福建省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库及精品答案.doc

《福建省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库及精品答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福建省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库及精品答案.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、福建省福建省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务题库年一级建造师之一建矿业工程实务题库及精品答案及精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、按非煤露天矿边坡工程技术规范GB 51016-2014 的规定，下列坡高属于低边坡的是()。A.20mB.50mC.100mD.120m【答案】C2、一般建筑物的爆破振动安全判据采用建筑物基础的（）。A.质点峰值振动速度B.质点主振频率C.质点峰值振动加速度和主振频率D.质点峰值振动速度和主振频率【答案】D3、关于施工总平面布置的原则，正确的是（）。A.压风机房位置确定后，则提升机房的布置不宜离其过近B.斜井施工中临时提升机布置在永

2、久提升机的前方C.混凝土搅拌站施工任务繁重应设置在变电所附件D.为避免炸药库安全事故的影响，宜将其布置在广场的空旷处【答案】B4、井筒采用短段掘砌法施工时，混凝土浇筑模板应在混凝土强度达到（）时拆模。A.0.070.1MPaB.0.51.0MPaC.0.71.0MPaD.1.52.0MPa【答案】C5、工序能力指数记为 CPK(或 CD)可以判别工序施工状态好坏。一般把工序能力指数分 5 级，其中，表示工序能力指数合格，但不充分的是等级（）。A.特级B.AC.BD.C【答案】C6、井下水泵房工程的防水标准是（）。A.不允许渗水，围护结构无湿渍B.不允许渗水，表面结构可有少量偶见湿渍C.有少量漏

3、水点，每昼夜漏水量小于 0.5Lm2D.有漏水点，每昼夜漏水量小于 2Lm2【答案】B7、立井可采用长钢尺（丝）导入高程和光电测距仪导入高程。两次独立导入高程的误差不得超过井深的（）。A.1/2000B.1/4000C.1/6000D.1/8000【答案】D8、平硐进硐施工遇到风化层时，一般应首先采用()支护形式。A.砌碹B.管棚支护C.锚杆支护D.钢支架【答案】B9、水泥的性能主要取决于（）。A.水泥熟料的组成与质量B.水泥生料的组成与质量C.混合料的组成与质量D.石膏配料的组成与质量【答案】A10、不应列入影响锚杆抗拉拔力大小因素的是（）。A.围岩岩性B.托盘的预紧力C.锚固方法D.施工质

4、量【答案】B11、混凝土中配置钢筋主要是代替混凝土（）或协助混凝土受压，提高构件的承载力并改善其受力性能。A.受拉B.受压C.中部D.上部【答案】A12、溶浸采矿法可用于开采()。A.铁矿B.煤矿C.盐矿D.铜矿【答案】D13、探水钻孔的超前距一般取多少（）。A.50B.25C.20D.5【答案】A14、施工控制网的精度一般和（）无关。A.建筑物的性质B.建筑结构形式C.建筑材料的种类D.建筑物大小【答案】D15、当立井施工采用手持式凿岩机钻眼时，工作面炮眼深度宜取（）。A.1.52.0mB.2.02.5mC.3.04.0mD.5.06.0m【答案】A16、矿业工程施工造成的地下结构破坏的主要

5、原因是（）。A.发生有边坡滑坡B.地下水流失C.地下岩土体被采空D.耕地破坏【答案】C17、着重于施工方案内容、总工期和投资概算内容的单项工程施工组织设计，应在（）编制完成。A.合同签订前完成B.合同签订后完成C.招投标前完成D.招投标后完成【答案】C18、在尾矿工程中初期坝的施工中要求透水堆石坝上游面必须铺设（）。A.混凝土B.草皮、茅草C.反滤层和保护层D.密实砾石或碎石层【答案】C19、土方压实机械中振动碾适用的土质是（）。A.湿陷性黄土B.黏性土C.碎石类填土D.淤泥质土【答案】C20、加快井巷工程关键线路工作施工的有效措施是（）。A.主井和副井同时施工B.矿井贯通巷道安排重点队伍施工

