造价员基础练习题 7-9章 带答案.docx

《造价员基础练习题 7-9章 带答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价员基础练习题 7-9章 带答案.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程造价基础知识第7章 建设项目招投标与合同价款的确定一、单项选择题（只有一个正确选项）1、根据招标投标法和国家计委的有关规定，全部或部分使用国有资金投资或者国家融 资的项目，其重要设备、材料的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以.上的，必须进 行招标。A、3000B、1000C、100D、502、下面有关联合体投标中标后的说法中（）是正确的。A、联合体主办方应签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人 B、联合体中标的，联合体主办方应当与招标人签订合同C、联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定拟由主办方承担责任，并将共同投标协 议连同投标文件一并提交招标人D、联合体中标

2、，联合体各方应当共同与招标人签订合同3、下面有关招标工程标底的说法中，正确的是（）。A、我国的招标投标法明确规定了招标工程必须设置标底价格B、标底价格对工程招标阶段的工作有决定性的作用C、标底价格是招标人控制建设T.程投资，确定投标人投标价格的参考依据D、标底价格是衡量、评审投标人投标报价是否合理的尺度和依据4、我国目前建设工程施工招标标底的编制，主要采用（）oA、定额计价和工程量清单计价B、单位估价法和实物量法C、预算定额法和投标价平均法D、单位估价法和综合单价法5、定额计价法编制标底采用的是（）。A、工料单价B、全费用单价 C、综合单价D、投标报价的平均价6、采用预算定额编制标底，通常适用

3、于（）完成后进行招标的工程。A、决策阶段B、初步设计阶段C、技术设计阶段D、施工图设计阶段7、对于一个没有先例的工程或工程内容及其技术经济指标尚未全面确定的新项目一般采用 （）。A、固定总价合同B、可调总价合同C、估算工程量单价合同D、成本加酬金合同 8、作为施工单位，采用（）合同形式，可最大限度减少风险。A、不可调值总价 B、可调值总价 C、单价 D、成本加酬金9、编制标底应遵循的原则中，不正确的是（）。A、一个工程只能编制一个标底B、标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合C、标底应由成本、利润、税金组成，应控制在批准的总概算及投资包干的限额内D、标底应考虑保险和采用固定价格工

4、程的风险10、在扩大初步设计阶段即进行招标的工程适宜采用（）的方法编制标底。A、以工程概算为基础编制B、以平方米造价包干为基础编制B.从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C.建安工程费用和设备工器具购置费用D.建安工程费用和其他费用.下列有关无形资产的计价原则，阐述正确的是（）。A.购入的无形资产，按照实际带来的利润计算B.企业自创并依法申请取得的，按开发人员工资总和计价c.企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或同类无形资产市场价作价D.投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按注册资本的30%计价.竣工决算的核心内容是（）。A.建设项目竣工财务决算B.竣工验收C.工程竣工图

5、D.工程造价对比分析.竣工决算由“竣工决算报表”和“（）”两部分组成。A.建设项目竣工财务决算书B.竣工情况说明书C.工程竣工图 D.工程造价对比分析。2 .按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，勘察设计费用的分摊是按（）。A.建筑工程造价分摊B.建筑工程和安装工程造价分摊C.建筑工程、安装工程和需安装设备价值和总额分摊D.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和土地征用费之和分摊.按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，土地征用费是按（）。A.建筑工程造价分摊B.建筑工程和安装工程造价分摊C.安装工程和需安装设备价值总额分摊 D.建筑工程造价和土地征用费之和分摊 二、多选（至少有两个正确，一个

