贵州省2023年一级建造师之一建矿业工程实务高分题库附精品答案.doc

《贵州省2023年一级建造师之一建矿业工程实务高分题库附精品答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《贵州省2023年一级建造师之一建矿业工程实务高分题库附精品答案.doc（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、贵州省贵州省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务高分年一级建造师之一建矿业工程实务高分题库附精品答案题库附精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在倾斜巷道施工中，做法不符合安全规定的是（）。A.应设置防止跑车、坠物的安全装置和人行台阶B.斜井断面较小时，应在井内设置临时躲避硐室C.在斜井井筒中部设固定式井内挡车器D.因工作面需要移动推进，工作面后方可以不设安全挡车器【答案】D2、矿业工程施工测量工作应遵循的基本原则是()。A.先控制后细部B.由局部到整体C.由低级到高级D.先室外后室内【答案】A3、溶浸采矿法可用于开采()。A.铁矿B.煤矿C.盐矿D.铜矿【答案】D

2、4、不能测量高程的仪器是()。A.水准仪B.激光扫平仪C.全站仪D.经纬仪【答案】D5、独头巷道支架撤换工作的正确做法是()。A.由里向外逐架进行B.由外向里逐架进行C.告知工作面掘砌施工人员D.先做好撤换支架的加固工作【答案】B6、矿井的定向测量包括两种方法，它们是()。A.一井导入和两井导入B.几何定向和物理定向C.平硐定向和斜井定向D.立井导入和斜井导入【答案】B7、与铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投入使用D.同时设计、同时施工、同时投入使用【答案】D8、事故单位负责人接到事故现场报告后应在（）内报

3、告事故发生地政府相关部门。A.1 hB.2 hC.8 hD.24 h【答案】A9、检测混凝土结构采用的方法，不属于无损检测的是（）。A.回弹法B.拔出试验法C.超声脉冲法D.超声回弹综合法【答案】B10、国家对民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业实行（）制度。A.检查B.巡查C.安全证D.许可证【答案】D11、在中等稳定岩层中施工长 30.0 米，宽 5.0 米，高 6.0 米的硐室，采用现浇混凝土作为永久支护，合理的施工方法是（）。A.全断面施工法B.分层施工法C.分段施工法D.导硐施工法【答案】B12、地面水文地质观测的内容不包括（）。A.气象观测B.地质构造观测C.地表水观测D

4、.地下水动态观测【答案】B13、混凝土质量配合比为 1：195：352：058(水泥：砂子：石子：水)，则当水泥质量为 336kg 时，对应的石子质量约为()kg。A.95B.195C.655D.1183【答案】D14、关于施工项目索赔管理，不合理的索赔理由是（）。A.发生工程变更B.技术资料不齐全C.施工装备延期进场D.发包人延误支付工程款【答案】C15、关于泥浆护壁成孔灌注桩特点的说法不正确的是（）。A.易造成现场环境污染B.工作效率高C.设备简单D.成孔速度不够快【答案】B16、关于矿山井下的防尘措施，说法错误的是（）。A.装岩时必须向矸石堆喷洒水B.防尘涌水必须采用集中供水方式C.人行

5、道的岩壁至少每季用水清洗一次D.缺水地区可以采取干法凿眼【答案】D17、地下水控制方法中，截水是利用()对地下水形成阻隔作用。A.帷幕B.回灌井C.井管D.排水沟【答案】A18、在质量控制循环中，当质量状况失控并实施对策后，接续的工作应是（）。A.制定新标准B.重新再培训C.再进作业环节D.评价对策【答案】D19、下列不属于矿业工程项目的分包具有特点的是()。A.内容宽B.涉及专业类型多C.专业性强D.投资大【答案】D20、适合于瓦斯矿井的起爆方法是（）。A.电力起爆法B.导火索起爆法C.导爆索起爆法D.导爆管起爆法【答案】A21、钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是()。A.结构吊装B.大模板