6、C.积极做好通风和排水工作D.采区煤巷采用掘进机施工【答案】B21、在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，不能采用（）方法探查水文地质条件。A.物探B.掘探C.钻探D.化探【答案】B22、允许在有瓦斯和煤尘爆炸危险的工作面使用的起爆器材是（）。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.安全导爆索【答案】D23、关于钢筋混凝土板桩施工特点，说法正确的是()。A.现场作业周期较长B.施打振动与噪声较小C.截面形状配筋可根据需要设计D.沉桩过程中有少量挤土【答案】C24、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于（）d。A.12B.14C.20D.28【答案】B25、深孔爆破是指（）的爆破作业。A.炮孔深度

7、大于 2.5mB.炮孔深度大于 5mC.炮孔直径大于 50mm，并且深度大于 5mD.炮孔直径大于 75mm，并且深度大于 5m【答案】C26、只适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是（）。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D27、电子雷管采用电子控制模块取代传统雷管内的延时药，使延时精度有了质的提高，可达（）ms 数量级A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】A28、关于井巷施工测量的做法，不正确的是（）。A.井筒十字中线点的设置应在两个不受破坏的地点埋设两组（每组四个）大型的钢筋混凝土基点B.圆形井筒以悬挂井筒中心线作为掘砌的依据C.当井筒深度超过 300m

8、时，掘进采用中心线，砌壁采用激光D.井筒掘进到井底车场、装载硐室时，上方至少设两个高程点，以控制其高程【答案】C29、立井井筒施工的中心回转式抓岩机应固定在()。A.吊盘的下层盘B.吊盘的上层盘C.固定盘下D.井壁上【答案】A30、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等候室交接班【答案】B31、当混凝土在运输过程中出现（）时，应在浇筑前重新搅拌A.塌落度不符合要求B.离析现象C.开始初凝D.硬结现象【答案】B32、钢结构连接方式能直接承受动力荷载的是（）。A.普通螺栓B.焊缝连接C.高强

9、度螺栓承压型连接D.高强度螺栓摩擦型连接【答案】D33、符合列入工程量清单中暂估价的是（）。A.必然发生、暂时不能确定价格的材料金额B.可能发生的材料金额C.一种用于参考或比较用的材料金额D.双方未能商定的材料金额【答案】A34、副井井筒与车场连接硐室的规格尺寸与()无关。A.井筒深度B.提升罐笼的类型C.井筒直径D.下放材料的最大长度尺寸【答案】A35、关于影响井筒施工的提升能力的因素，说法正确的是()。A.提升能力选择与井深无关B.提升能力确定与吊桶大小有关C.提升能力的要求与井筒直径有关D.提升能力大小与提升机直径无关【答案】B36、基坑土方开挖的顺序和方法的正确原则是“开槽支撑、先撑后

10、挖、（）、严禁超挖”。A.一次到底B.分片开挖C.分层开挖D.先浅后深【答案】C37、矿井架空乘人装置运送人员时应遵守的规定（）。A.吊椅中心至巷道一侧突出部分的问距不小于 0.8mB.乘坐间距不得小于 5mC.乘人站上下人平台处钢丝绳距巷道壁不小于 1mD.安全保护装置发生保护动作后，应有延时自动复位装置【答案】C38、对于放射性防护，属于外照射防护方法的是()。A.包容法B.分散法C.稀释法D.屏蔽方法【答案】D39、在工程安全生产管理体系中，从业人员能够享受的权利是（）。A.依法履行安全生产相关法规B.依法获得安全生产保障C.制定企业安全生产制度D.监督企业安全生产制度的落实【答案】B4