6、错误的选项）.竣工决算由下列哪几部分组成（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工图D.工程竣工造价对比 分析E.工程竣工合格证.下列关于无形资产计价方法的说法，正确的是（）。A.专利权分为自创和外购两类，其中自创专利权的价值为开发过程中的实际支出，主要 包括专利的研制成本和交易成本B.专利权是具有独占性并能带来超额利润的生产要素，因此专利权转让价格不按成本 估价，而是按照其所能带来的超额收益计价C.自创商标权通常作为无形资产入账，将商标设计、制作等发生的费用作为销售费用 计人当期损益D.非专利技术具有使用价值和价值，使用价值是非专利技术本身应具有的，非专利技 术的价值在于非

7、专利技术的使用所能产生的超额获利能力E.当建设单位向土地管理部门申请土地使用权并为之支付一笔出让金时，土地使用权 作为无形资产核算.关于新增固定资产价值计算，正确的是（）。A.对于为了提高产品质量，改善劳动条件、节约材料消耗、保护环境而建设的附属辅助 工程，只要全部建成，正式验收交付使用后就要计入新增固定资产价值B.对于单项工程中不构成生产系统的非生产性项目在建成并交付使用后不计人新增固定 资产价值C.凡购置达到固定资产标准无需安装的设备、工具、器具，应在交付使用后计入新增固 定资产价值D.属于新增固定资产价值的其他投资，应随同受益工程交付使用的同时一并计入E.运输设备及其他无需安装的设备、工

8、具、器具、家具等固定资产一般计人分摊的“待 摊投资”参考答案：一、单选（只有一个正确选项）1 B 2C 3A 4B 5 A 6A二、多选（至少有两个正确，一个错误的选项）I ABCD 2 ABDE 3 ACD背景材料：某机电安装公司，承包某高校图书馆电气安装工程，发包、承包双方签订了图书馆电气 安装工程合同，经有关部门审查符合要求并备了案。合同预付部分内容如下：1 .合同总价款为780万元，主要安装材料费占合同总价款的60%；2 .预付备料款为合同总价款的30%,在工程最后三个月内扣还；3 .工程进度款必须经总监理工程师审签后按月支付；4 .工程保修金为合同总价款的3%,从每月安装单位完成的产

9、值中按3%比例扣留；保修 期满完成保修义务后，将保修金全部退还给安装单位；5 .安装单位每月实际完成产值如下表。图书馆机电安装工程实际完成产值表单位：万元月份12345完成产值150180200130120问题：1 .该安装工程预付备料款为多少？2 .工程备料款从几月起扣还（起扣点）？3 .该安装工程I至5月，每月支付工程款各为多少？4 .总计扣留了多少保修金？【参考答案】1 .预付备料款为：780X30%=234万元。2 .工程预付款起扣点：780234/60% =390万元。3月份累计完成产值为：150+180+200=530390万元。因此，起扣时间为3月份。3 . 1月5月各月支付的工

10、程款为：1月，应支付工程款为：150义（1-3%） =145.50万元。2月，应支付工程款为：180X （13%） =174.60万元。3月，应签证工程款为：200X （13%） =194.00万元；应扣预付款为：（530390） X60% =84.00万元；3月份应支付工程款为：19484= 110.00万元。4月，应签证工程款为：130X （1-3%） =126.10万元；应扣除预付款为：130X60% =78.00万元；4月份应支付工程款为：126.1078=48.10万元。5月，应签证工程款为：120X （13%） =116.40万元；应扣除预付款为：120X60% =72.00万元；

11、5月份应支付工程款为：116.4072=44.40万元。4 .该工程总计扣留保修金为：780X3% = 23.40万元。C、以综合预算为基础编制D、以施工图预算为基础编制11、工程量清单计价法的单价采用的主要是（）。A、概算指标 B、直接费单价 C、完全费用单价 D、综合单价12、采用综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分 部分项工程的（）。A、直接费 B、部分费用C、全部费用 D、全部造价13、工程投标报价包括如下工作：复核或计算工程量；确定分包工程费；确定单价， 计算合价；确定投标价格；确定利润；确定风险费。正确的计算过程应为（）。A、一ff一一B、fff