6、施工C.一般现浇工艺D.爬模施工【答案】D22、机械开挖土方时，基底标高以上预留 2030cm 土，由人工挖掘修整的目的是（）。A.防止对地基土的扰动B.减少机械费用C.保证施工安全D.保持基底充分平整【答案】A23、矿业工程施工测量工作应遵循的基本原则是()。A.先控制后细部B.由局部到整体C.由低级到高级D.先室外后室内【答案】A24、副井井筒与车场连接硐室的规格尺寸与（）无关。A.井筒深度B.提升罐笼的类型C.井筒直径D.下放材料的最大长度尺寸【答案】A25、不应列入影响锚杆抗拉拔力大小因素的是（）。A.围岩岩性B.托盘的预紧力C.锚固方法D.施工质量【答案】B26、关于斜井明洞衬砌施工

7、程序，正确的是（）。A.立模板后绑扎钢筋B.浇筑混凝土后应加固模板C.等混凝土达到强度后再拆模板D.拆模后可即回填【答案】C27、某立井施工方案采用两套单钩提升，使用 4.0m 高金属整体移动式伸缩模板，在进行混凝王井壁浇筑的同时进行部分出矸，该立井施工作业方式是（）A.掘、砌单行作业B.掘、砌平行作业C.掘、砌混合作业D.掘、砌、安一次成井作业【答案】C28、矿井工程的总承包项目售后服务期一般在（）后开始。A.井上、下所有安装工程施工完毕并验收B.完成建安工程施工并经单机及系统联动空负荷试运转C.完成投料试车工作D.合同约定的质量保修期满【答案】B29、政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负

8、责的内容，包括有（）。A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收B.贯彻执行矿山安全法律C.审查批准矿山建设工程的设计D.提取安全技术措施专项费用【答案】A30、适用于处理砂土和粉土地基的方法是（）。A.灰土桩法B.振冲密实法C.粉煤灰碎石桩法D.砂石桩法【答案】B31、对岩土进行注浆是为了使岩土可以（），以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A32、关于施工总平面布置的原则，正确的是（）。A.压风机房位置确定后，则提升机房的布置不宜离其过近B.斜井施工中临时提升机布置在永久提升机的前方C.混凝土搅拌站

9、施工任务繁重应设置在变电所附件D.为避免炸药库安全事故的影响，宜将其布置在广场的空旷处【答案】B33、关于凿井施工井架及其天轮平台的布置，合理的是()。A.井架中心线必须离开与之平行的井筒中心线一段距离B.主、副提升天轮必须对称布置，确保井架受力平衡C.提升天轮、悬吊天轮均应布置在同一水平D.钢丝绳作用在井架上的全部荷载不得超过井架的承载能力【答案】D34、罐笼提升中，不符合安全要求的是（）。A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人用的箕斗B.罐门或罐帘的高度应大于 1.2mC.用于升降人员的罐笼，其罐底必须满铺钢板D.立井中用罐笼升降人员每人占有的有效面积不大于 0.18m2【答案】D35、矿

10、井的主、副井筒为斜井，回风井井筒为立井，则该矿井的开拓方式属于()。A.综合开拓B.平硐开拓C.立井开拓D.斜井开拓【答案】D36、厚大体积普通混凝土施工，不宜使用（）水泥A.矿渣B.火山灰质C.粉煤灰D.硅酸盐【答案】D37、探水钻孔的超前距一般取多少（）。A.50B.25C.20D.5【答案】A38、斜井开拓矿井采用普通胶带运输时，斜井倾角不应超过（）。A.14B.16C.18D.20【答案】B39、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出的高度D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B

11、40、在下列状况中，承包商应向发包商追究损失的是（）。A.因停电 6h 的误工B.因承包方采用新技术增加的费用C.因发包方耽误使承包方延长 2d 工作D.因第三方未完成“三通一平”的延误【答案】D41、地基与基础工程的基坑土方开挖的原则是()。A.由上而下、分块分段分层B.开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖C.科学测量、分层开挖、由上而下、严禁超挖D.分块分段分层、由上而下、严禁超挖、开槽支撑【答案】B42、地下连续墙的混凝土浇灌一般采用()。A.直接倾倒B.溜管法C.泵送法D.导管法【答案】D43、不应计入招标所要求的到位资金的是（）。A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D