11、0、在矿业工程常用定额分类中，按()分类可分为井巷工程定额、矿业机电设备安装工程定额等。A.建设程序B.构成工程的成本和费用C.定额的适用范围D.建设工程内容【答案】D41、可采用土层锚杆和锚索作为使用年限超过 2 年的永久性支护的工程土层条件是（）。A.未经处理的有机质土B.液限大于 50的土层C.对密实度小于 0.3 的土层D.湿陷性黄土土层【答案】D42、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001 设立检验批单元，体现了控 制施工质量的()原则。A.多重控制B.及时控制C.责任制D.人人参与【答案】B43、对岩土进行注浆是为了使岩土可以（），以实现安全施工的目的。A.减少渗透

12、性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A44、煤矿巷道锚索安装深度设计为 6m，则其施工安装的有效深度应不小于()m。A.5.1B.5.4C.5.7D.5.5【答案】C45、一般的井筒施工中，含主井改装的提升运输形式存在三个阶段，其顺序合理的是（）。A.副井吊桶提升(主井改装)期、主副井未贯通期和主井临时罐笼提升期B.主副井未贯通期、副井吊桶提升(主井改装)期和主井临时罐笼提升期C.主井临时罐笼提升期、主副井未贯通期和副井吊桶提升(主井改装)期D.主副井未贯通期、主井临时罐笼提升期和副井吊桶提升(主井改装)期【答案】B46、厂房结构

13、的节间吊装法较分件法的优点是（）。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】C47、采用多层卷材（沥青类卷材）防水，上下层及相邻两幅卷材的接缝均应错开（）幅宽。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B48、下列地下建筑工程的防水方法，属于自防水的是（）防水。A.卷材防水层B.普通防水混凝土C.涂膜防水层D.防水砂浆抹面【答案】B49、根据合同法的规定，以下变更的做法正确的是（）。A.变更是施工方确定，监理发布变更令B.巷道支护形式已变更则原支护形式的工程费取消C.由业主提出的变更其价款由施工方提出确定D.施工方可以在施工中为加快进度提出变更要求【答案

14、】D50、关于矿井主要通风机的性质，说法正确的是其()。A.为矿井中功率最大的风机B.服务于整个矿井或其一分区C.用于解决系统中风量不够问题D.安装在井下【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于工程变更处理方法的说法，正确的是（）。A.工程量清单中有适用的综合单价，应以该综合单价计算变更工程费用B.变更工作的内容在工程量清单中没有适用或类似的综合单价时，应确定新的综合单价计算变更工程费用C.承包人应在工程变更确定后 28 天内，提出变更工程价款的报告D.业主在确属需要时有权发布变更指示E.在有利于业主利益时，承包商可以自主进行变更【答案】ABD2、地下连续墙的导墙的作用有()

15、。A.挡土B.测量基准C.槽段分隔D.泥浆人口E.截水【答案】AB3、某井筒为混凝土结构，有关其竣工验收的说法，正确的是（）。A.该井筒验收一般按一个分部工程验收B.该井筒也无需划分子分部工程C.其观感质量验收的得分率应在 70以上D.该井筒验收的质量控制资料应包含隐蔽工程验收资料E.井筒壁后充填材料及充填密实要求属于其主控项目内容【答案】CD4、巷道工作面采用矿车运输排矸时，其调车的方式包括有（）。A.错车场调车B.平移调车器调车C.浮放道岔调车D.起重式调车E.转载设备调车【答案】ABC5、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有（）。A.高强度螺栓采用高强钢材制作，可施加较大的预应力B.高

16、强度螺栓分为摩擦型连接和承压型连接C.高强度螺栓摩擦型连接具有连接紧密、受力良好、耐疲劳等优点D.高强度螺栓摩擦型连接广泛用于工业与民用建筑钢结构中E.承压型高强度螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】ABCD6、灌注桩的优点有（）。A.节约钢材B.造价低C.无噪声D.无振动E.施工后可马上承受【答案】ABCD7、压风机房的位置应设置在（）。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD8、骨架承重的单层厂房柱间支撑系统的主要作用有()。A.承受吊车自重B.加强厂房整体刚度C.传递水平风荷载D.传递吊车运动冲切作用E.承受墙体和屋盖自