12、一一C、-*-*D、-*-*14、编制投标报价时，如果工程量清单中有某项目未填写单价和合价，则（）。A、该标书将被视为废标B、该标书将被退回投标单位重新填写C、此部分价款将不予支付，并认为此项费用已包括在其他单价和合价中D、此部分单价和合价将按照其他投标单位的平均投标价计算15、采用不平衡报价法不正确的做法是（）。A、施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可以高一些B、能早日结账收款的项目可适当提高报价C、预计今后工作量会增加的项FI单价可以适当提高D、工程内容解释不清楚的，单价适当降低16、在进行设备、材料采购时，通过询价方式选定设备、材料供应商的形式一般适用于（）。A、价值较高的非标准规

13、格产品B、价值较小的标准规格产品C、期货产品D、劳动密集型产品17、在设备、材料采购时采用的直接订购方式一般适用于（）。A、增购与现有采购合同类似货物而且使用的合同价格也较低廉B、保证设备或零配件标准化，以便适应现有设备需要C、所需设备设计比较复杂的D、有充裕时间采购的某些材料、小型工具或设备18、设备、材料采购应以（）为原则。A、技术上最能响应招标文件要求的价格采购B、最合理价格采购C、最低价格采购D、交货时间最靠前的投标的价格采购19、下列说法中（）不符合机电设备招标投标管理办法的规定。A、合同签订时，招标文件和投标文件均为经济合同的组成部分，随合同一起有效B、投标单位中标后，如果撤回投标

14、文件拒签合同，作违约论C、中标通知发出后，设备需方可以拒签合同D、货物采购合同生效以后，接受委托的招标单位可向中标单位收取少量服务费，金额 一般不超过中标设备金额的1.5%20、在建设工程招标过程中，（）应属于承诺。A、发布招标公告B、发售招标文件C、提交投标书D、发出中标通知书21、一般国际上把（）称为无限竞争性招标。A、公开招标 B、邀请招标C、议标 D、两阶段招标22、建设项目的施工招标，不允许（）进行招标。A、将一个项目分解为单位工程及特殊专业工程分别B、将一个项目中的土建和设备安装分别C、将单位工程分为分部、分项工程D、将整个项目发包给一个承包商 23、资格预审的目的是（）。B、排除

15、某些不合格的投标人D、确保适度竞争B、编制招标文件D、进行中标通知A、获得合格的投标书C、排除不合格的投标书 24、在资格预审结束后，招标人应（A、发售招标文件C、组织现场勘察 25、在招标过程中，投标文件提交的截止时间最短不少于（）oA、20 天B、15 天C、56 天D、30 天26、工程量清单是招标人根据施工图纸计算的工程量，提供给投标人作为投标报价的基础， 结算拨付工程款时应以（）为依据。A、施工图纸 B、工程量清单 C、实际工程量D、规范27、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标 文件截止时间至少（）前，以书面形式通知所有投标人。A、28 天B

16、、14 天C、15 天D、20 天28、评标原则和评标方法应在（）说明。A、招标文件中B、投标预备会C、开标会 D、中标函中29、中标单位应按规定向招标人提交履约担保，如果采用银行保函，则履约担保比率为（）。A、投标价格的15% B、投标价格的10% C、合同价格的5% D、合同价格的20% 30招标单位应将未中标的投标单位的投标保证金尽快退还，最迟不超过（）。A、规定的投标有效期期满之日B、确定中标人后的14天C、中标人提供履约担保之日后14天 D、规定的投标有效期期满后的14天 31、投标人少于（）的，招标人应当依照招标投标法重新招标。A、3个B、5个 C、7个D、8个32、下列对招标工程