12、.融资资金【答案】A44、矿井联系测量的目的是（）。A.使地面和井下测量控制网采用同一坐标系B.将地面的平面测量与高程测量联系起来C.将井下平面测量与高程测量联系起来D.将地面平面测量与井下高程测量联系起来【答案】A45、根据煤矿井巷工程施工规范GB50511-2010 规定，煤矿井巷采用冻结法凿井时，混凝土的入模温度以()适宜。A.15B.20C.25D.30【答案】A46、根据中华人民共和国矿山安全法，应追究刑事责任的行为是（）。A.对事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故B.违章指挥，强令工人冒险作业C.矿长不具备安全专业知识又逾期不改正D.安全设施验收不合格，擅自投入生产又拒不停产【答案

13、】A47、矿业工程项目进度控制的关键是（）。A.综合平衡B.优化工期C.暂缺D.组织协调【答案】D48、混凝土的主要胶结成分是（）。A.矿渣B.砂子C.水泥D.石子【答案】C49、在矿区厂房基础结构中，当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量，宜采用()的基础形式进行施工。A.柱下条形基础B.柱下单独基础C.墙下条形基础D.墙下独立基础【答案】D50、矿山井巷工作面预注浆时，宜作为水泥浆液材料的水泥是（）。A.硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥C.火山灰硅酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、根据矿山安全法等法规要求，矿山

14、建设工程的设计文件必须做到（）。A.符合矿山安全规程和行业技术规范B.应经管理矿山企业的主管部门批准C.其使用的地质勘探报告应有各种断层、破碎带等信息D.建设项目的初步设计应当编制安全专篇E.安全设施的设计文件应经劳动行政主管部门审查并批准【答案】ABD2、下列工程的防水等级属于二级的是（）。A.电缆隧道B.水下隧道C.一般公路隧道D.城市公路隧道E.地道运行区间隧道【答案】D3、在矿井工业场地内，宜布置在广场主导风向下风侧的设施有()。A.压风机房B.锅炉房C.破碎筛分厂D.矸石场E.变电所【答案】BCD4、关于平巷和斜井运输的一般性要求，正确的是()。A.司机离开座位时，应切断电源、取下控

15、制手把、扳紧车闸、关闭车灯B.机车行近弯道等地段，都必须减速，并保持警惕C.用人车运送人员时，列车行驶速度不得超过 4msD.在坡度大于 7的巷道中，可采用人力推车E.用钢丝绳牵引带式输送机等运送人员时，乘坐人员的间距不得小于 4m，且不得站立【答案】C5、配制 C60 高强混凝土时，不宜选用()水泥。A.普通B.粉煤灰C.火山灰D.硅酸盐E.矿渣【答案】BC6、煤矿防治水规定指出；防治水工作应当坚持（）的原则。A.预测预报B.有疑必探C.先探后掘D.先治后采E.水大不采【答案】ABCD7、通过拉伸试验可以测定的钢材的工作性能指标有（）。A.弹性模量B.塑性C.屈服强度D.冲击韧性E.抗拉强度

16、【答案】ABC8、某井筒工程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临时支护，永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程的内容是（）。A.钢筋混凝土结构工程B.素混凝土结构工程C.锚喷支护结构工程D.模板工程E.现浇混凝土工程【答案】AB9、关于混凝土井壁施工模板的说法，正确的是()。A.长段井壁施工可采用滑升模板B.喷混凝土施工要采用木模板C.掘砌混合作业采用金属整体移动模板D.掘进段高确定整体金属模板高度E.炮眼深度 1m 时整体金属模板高度应有 1.5m 以上【答案】ACD10、关于探放水的安全规定有（）A.预计水压较大的地区，探水前，必须先安装好孔口管、三通、阀门、水压表等B

