杆进场检查单抽一张，不符合规定。因为规定锚杆每 1500 根抽样检验不少于一次。验收 200

40、m 巷道1800 根锚杆，应按二个批次检查，抽查二个检验单。（2）锚杆检查方法有哪些不符合要求?答：锚杆的锚固力检查不符合要求，巷道每 2030m 且不超过300 根取样不少于一组。实际按 50m 抽查一组。因此不符合要求。锚杆间排距检查不符合要求，巷道应不超过 25m 设一个检查点，中间验收 200m 巷道，至少设 8 个检查点。实际抽查三根，所以不符合要求。（3）通过记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?其质量要求是什么？答：还遗漏了锚杆安装质量的检查内容。其质量要求是：锚杆安装应牢固，托板紧贴壁面、不松动。锚杆的拧紧扭矩不得小于 100Nm。（4）对于锚喷支护巷道，主要质量控制项目是

41、哪些?答：锚喷支护巷道，主要控制项目是：喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量应符合施工组织设计的要求；喷射混凝土的配合比和外加剂掺量符合规定；喷射混凝土的抗压强度应符合设计要求；喷射混凝土支护井巷工程净断面规格的允许偏差符合规定；喷射混凝土厚度不应小于设计值的 90%。八、某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为 5 月 19 日 11：00，开标时间为 5 月 20 日 14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业 A、B、C、D、E 和 F 通过资格预审，并购买了招标文件。

42、项目的评标委会员原定 6 名成员，其中经济、技术专家 4 名，建设单位人员 1 名，公证员 1 名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A 企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D 联合体中一施工企业退出；E 在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定 D 的标书为废标。经评标，确定B、C 为中标候选人。5 月 22 日，建设单位与 B 施工企业就价格问题进行协商，要求 B 施工企业降低投标报价；当日，B 施工企业同意在原投标报价的基础上优惠 5%后，被确定为中

43、标人，建设单位随即向 B 施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5 月 25 日，签订施工合同。问题：（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E 企业分别采用了何种投标策略？（4）确定 B 企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。【答案】九、某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23msh。施工单位在没有采取措施的

44、情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到20ram。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20d，要求索赔。问题 1建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期

45、和费用的原因。2通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；

46、导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进人混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。一十、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件 1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单

47、位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的

48、做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。