17、评标方法的评价，正确的是（）。A、百分法具有指标全面、评价标准明确的优点B、评议法具有指标全面、科学准确的优点C、合理低标价法具有指标全面、评价标准明确的优点D、合理低标价法是最低的投标价中标的方法33、按照建设工程招投标程序，刊登资审通告、招标通告之后要进行（）。A、工程标底的编制B、资格预审C、发放招标文件D、勘察现场34、根据建设工程量清单计价规范的规定，下列各项中，（）不是工程量清单项目的 内容。A、项目编码 B、项目名称 C、计量单位D、工程内容 E、备注35、根据建设工程工程量清单计价规范的规定，项目编码以五级编码设置，各级编码的 设置宽度为（）。A、2-3-2-2-3 B、2-2

18、-3-2-3 C、2-3-3-2-2 D、2-2-2-3-3E、322-2-336、根据建设工程工程量清单计价规范的规定，项目编码的第三级表示（）oA、清单项目码B、分类码 C、章顺序码D、节顺序码E、具体清单项目码37、根据建设工程工程量清单计价规范的规定，项目编码以5级编码设置，第一级为 03,表示（）。A、建筑工程B、安装工程 C、市政工程 D、园林绿化工程38、下列计量单位中，（）不是工程量清单计量的基本单位。A、t 或 kg B、m2 C、m3 D、m E、组 F、千块 39、根据我国现行的工程量清单规范规定，单价采用的是（）。A、人工费单价B、工料单价 C、全费用单价D、综合单价4

19、0、建设工程价格形成的主要阶段是（）。A、决策阶段B、设计阶段C、招投标阶段 D、施工阶段E、后评价阶段41、工程量清单计价不包括（）。A、编制招标标底 B、投标报价 C、合同价款的确定D、调整和办理工程结算E、进行工程决算42、工程量清单编制最基本的依据是（）oA、工程项目划分 B、工程计量单位 C、工程量计算规则 D、工程量清单前言 二、多项选择题（至少有两个正确，一个错误的选项）1、以下有关共同投标的联合体的基本条件的描述中，（）是正确的。A、联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B、联合体当中至少一方应当具备招标文件对投标人要求的条件C、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较

20、低的单位确定资质等级D、招标人不得强制投标人组成联合体共同投标2、设备、材料采购的公开招标的主要优点有（）。A、可以使符合资格的供应商能够在公平竞争条件下，以合适的价格获得供货机会B、可以使设备、材料采购者以合理价格获得所需的设备和材料C、可以促进供应商进行技术改造，以降低成本，提高质量D、可以完全防止徇私舞弊的产生3、适用于设备采购国内竞争性招标的工程的特点包括（）oA、合同金额小B、工程地点分散且施工时间拖得很长C、技术密集型生产 D、国内获得货物的价格低于国际市场价格 4、适用于设备、材料采购的邀请招标的情况有（）oA、合同金额不大B、所需特定货物的供应商数目有限C、有充裕的交货时间D、

21、潜在投标人不多5、编制一个合理可靠的标底价格需要考虑的因素包括（）.A、目标工期的要求 B、招标方的质量要求C、建筑材料采购渠道和市场价格的变化 D、招标方的资金到位情况 6、以下（）是标底的审查内容。A、标底计价内容B、工程量清单及其单价组成C、采用可调价工程在招标时期的价格波动的风险系数D、人工、材料、机械台班的市场价格7、投标报价的编制方法包括（）。A、自行计价模式B、定额计价模式 C、工程量清单计价模式D、统计计价模式 8、工程量清单计价的投标报价由（）组成。A、暂列金额 B、分部分项工程费 C、措施项目费D、其他项目费用9、在不平衡报价法中，下列项目应当适当降低报价的是（BCDE ）