17、.钻孔内的水压过大时，应采取防止孔口管和岩壁、矿石壁突然鼓出的措施C.钻孔内的水压过大时，应采取放压、让喷的措施D.在探放水钻孔施工前，必须考虑临近施工巷道的作业安全，并应预先布置避灾路线，探水措施采用有水必探，有疑不探的原则【答案】ABD11、斜井和平硐的运输方式，包括（）运输。A.矿车B.无极绳C.胶带机D.无轨胶轮E.箕斗【答案】ACD12、为保证巷道掘进工作面的安全，可采用的临时支护形式有()。A.砌碹支护B.现浇混凝土支护C.锚喷支护D.金属棚支护E.前探支架支护【答案】CD13、对合同内容的认识，说法正确的是（）A.合同中的纠纷处理方法可定为协商B.安全要求也是矿业工程承包的基本内

18、容C.项目变更的同时合同也应进行变更D.考虑合同的价格形式应结合项目性质E.无论主观故意和无意违约都应承担相应责任【答案】BD14、利用永久井架凿井时需进行结构改造的主要内容有()。A.增设提升平台B.增设卸矸平台C.增加稳定性杆件D.增加提升能力E.增加防护栏杆【答案】ABC15、关于尾矿坝筑坝材料密度检测，说法正确的有（）。A.黏性土现场密度检测宜采用表面波压实密度仪法B.砾质土现场密度检测宜采用灌砂(灌水)法C.土质不均匀的黏性土和砾质土的压实度检测宜采用三点击实法D.堆石料现场密度检测宜采用挖坑灌水法E.反滤料、过渡料及砂(砾)石料现场密度检测宜采用环刀法【答案】BCD16、主井系统硐

19、室主要有（）。A.清撒硐室B.水仓C.装载硐室D.主排水泵硐室E.井底矿仓【答案】AC17、矿业工程费用中，规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，其中包括()。A.医疗保险费B.工程排污费C.增值税销项税额D.社会保险费E.消费税【答案】ABD18、为缩短井巷工程关键路线的完成时间，可采取的措施有()。A.落实安全教育B.采取平行交叉作业C.优化施工资源配备D.加强成本核算E.压缩辅助工作时间【答案】BC19、立井施工中，常用的炸药有（）。A.抗水岩石硝铵炸药B.水胶炸药C.粉状铵油炸药D.硝化甘油炸药E.铵锑炸药【答案】ABD20、矿井淹井排水后

20、恢复时，在突水点，应重点观察记录突水点的（）等情况A.轨道破坏B.设备破坏C.具体位置D.涌水量E.水温【答案】CD大题（共大题（共 1010 题）题）一、五背景资料某建设单位就一工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行建设工程工程量清单计价规范。经过对 5 家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额（扣除措施费和暂列金额）的 10%。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件一：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮 5%进行报价，并给出了书面说明。经评标小组

21、核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件二：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量 420m3，采用放坡开挖，定额工程量 650m3，定额单价人工费为 8.40 元/m3，材料费为 12.0 元/m3，机械费 1.60 元/m3。分部分项工程清单费用合计为 8200 万元，措施费项目清单合计为 360 万元，其他项目清单合计为 120 万元（其中：暂列金额为 85 万元，总包服务费为 30 万元，计日工费 5 万元），规费为 225.68 万元。该工程企业管理费费率为 15%，利润为 5%，税金为 3.48%。事件三：甲施工单位与建设单位签订施

22、工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件四：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除，项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用 12 万元，考虑管理费及利润等综合费用为14.4 万元，工期拖延 7 天，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。问题 1、事件一中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么 2、事件二中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少（单位：元/m3），中标造价是多少万元工程预付款金额是多

23、少万元（需列式计算，计算结果保留小数点后两位）3、事件三中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。【答案】1、合理，不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2、土方分项工程综合单价=（人工费+材料费+机械机+管理费+利润）/清单工程量人工费=650m38.40 元/m3=5460 元材料费=650m312.0 元/m3=7800 元机械费=650m31.60 元/m3=1040 元管理费=（人工费+材料费+机械费）15%=（5460+7800+1040）15%=2145 元利润=（人工费+材料费+机械费+管理费）5%=（5460+7800+1040+2145）5%=822.