17、重【答案】BCD9、均应布置在广场的下风侧，且和入风井口保持一定距离的建筑、设备库房的有（）。A.坑木场B.锅炉房C.压风机房D.破碎筛分厂E.绞车房【答案】BD10、应布置在下风一侧的建筑、设备库房的有(?)。A.坑木场B.锅炉房C.压风机房D.破碎筛分厂E.绞车房【答案】ABD11、金属非金属矿山建立的安全生产应急体系，应重点关注（）等重大风险内容。A.透水B.地压灾害C.尾矿库溃坝D.瓦斯突出灾害E.中毒和窒息【答案】ABC12、金属非金属矿山建立的安全生产应急体系，应重点关注（）等重大风险内容。A.透水B.地压灾害C.尾矿库溃坝D.瓦斯突出灾害E.中毒和窒息【答案】ABC13、矿业工程

18、施工现场调度工作的主要内容有()。A.督促检查施工准备工作B.督促检查施工计划的执行情况C.检查和督促项目参与各方主体之间的配合关系D.检查和调节地面和地下工作平面及空间管理E.及时发现施工过程中的各种故障，调节生产中关键环节的管理【答案】ABD14、矿业工程项目的直接工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.井巷工程辅助费D.大临工程费E.施工机械使用费【答案】ABC15、关于立井施工机械化配套的内容，说法正确的()。A.提升能力与装岩能力配套B.炮眼深度与一次爆破矸石量配套C.地面排矸能力与矿车运输能力配套D.支护能力与掘进能力配套E.辅助设备与掘砌设备配套【答案】AD16、在具有硫尘或硫化

19、物粉尘爆炸危险的矿井进行爆破时，应遵守（）规定。A.装药前，工作面应洒水B.浅孔爆破时，50m 范围内均应洒水C.浅孔爆破时，10m 范围内均应洒水D.深孔爆破时，20m 范围内均应洒水E.深孔爆破时，30m 范围内均应洒水【答案】AC17、关于矿井项目招标应满足的条件，正确的说法包括（）等。A.项目所在矿区已获准开发B.资源勘察已经审查同意C.补充地质勘探已经列入计划D.安全设施设计已经安全监察部门审查同意E.建设用地已购置且完成临时用地规划和部分租赁工作【答案】ABD18、关于工程量清单计价下施工企业投标报价原则的说法，正确的有（）。A.投标报价由招标人自主确定B.投标报价不得低于工程成本

20、C.投标人应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件D.确定投标报价时不需要考虑承发包模式E.投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分作为基础【答案】BC19、在矿井工业场地内，宜布置在广场主导风向上风侧的设施是()。A.变电所B.办公楼C.压风机房D.坑木场E.破碎筛分厂【答案】BC20、注浆是矿山和岩土工程常用的技术，它的作用包括（）。A.治水防渗B.对构筑物加固C.地基加固D.地层加固E.是建造工程的必需的工序【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某生产矿井采用一对立井开拓，副井进风、主井回风的通风方式。因扩建需要建设新副井，新副井的位置位于原工业广场边缘

21、，距离原副井 150m，为节约投资新副井未施工检查孔，而是采用了原副井的地质资料。新副井井筒直径65m，深度 750m，表土段深度 85m，采用普通法施工。该井筒井壁表土段为双层钢筋混凝土井壁，基岩段为单层普通混凝土井壁。该新副井由施工单位 A 承担，合同约定，混凝土由建设单位提供。建设单位与混凝土供应商 B 签订了混凝土供应合同。建设单位提供的地质资料显示表土段无流沙层，预计最大涌水量为 15m3h，基岩段 550580m 处有一含水层，最大涌水量为 130m3h，采用工作面预注浆方式通过。其余含水层最大涌水量为 12m3h。基岩段施工中，为保证施工质量，项目部制定了质量保证措施，其中部分内