22、。A、混凝土浇筑项目B、预计工程量可能减少的项目C、装饰工程D、将来可能分标的暂定项目E、工程内容解说不清的项目10、下列（）是设备招标文件的主要组成部分。A、招标书B、投标须知 C、招标文件编制单位的资质要求D、招标设备清单和技术要求及图纸E、投标保函11、设备、材料采购评标中可采用的方法包括（）。A、综合评标价法B、全寿命费用评标价法C、最低投标价法D、经验评定法12、一般在（）情况下，可以采用邀请招标方式。A、全部使用国有资金B、国有资金占控制地位的C、采购规模小D、因技术复杂，只有少数几家潜在投标人E、国有资金占主导地位13、依法必须进行施工招标的工程，（）应当公开招标。A、全部使用国

23、有资金B、国有资金占控股地位的C、采购规模小D、因技术复杂，只有几家潜在投标人E、国有资金占主导地位14、根据招标投标法的规定，招标方式包括（）。A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、两阶段招标E、代理招标15、资格预审的内容的重点是对潜在投标人的专业资格审查，内容包括（）。A、施工经历 B、合法地位C、拟配备的人员状况D、财务状况 E、拟配备的机械、设备等16、招标文件应当包括（）等内容。A、投标须知 B、拟签订合同的主要条件 C、施工组织设计D、施工方案 E、投标函的格式及附录 17、投标文件应当包括（）。A、投标函格式及附录B、投标报价C、施工组织设计D、投标函E、拟签订的合同的主要

24、条款18、根据建设部颁发的房屋建筑和市政基础设施工程招标文件范本，工程量清单主要包 括（）。A、工程量清单说明B、工程量清单审批表C、工程量清单表D、工程量清单编制单位资质证明19、下面的（）是分部分项工程量清单的组成部分。A、项目序号 B、项目编码 C、项目名称 D、计量单位E、工程数量20、定额计价模式更多地反映了（）阶段。A、国家定价 B、国家指导价 C、市场定价 D、企业定价E、业主定价21、根据建设工程工程量清单计价规范的规定，分部分项工程量清单中的综合单价包括 （）。A、人工费 B、材料费 C、措施费 D、利润 E、风险费 22、工程量清单计价通常由（）组成。A、分部分项工程费B、

25、措施项目费C、项目开办费D、其他项目费E、规费和税金参考答案一、单项选择题1、C2、D3、D4、A5A 6、D 7、D8、D9、B10、A11、D12、D13、D14、C15、A16、B17、A18、B19、C20、D21、A22、C23、B24、B25、A26、C27、C28、A29、C3()、D31、A32、A33、B34、E35、D36、D37、B38、F39、D40、C41、E42、C二、多项选择题1、ACD 2、ABC 3、ABD 4、ABD 5、ABC 6、ABD 7、BC 8、BCD 9、BCDE 10、ABD II、ABC 12、CD 13、ABE 14、AB 15、ACDE

26、16、ABE 17、BCD 18、AC 19、BCDE 20、AB 21、ABDE 22、ABDE第8章 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制一、单项选择题（只有一个正确选项）1、承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由（）承担。A、承包人 B、发包人C、设计单位 D、工程师2、下列关于工程变更的说法中不正确的是（）。A、工程变更总是由承包商提出的B、工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C、工程的变更指令应以书面的形式发出D、发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价 款3、下列不能构成索赔原因的是（）。A、当事人违约 B、合同缺陷

27、C、经工程师批准的承包商提出的变更D、合同变更E、工程师指令4、建设工程施工合同规定，提出索赔时，应有索赔事件发生时的有效证据。下列对索赔 证据的要求不正确的是（）。A、一般要求证据必须是书面文件B、有关的记录、协议、纪要必须是双方签署的C、工程中的重大事件、特殊情况的记录和统计必须是承包商原始的书面文件D、索赔证据相互具有关联性5、以下有关持续进行的索赔事件的描述中，正确的是（）oA、承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师发出索赔意向，并在索赔事件终了后 28天内，向工程师提供索赔的有关资料和索赔报告B、承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔再件终了后28天内，向工程师 提供索赔的有