24、25 得土方分项工程综合单价=（5460+7800+1040+2145+822.25）420=41.11 元/m3 中标造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=（8200 万元+360 万元+120 万元+225.68 万元）（1+3.48%）二、某公司单位承担一矿井项目，其中一条炸药库通风巷由名为“英雄”队承担。通风巷道为岩石巷道，围岩为泥岩，中等稳定，但是断面较小；设计为锚喷支护。施工队采取连掘连喷的施工方法，即掘进并锚杆支护近 25m(3d)，然后进行喷混凝土 25m，反复推进。承包单位为缩短工期，对各施工队提出了进度竞赛。“英雄”队的年轻工人为缩短喷混凝土的工时，以为

25、自己年轻力壮，放弃了口罩等防护用品；为解决喷混凝土的粉尘问题，班组采取了加大通风风量，并安排更多劳力，用轮流上阵的方法。某段施工巷道月底验收共计 82m，除检查质量记录表外，还对喷混凝土进行了实际抽查，抽查发现混凝土喷层有开裂、脱落；且帮脚有较多混凝土残余料。该段巷道的喷混凝土强度试样报告2 份，暂无最终试验报告；在监理的要求下，现场人员取 100mm 立方的混凝土试件的模具 3 个，平放在岩帮墙角的地面，开机后直接往模具两面敞开的方向喷混凝土料，一直等模具喷满后用抹刀将盛满模具的混凝土压实抹平，留工地养护。监理人员发现后认为制模方法不对。监理工程师还对施工单位通风超标、施工人员不戴劳保防护用

26、品等违规行为提出了批评。问题1通风超标可能是什么问题?说明原因并给出可能超标项目的标准。2以为年轻力壮，不戴口罩，以及加大风流、轮流作业的做法为什么是错误的?有什么严重后果?3指出喷混凝土试件制作过程中存在的问题和正确做法。【答案】1通风超标是指风速过大。可能的原因是因为提高了风量供给同时巷道断面又小，必然会导致风速抬高。按照安全规程要求，掘进的岩石巷道，最低风速为 015ms，最高风速不得超过 4ms。2错误的地方在于喷混凝土是一个粉尘作业区，操作人员不戴防护工具，并且因为增加风流而造成风速提高，粉尘飞扬，危害施工人员。年轻人员工作量大，体力消耗大、呼吸量大，加之轮流作业的体能消耗更多，容易

27、吸人更多粉尘。这些状态和措施行为是反而增加了对年轻人的危害。其后果是容易造成矽肺职业病。矽肺病的严重后果是至今尚未有有效治疗手段。3存在的问题有：(1)采用混凝土试件模具来取样不正确，应采用大板模具；(2)平放模具不正确，应成 80角左右斜放；(3)开机后直接喷模不正确，应等混凝土喷射材料稳定后再喷模；(4)用抹刀压实刮平做法不正确，应直接刮平即可。三、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶

28、事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质

29、报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。

30、以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承

31、包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。四、【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15 个月，开工日期为 2005 年 11 月 1 日，竣工日期为 2007 年 1 月 31 日。工期奖惩额为 5000 元d，工程保修期为 1 年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期 10d；由于雨期影响材料进场，影响工期 5d；工程累计停电 20d；在施工过程

32、中由于冒顶事故导致 2 人当场死亡，影响工期 10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为 2007 年 2 月 20 日。【问题】1按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2根据矿山安全法实施条例，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【答案】1按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。2根据矿山安

33、全法实施条例，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起 90 日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过 180 日。矿山事故结案后，应当处理结果。3工期延误 20d，其中设计变更影响的 10d 和停电影响的工期延误 20d 由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前 10d 计算，应该奖励施工单位 5 万元。4工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；

34、检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。五、某主井井筒净直径 6m，井深 650m，表土段拟采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工。井筒检查孔资料表明，该井筒从上向下需穿过冲积层 400m、风化基岩 15m、泥岩 35m(隔水层)、砂岩含水层 10m(预计涌水量 15m3h)、泥岩45m(隔水层)、极弱含水砂质泥岩和泥岩互层 145m。建设单位根据咨询单位提供的 430m、475m 两个冻结深度方案，按照技术可行和经济合理的原则选择了430m 冻结深度方案。该井筒施工由两家矿建施工单位共同承担，其中一家单位负责井筒冻结工作，另一家单位负责井筒掘砌工作。