22、容如下：采用金属液压整体下移模板砌壁，模板高度 3600mm，模板直径 6500mm；每次浇筑混凝土时随机抽取混凝土样本检查混凝土坍落度，并制作试块进行标准养护，做相应龄期压力试验；混凝土脱模后洒水养护时间不少于 3d；混凝土采用底卸式吊桶运输。该措施经项目技术负责人审核修订后付诸实施。井筒施工到 360m时，发现 280298m 段混凝土抗压强度达不到设计要求。施工到 550m 时施工单位采用了伞钻接长钻杆探水，探水深度为 15m，发现钻孔涌水量很小，决定继续施工。施工到 565m 位置爆破时井筒突发涌水，涌水量瞬间达到 140m3h，2小时候回落到 120m3h，依然超过井筒排水能力 60

23、m3h 导致淹井事故发生。为此施工单位提出工期和费用索赔。井筒施工完毕后，井筒漏水量达到 75m3h，监理单位要求施工单位进行壁后注浆处理，由此造成施工单位额外增加费用 60 万元，工期延长 10d，施工单位就此向建设单位提出了索赔。问题 1新副井采用原井筒的地质资料是否合理说明理由。2施工单位编制的质量保证措施存在哪些问题应如何修改 3针对 280298m 段混凝土抗压强度达不到设计要求的混凝土工程应如何处理如果该段井筒需要返工，施工单位、监理单位、建设单位以及混凝土供应商应如何应对 4淹井事故中，建设单位应当如何应对施工单位的索赔说明理由。5施工单位壁后注浆的费用和工期索赔是否合理为什么【

24、答案】1不合理。因为井筒检查孔距离井筒中心不应超过 25m。2质量保证措施中，模板的直径为 6500mm 不合理，模板的有效半径应比井筒设计半径大1040mm；洒水养护不少于 3d 不合理，应该为不少于 7d。3针对该段混凝土工程，应首先进行混凝土无损检测或者是钻取混凝土芯样进行强度复测，如果合格则可以进行正常验收，如果仍不符合要求，则按实际条件验算结构的安全度并采取必要的补强措施。如果该段井筒需要返工，则施工单位应该进行返工，并对建设单位提出工期和费用索赔要求。建设单位应该支持施工单位的相应索赔，并对混凝土供应商进行索赔。混凝土供应商应该承担相应的赔偿。监理单位应当协调三家单位，并对事件的根

25、本原因进行调查并制定预防措施。4淹井事故中，建设单位应该拒绝事故单位的索赔。理由是：井筒涌水量瞬间达到 140m3h 不是导致淹井事故的原因，导致淹井事故的原因是施工单位没按规定进行探放水，以及施工单位的排水能力不符合要求。5施工单位壁后注浆的费用和工期索赔是合理的，因为井筒漏水量 75m3h 符合合格标准。二、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5.2 元/m，综合费率为直接费 20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲（租赁费 550 元/台班）开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进

26、场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 1.5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价 25 元/工日，管理费为 30%

27、）【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（1519 日），用工费255(1+30%)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20%)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30%)=975 元；机械费 5501=550 元。三、四背景资料某施工单位承担一矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径 6.5m，深度

28、560m。其中表土段深度 30m，井壁厚度 650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度 530m，井壁厚度 500mm，混凝土强度等级为 C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1、井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度 4.0m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高 3.5m。2、井内施工设备：主提升为 3m3吊桶，副提升为 2m3 吊桶；1 台 FTD-6 伞钻和 2 台 HZ-6 中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用 4 根钢丝绳地面凿井绞车悬

29、吊；混凝土溜灰管采用 2 根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用 6 根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3、井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约 24 小时，月进尺不低于 80m。4、主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于0.5MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于10.0m3/h，且不得小于 1.0m3/h 以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求

30、进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度 520m 时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心 300mm，井筒偏斜 100mm400mm，高度约 15m。问题 1、该井筒基岩段施工方案是否可行井筒施工设备布置存在哪些问题 2、从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些说明理由。3、该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题说明正确的技术要求。【答案】1、该井筒基岩段施工方案不可行。存在如下问题：（1）炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度。（2）将伞钻和 2台 HZ-6 中心回转抓岩机均悬挂