28、关资料和最终索赔报告C、承包人应当阶段性向业主发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提 供索赔的有关资料D、承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向和索赔报告，在索赔事件终了后28天内， 向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告6、当施工现场出现较长时间气候异常，承包商一般可以向业主提出（）。A、延长工期的要求B、费用索赔要求C、既延长工期又索赔费用 D、停工要求并索赔费用7、当承包商在施工中遇到的现场施工条件与招标文件中描述的现场条件有很大差异时，承包商（）oA、只能提出工程单价变更B、只能提出施工进度变更C、不能提出工程变更D、可提出工程单价变更和施工进度变更8、在基础施工中发现地下

29、障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及 造成的承包商损失应由（A ）承担。A、建设单位 B、建设单位、承包商 C、承包商 D、工程设计单位 9、在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化, 另一方面是指（）。A、发现地下构筑物、文物B、罢工、战争C、业主提出不正当要求D、工程师的指令错误10、在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是（）oA、业主要求加速施工导致工程成本增加B、由于业主和工程师原因造成施工中断C、恶劣天气导致施工中断，工期延误D、恶劣天气导致施工中断，工期延误11、在施过程中，如果承包商遇到现场气候条件以外的外界障碍或条件

30、使承包商遭受损失， 在这种情况下（）。A、承包商可以通过索赔得到补偿B、若是一位有经验的承包商能合理预见的，则只能得到工期补偿C、即使是一位有经验的承包商也无法预见的，则可以得到延长工期和费用补偿D、无论是有经验的承包商能否预见，一律得不到补偿12、在工期索赔中，因（）的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期。A、业主 B、设计单位 C、监理单位 D、承包商 E、当地政府 13、承包商计算索赔费用常用的方法是（A、总费用法 B、修正的总费用法C、单价法 D、全费用单价法14、在实际施工过程中，如果共同延误初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延 误期内，承包人（）。A、可以得到费用补偿

31、B、可以得到工期补偿C、不能得到任何补偿D、可以同时获得工期和费用的补偿15、工程承包合同价值在100万元以下的，可以采用（）方式结算。A、按月结算 B、竣工后一次结算 C、分段结算 D、目标结算 16、索赔报告中，索赔能否成立的关键是（）。A、总论部分 B、根据部分 C、计算部分 D、证据部分 17、以下有关预付备料款限额的说法中，不正确的是（）。A、数额取决于多个因素B、工期长的工程的额度比工期短的工程的额度高C、材料由施工单位自购的比由建设单位供应的主要材料高D、对于只包定额工日的项目，可以不预付备料款18、某工程合同总额600万元，主要材料及结构件占合同总额的60%,预付备料款额度25

32、%, 则预付备料款应为（）万元。A、 150B、 360C、 90D、 25019、按照建设部招标文件范本的规定，在承包方完成金额累计达到合同总价（）后， 由承包方开始向发包方偿还工程预付款。A、10%B、15%C、20%D、25% E、30%20、在采用按月结算方式的情况下，如果发包方不按合同约定支付月进度款，发包方和承包 方又没有达成延期付款协议，导致施工无法进行，此时由（）承担违约责任。A、承包方B、发包方C、监理方D、其他21、某混凝土浇筑工程，发包方提出的估计工程量为12000m3,合同规定混凝土浇筑工程单 价为350元/m3,实际工程量超过估计工程量10%时将单价调整为320元/n

33、A该工程完成时 的实际混凝土浇筑量为15000m*则实际结算的工程款应为（）万元。A、525 B、420 C、516 D、519.6 E、48022、某工程本月按照预算价格应结算的工程款为1000万元，已知本月人工单价较基期上涨 了 10%,人工费在总费用中所占比重为15%,材料价格上涨了 20%,材料费在总费用中所 占比重为40%,则本月应结算的工程价款是（）万元。A、1120B、1050 C、1085 D、1095二、多项选择题（至少有两个正确，一个错误的选项）1、根据建设工程施工合同有关规定，工程变更包括下面的（）。A、施工条件变更B、招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”C、有关工