35、在施工过程中，发生了如下事件：事件 1：冻结水文观测孔连续冒水 7d 时，建设单位下达了该主井井筒开挖的指令，掘砌单位根据指令开始掘砌作业。当完成 6m 掘砌再向下掘 1m时，井筒工作面一侧发生了严重的片帮涌砂出水事故，掘砌单位立即采取向井筒内灌水的应急措施，灌水达到一定高度后，很快控制了事故的发展。15d后，冻结单位书面通知建设单位、监理单位和掘砌单位，说明主井井筒已具备正常开挖条件。掘砌单位排除了井筒积水，重新开挖。至此，工期已拖延20d。事后掘砌单位向建设单位提出了工期和费用索赔。事件 2：该井筒内壁采用组合钢模板倒模法浇筑，在某一段高浇筑后发现有一处模板有向井筒内涨出(涨模)现象。事件

36、 3：主井井筒竣工验收时，总漏水量 8m3h，其中在井深620m 处有两个集中漏水点，漏水量分别为 07m3h、08m3h。验收时还发现有一处井筒净半径小 60mm。其余各项检查项目全部合格。【问题】1说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。2井筒发生片帮涌砂的主要原因是什么?如何避免此类事故的发生?3掘砌单位采取向井筒内灌水的措施为何能控制片帮涌砂?掘砌单位提出的索赔是否合理?说明理由。4该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求?说明理由。5组合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些?井壁一处净半径小 60mm 应如何验收、处理?【答案】1合理性：设计冻结深度已进

37、入稳定不透水基岩 15m，符合规范要求，下部的 10m 砂岩含水层水量不大，可采用工作面预注浆堵水，施工费用低。不足之处：不能可靠地处理好 10m 砂岩含水层。2主要原因是冻结壁强度不满足开挖要求。要避免此类事故的发生，应由冻结单位结合水文孔冒水时间和测温孔温度综合分析，确保冻结壁已交圈，强度和厚度满足开挖要求；并由冻结单位下达允许开挖的通知。3因为向井筒内灌水可实现井筒内外水压力平衡，从而可控制井筒不再片帮。掘砌单位向建设单位提出工期和费用索赔合理。原因是建设单位下达了开工指令(或者非施工单位责任)。4不符合规范要求。理由：总漏水量虽然符合规范 600m 以上井筒漏水量不大于 10m3h 的

38、要求，但两个集中漏水点都超过规范“不大于 05m3h”的要求。5涨模原因可能有：振捣操作不当；模板刚度不够；组合模板连接不牢固。可按非正常验收的程序验收。经原设计单位复核，如满足设备运行安全间隙的要求，可不处理；如影响设备运行的安全间隙，应在保证设备安全运行和满足井壁强度的条件下，对该段井壁进行处理。六、某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：(1)工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；(2)工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；(3)工作面采用抽出式通风，风筒选用直径 600mm 的胶皮风

39、筒；(4)进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；(5)施工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方 2040m 处设置可移动式挡车器：(6)巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题1该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。【答案】1巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的

40、地方，具体问题在第 1、2、3、5、6款。第 1 款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。第 2 款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第 3 款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第 5 款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第 6 款，在巷道开设排水硐室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：第 1 款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业

41、；第 2 款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面应采用防水炸药进行爆破；第 3 款，工作面采用压人式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径 600mm 的胶皮风筒；第 5 款，施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方 2040m 处，设置阻车器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器；第 6 款，根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。七、某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为 60m，井深 500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了 2 台 JKZ28155 提升机配 2 个 30m3

42、 吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了 06m3 抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到1430m 时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及 6 名出渣人员乘吊桶准备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成 1 人碰撞颅脑损伤当场死亡，其余人员因炮烟浓度

43、过大被熏倒，后经抢救，5 人脱险，1 人死亡。【问题】1该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处?说明理由并给出正确做法。2为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺哪些设施?3造成本次事故的直接原因有哪些?应该采取什么措施避免同类事故发生?4按生产安全事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属于哪一等级?该等级的划分标准是什么?【答案】1该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设的不妥之处如下：(1)提升机选型不妥。理由：未考虑改绞需要。正确做法：应安设 1 台双滚筒提升机。(2)风筒悬吊方式不妥。理由：单绳悬吊风筒不牢固。正确做法：应采用双绳悬吊(或井壁吊挂)。2为保证安全和正常施工，