31、在三层吊盘上不可行，且布置 2 台中心回转抓岩机不合理。（3）金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用 2 根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊。（4）不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可。（5）吊盘采用6 根钢丝绳悬吊不必要，增加了井筒及地面的设施布置难度。（6）采用滚班作业制，此作业方式不受 24 小时限制，确定掘进循环时间约 24 小时，与滚班作业矛盾。（7）脱模时混凝土强度不低于 0.5MPa，不符合有关规定，应不低于0.7MPa。（8）该井筒深度 560m，小于 600m，因此建成后总漏水量应6m3/h，且不得有 0.5m3/h 以

32、上的集中出水孔。施工组织设计中规定数值违反强制规定。2、从安全考虑，施工设备缺少安全梯。安全梯是井下出现停电、提升系统出现故障突发事故时人员撤离的设施，必须布置。3、在砌壁混凝土强度要求（不低于 0.5MPa），井筒建成后总漏水量要求（不大于 10m3/h，且不得有1.0m3/h 以上的集中出水孔）方面存在问题。符合规定的要求是：因采用短段掘砌混合作业，脱模时混凝土强度应不低于 0.7MPa；该井筒深度 560m，小于600m，因此建成后总漏水量应6m3/h，且不得有 0.5m3/h 以上的集中出水孔。4、对混凝土要求（1）混凝土入模温度不低于 5，（2）混凝土搅拌均匀，严格出现离板现象，（3

33、）骨料粒径不得超过规定，防止出现堵管情况，（4）配合比和坍落度、添加剂符合设计。5、质量检查主要内容（1）混凝土原材料（外加剂）、强度符合规范要求，（2）模板应符合设计，（3）断面规格、厚度规格、钢筋布置规格等尺寸偏差应符合验收规范，壁厚充填材料符合设计要求，立井壁后充填密实。（4）防水、防渗混凝土应符合设计和相应国家规范要求。6、可能原因（1）未按规定校正激光指向仪，（2）工作面与激光指向仪距离大，光点扩散面积大，造成误差加大，（3）砌壁人员调中心不认真，立模时测量误差过大。（4）浇筑混凝土时未对称浇筑，造成一侧挤压，模板受力不均所致，（5）模板变形。四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单

34、位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支

35、出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔

36、意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同

37、约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。五、背景资料：某施工单位承担一矿井主要运输大巷的施工任务。运输大巷总长度 1500m，直墙半圆拱形断面，净宽 4.6m，净高 4.2m；主要穿过的岩层为中等稳定的砂页岩互层，涌水量较小；局部要通过 2

38、个小断层，断层含水情况不明。巷道设计采用锚喷支护，螺纹钢树脂锚杆，直径 18mm，描杆长度 1.8m，间排距 1.0m，每米巷道布置锚杆 11 根；喷射混凝土强度为 C20，厚度 100mm。计划工期 15 个月。施工过程中，施工单位根据巷道施工的实际条件，明确了加快施工进度的若干措施：(1)巷道掘进钻眼爆破工作中，炮眼深度2.0m，炮眼平均间距 1.0m，周边眼间距 0.8m，抵抗线 0.6m，周边眼装药量400g/m，实施光面爆破。(2)巷道临时支护安排在工作面爆破后的岩渣堆上进行，仅拱部打锚杆，采用普通扳手拧紧锚固。永久锚喷支护安排在工作面后方50m 处进行，且与工作面出渣平行作业。(3

39、)工作面出渣和岩渣的装运，采用侧卸式装岩机-胶带转载机-电机车加矿车机械化作业线。巷道掘进接近断层位置 2m 处停止掘进，采用小管棚注浆加固法通过断层带。巷道锚喷支护锚杆抗拔力及混凝土喷层强度每月检查一次，其中锚杆抗拔力每次抽查 10 根；喷射混凝土强度采用喷大板试验法，每次制作试件 2 组进行强度试验。在工程结束验收时，发现局部地段巷道净宽偏差达到 200mm 以上，表面平整度偏差在 60mm 以上，锚杆抗拔力现场实测值为设计值的 80%；多数喷混凝土厚度达到了 120mm。问题：（1）巷道掘进的爆破参数能否保证实施光面爆破说明理由（2）巷道支护工作安排存在哪些不合理之处说明理由（3）巷道掘