34、程的施工时间和顺序的改变 D、指令工程的整改返修2、工程实际当中，往往将工程变更分为（）。A、设计变更B、业主变更 C、其他变更D、工程师变更3、以下（）是工程变更的处理要求。A、如果出现了必须变更的情况，应在确定变更内容和变更价款后进行变更B、工程变更后，应当尽快落实变更C、工程变更指令发出后，应当迅速落实指令D、如果承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由业主方承担4、承包商要求对原工程进行变更，正确的是（）。A、在承包方施工中不得对原工程设计进行变更B、承包方在施工中提出更改施工组织设计须经工程师同意，延误的工期不予顺序C、承包商在施工中提出对原材料、设备的换用不须经工程师同意，由

35、此发生的费用由 承包方承担D、工程师采用承包方合理化建议所发生的费用和获得的利益，发包方和承包方另行约 定分担或分享E、承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的直接损失由承包方承担，延误 的工期不予顺延5、根据建设工程施工合同（示范文本），合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价 款的处理原则是（）。A、由工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行B、由承包方提出适当的变更价格，由工程师批准执行C、当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由工程师单方面确定其认为合适的价格 D、当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定E、当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门

36、裁定6、根据建设工程施工合同，承包方确定工程变更价款时，采用的方法有（）。A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C、合同中只有类似于变更工程的价格，由工程师确定D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，由工程师 确认后执行E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定7、按照索赔发生的原因分类，可以将索赔分为（）。A、施工准备原因的索赔 B、质量控制原因的索赔C、工期索赔D、费用索赔E、管理原因的索赔8、由于业主设计变更，导致工程暂停一个月，是承包商可索赔的费用有

37、（）oA、利润 B、人工窝工费 C、机械设备窝工费D、增加的现场管理费9、遇到（）情况时，承包商可以向业主同时要求延长工期和补偿费用。A、设计文件有缺陷B、业主原因造成的临时停工C、业主未能按时移交场地D、特殊恶劣气候造成的工程停顿E、工程师对竣工试验的干扰10、下列属于承包商可以索赔的情况是（）。A、设计错误引起的索赔C、工程变更引起民的索赔B、加速施工费用的索赔D、对指定分包商的付款索赔E、工程中人为障碍引起的索赔 11、工程索赔的处理原则包括（）。E、工程中人为障碍引起的索赔 11、工程索赔的处理原则包括（）。A、以合同为依据B、及时、合理地处理索赔C、加强主动监理D、杜绝索赔事件的发生

38、12、索赔费用的计算方法包括（）。A、额外成本法B、实际费用法 C、百分比法13、工期索赔计算的方法有（）。A、网络图分析法 B、S曲线法 C、列表法 14、以下的（）是索赔报告的内容。A、总论B、索赔依据 C、索赔计算D、修正的总费用法D、比例计算法D、索赔结果15、根据财政部企业会计准则一一建造合同中的解释，下列（）属于合同收入。A、合同中规定的初始收入B、合同变更形成的收入C、索赔形成的收入C、索赔形成的收入D、工程提前交工获得的销售收入16、工程价款调整的方法有（A、实际价差调整法C、实际价格调整法）。B、工程造价指数调整法D、经验调整法 E、调值公式法参考答案一、单项选择题1、A 2、D 3、C 4、D 5、B 6、A 7、D 8、A 9、A 10、C IL C12、D 13、B 14、B 15、B 16、B 17、B 18、A 19、A 20、B 21、D22、D二、多项选择题1、ABC 2、AC 3、BC 4、AE 5、BD 6、ABD 7、ABE 8、BCD 9、ABC10、ABCE II、ABC 12、BD 13、AD 14、ABC 15、ABC 16、BCE第9章竣工决算一、单选（只有一个正确选项）1.建设项目竣工决算包括的范围是（）。A.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用