44、该井筒布置缺少：安全梯，排水管，水箱(转水站)，工作面潜水泵。3本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职；绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶人井深度的相关标志。4该井筒施工伤亡事故属于一般事故。一般事故划分标准为：死亡 3 人以下或重伤 10 人以下，或者直接经济损失 1000 万元以下。八、某煤矿设计生产能力 1000 万吨/年，采用主、副斜井及两立井混合开拓方式。单水平盘区式开采，主斜井设计倾角 5.5。斜长 2463

45、m，直墙半圆拱形断面，净断面面积 16.5m2。副斜井设计倾角 5.5。斜长 2455m，直墙半圆拱形断面，净断面面积 21.5m2。两斜井相距 40m。间隔 80m 左右设有联络巷。主、副斜井井口采用明槽开挖法施工，现浇钢筋混凝土支护。施工时明槽内涌水量达到 4m3/h。施工单位及时采取有效应对措施，确保了工程顺利施工:表土及基岩风化带暗挖段采用普通法施工，小导管超前支护，钢拱架金属网喷射混凝土一次支护、素混凝土二次支护。主、副斜井基岩段采用钻爆法施工，锚、网、喷支护。施工单位根据建设单位要求，制定了机械化配套方案实施快速施工。利用气腿式凿岩机钻眼。3.5m 中深孔炮眼全断面光面爆破，装载机

46、配合自卸车运输排研。锚网喷临时支护，滞后工作面 50m 再进行全断面复喷成巷永久支护。利用联络巷实现了主、副斜井掘进与支护交替作业，高效地完成了两井筒施工任务。问题 1.针对斜井明挖施工明槽内出现的涌水，施工单位可采取哪些具体应对措施2.主、副斜井基岩段施工作业存在哪些不合理之处说明理由，并进行调整。3.主、副斜井同时施工、如何解决长距离通风工作而风量不足的问题通风机应如何布置 4.主、副斜井采用掘进与支护交替作业方式具有哪些特点【答案】1.针对斜井明挖施工明槽内出现的涌水，施工单位可采取的具体应对措施有:设置水泵排水，明槽底部两侧设置水沟，将水集中在集水槽（坑），用水泵将水排至地面排水沟。（

47、知识点:斜井施工方法）2.主、副斜井基岩段施工作业存在的不合理之处与理由及调整方法:（1）利用气腿式凿岩机钴眼不合理。理由:气腿式凿岩机与 3.5m 中深孔炮眼全断面光面爆破不匹配。调整方法:应采用凿岩台车钻眼。（2）滞后迎头工作面 50m 再进行全断面复喷成巷永久支护不合理。理由:永久支护距离工作面太远，违反规范规定:调整方法:滞后迎头工作面不大于 40m 处再进行复喷成巷永久支护。（知识点:斜井施工方法）3.方法是:利用主、副斜井间的联络巷，调整通风系统，一个井筒进风，另一个井筒回风。通风机的布置为:局部通风机下移到进风井联络巷的上风口，同时在回风井开口密闭并安装临时扇风机回风。4.主、副

48、斜井采用掘进与支护交替作业方式所具有的特点是:施工速度比平行作业低，但人工效率高，且掘进与支护工序互不千扰;施工队伍管理水平要求不高，但因工作面工作量不平衡易造成窝工。九、背景某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆 ll 根;采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷;喷混凝土厚 50ram。在对 200m 锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格;(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格;2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔 50m)抽

49、查共计三根，最小值不低于设计的 90%;3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于100mm;4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题 1.锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2.哪些锚杆检查方法不符合要求?3.记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4.哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1.根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。100m 巷道有锚杆和两种树脂卷各一千

50、余根(卷)，每样(种)材料至少应有 3 套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2.根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个，间距不大于 20m。因此，200m 巷道验收点应不少于 9 个。此次验收的点数过少，不符合要求。3.锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于 100N?m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4.根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。