40、进通过断层带的施工方法存在哪些问题（4）巷道锚喷支护的检查存在哪些问题说明正确的做法。【答案】六、背景某矿区已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中一个新建12Mt 矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比原设计的要小得多。最后项目只能改成为 045Mt

41、的矿井。问题 1怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?2试分析勘察资料对项目建设的影响。3当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?4本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1矿产资源属国家所有，是国家的战略物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战略角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用

42、了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，极易导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不准确、设备能力有限、判断

43、方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：(1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；(2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；(3)减小断面大小；(4)另行选择压力小的路径；(5)采用卸压技术等。4说明：(1)矿业工程专业内容的综合性；(2)矿业工程与矿业生产的联系密切；(3)矿业工程施工条件复杂；(4)矿业工程项目的高风险性等。七、某矿将井筒冻结工程发包给施工单位 A，将井筒施工工程发包给施工单位B。施工期间发生如下

44、事件：事件 1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位 B 腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位 B。事件 2：由于天降大雨，施工单位 B 的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件 3：施工单位 B 采用组合钢模板，施工至第 5 模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断开，造成事故。【问题】1事件 1 中建设单位的做法是否合理为什么 2事件 2 中设备无法按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小 3该案例中商品混凝土的技术指标是什么 4分析事件 3 中的事故原因。5冻结井筒的试挖条件是什么【答案】1事件 1 中

45、建设单位的做法不合理。理由：(1)因为建设单位的原因，导致施工单位 B 没有混凝土料场，致使施工单位 B 不具备现场配置混凝土的条件。建设单位应该提前通知施工单位 B，并与施工单位 B 进行协商。(2)建设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的。建设单位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位 B。如果确实需要商品混凝土，应该由施工单位 B 与商品混凝土供应商签订供应合同。同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2大型设备无法进场可能造成的影响：井筒施工不能按期开工。开工晚，容易造成井

46、筒被冻实。若井筒被冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3该案例中商品混凝土的技术指标包括下列指标：(1)水泥应优先选用普通水泥(425 级以上)，不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。(2)混凝土拌合水一般符合国家标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水首次使用前，应按有关标准进行检验后方可使用。当气温在 35以下时，可以用热水(水温不宜高于 6080)搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。八、1背景某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度920m，其中表士段 60

47、0m，冻结法施工，工程估算价 1.5 亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金为 60 万元。A、B、C、D、E 五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件，工程开标后，施工单位 A 因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了 50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加 50m 的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发 5.0 级地震，造成现场

48、道路和施工用房经济损失 32 万元，施工单位的一台价值 36 万元的施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18 万元。2问题（1）本工程的投标保证金为 60 万元是否合理?说明理由。（2）评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金？分别说明理由。（3）建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。（4）针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】（1）本工程的投标保证金为 60 万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估

49、算价的 2%且不超过 80 万元的规定。（2）评标委员会不应受理施工单位 A 的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位 A 的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。（3）建设单位对设计变更的费用补偿不合理理由：因为井筒加深后的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，所发生的费用均应由建设单位承担。（4）施工单位应承担 54 万元。明细如下：施工设备损坏 36 万元；施工人员窝工及设备闲置损失 18 万元。建设单位应承担 71 万元。明细如下：现场道路和施工用房损失 32 万元；工程材料损失 2

50、3 万元；现场清理及恢复施工条件损失 16 万元。九、背景资料：某单位施工一胶带大巷，巷道净断面 22m2，长度 2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在 840m860m 左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加 U29 钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到 835m 时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到 840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加 U29 钢支架支护。在采用 U29 钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施