承包合同版本.pdf

《承包合同版本.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承包合同版本.pdf（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 施工合同 合同编号:甲方：乙方：（填写乙方单位名称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在已对 工程具体状况和甲方与总包签订的工程合同或【甲方与总包/业主签订的 工程合同】完全了解和清楚的基础上，经双方协商，就上述（）工程施工分包事项达成一致，同意订立本合同。1、工程概况 1.1 工程名称：工程 1.2 工程地点：1.3 分包方式：包人工、甲指乙供限价材料和辅材、包机械、包安全、包质量、包工期、包文明施工。1.4 分包范围：【】。2、工程合同价款、支付及结算方式等：2.1 合同价款：本合同暂定总造价 （大写）（￥：元）。其中暂定安装费部分

2、万元，暂定材料费部分 万元整。(上述分配的各暂定价款仅作为参考，不作为工程付款比例和结算的依据。)2.2 合同价款的确定及结算：2.2.1 安装费：本工程采取固定综合安装单价包干合同（综合安装单价清单详见附件*），综合安装单价中包括但不限于工程直接工程人工费、机械费、措施费、间接费、停窝工损失、各类检测及验收费用、超高费、高层建筑增加费、调试费、利润、税金、赶工、冬雨天施工、国家及 市政府行政管理部门规定的收费、费率和汇率的变动等及其它所包含的内容。此综合安装单价中已充分包含了甲方应支付乙方的各项费用，无论受任何因素的影响，综合安装单价均不做调整。2.2.2 甲指乙供限价材料的单价以甲方核定为

3、准，限价格式详见本合同“附件二”。其它辅材均已含在相应综合安装单价内。2.2.3 工程竣工完成后，待甲方与总包方结算完成后，乙方在 30 天内向甲方提供乙方按图实际完成工程量的结算书及结算书编制依据和相关原始资料，在经甲方项目经理部一审后，报甲方主管部门进行二审。甲方将依据乙方按图实际完成的工程量乘以综合单价清单中相对应的综合单价，再加上乙方甲指乙供限价材料费及工程变更/签证价款（工程变更/签证以经甲方所确认的数量及价格为准），扣除规费、税金、违约罚款及各类扣款后计算出合价，作为乙方本工程施工的最终结算价。一旦双方无异议，甲、乙双方须签署结算确认书。2.2.4 对于乙方工程变更/签证费用，以甲

4、方的最终核定为准。对于业主未确认的变更/签证项的部分，结算时乙方不计取费用。计算公式：乙方最终结算总价=相应固定综合安装单价*实物工程量+签证费用+材料费（甲限乙供的材料单价*实物工程量）-规费、税金-违约罚款-各类扣款 2.3 合同价款的支付：2.3.1 工程进度款支付：此付款比例仅作为甲方对乙方完成工程量的形象付款时的参考，不作为结算依据。2.3.1.6 余%的工程结算款作为工程保修金。2.3.2 材料款的支付：甲指乙供材料部分的款项付款时间及付款比例甲方将依据乙方实际按图完成工程量所 涉及范围，按照本合同工程进度款付款（2.3.1）相应条款支付。2.3.3 甲方付款将采用银行转帐方式，乙

5、方每次领款前必须向甲方提供当地税务要求的相应正式合法发票，如果乙方提供的发票被有关政府部门确认为虚假发票，那么乙方必须向甲方按票面金额数量的两倍向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的一切经济损失。因乙方无法及时提供有效的付款证明文件或符合要求的民工工资发放明细表导致的付款延误，甲方不承担责任；乙方领取结算款时必须提供至结算总价全额发票；2.3.4 以上付款均须待甲方从业主/总包方收到相应的工程款后 15 日内支付乙方。3、合同工期和进度 3.1 合同工期 3.1.1 开始工作日期：；结束工作日期：。具体以甲方正式通知为准。3.1.2 重大工作节点：若甲方与总包/业主的合同、工期及节点发生改变，

6、则乙方无条件进行相应改变。3.2 进度要求：乙方应配备满足施工技术要求和工程进度的各种施工设备和机具，并执行甲方的工期进度计划安排及甲方的指令，组织安排充足的施工管理人员（项目经理、各专业工程师、质检员、安全员等）和施工人员施工，满足甲方的工程进度计划要求，确保各节点及工期的实现。3.3 节点进度工期完成的确认：在各种机电安装工作节点全部完成、材料清理完毕堆码整齐、各楼层清理干净达到甲方标化规定后方可提请甲方验收。验收日期为乙方上述工作完成并经验收通过日期。3.4 如乙方实际工程进度不能达到工程进度计划要求时，乙方应积极主动提出改进措施，报经甲方确认后执行。如乙方在采取措施后仍无法保证工期或造

7、成工程进度严重滞后无法满足进度要求时，甲方将按每拖延一天处罚 2 万元，同时在与乙方工程结算时扣除乙方所完成工程量的 30%，此时乙方不得以任何理由和借口采取阻挡、围闹等手段，拖延和阻碍甲方的实施，否则甲方可单方与乙方终止合同，乙方应无条件在 2 天内退场。由此给甲方造成的损失由乙方承担，甲方有权从乙方工程款中扣除，并且甲方不负担乙方的任何费用。3.5 若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程量划出，交其他承包人完成，乙方应无条件接受，不得提出异议。同时甲方按乙方完成的 85%进行结算，乙方自身承担由此造成的一切损失，及赔偿造成甲方工期延误的损失。3.6

8、乙方必须按甲方的要求组织生产，参加甲方组织的生产例会。乙方委托的现场负责人必须常住现场办公，如离开现场必须经甲方现场经理批准。否则甲方将视情节轻重，采取警告、罚款直至更换乙方现场负责人。3.7 对因停水、停电或机械台班等原因而影响工期一次在 3 日内的，已考虑在总工期内，工期不得顺延。3.8 对于以下原因造成的工期延误，须得到业主书面确认后，工期可相应顺延。3.8.1 重大设计变更和工程量显著增加造成工期延误。3.8.2 不可抗力（认定标准按国家规定）。乙方在上述情况发生后 4 天内，应就延误内容、延误时间向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到乙方报告后 5 天内上报业主予以确认，如业主确认顺

9、延，乙方可顺延，否则不予顺延。4、工程质量 4.1 工程质量：合格。且必须达到一次验收合格，确保无渗漏和设备发生的损坏事故。工程质量以国家和*市有关标准为准。因乙方原因未达到合同工程质量等级要求的，则乙方无条件接受甲方给予的罚款 50 万元/个单位。如甲方或总包方有更高的质量要求时，乙方必须无条件积极给予响应并确保达到。4.2 施工验收：4.2.1 乙方在工程施工中应严格执行建筑工程质量管理条例、建筑工程施工强制性条文，工程质量标准依照业主及总包的要求及建筑工程施工质量验收统一标准和*市当地建委有关规定为准。因乙方原因未达到上述工程质量标准要求，则乙方无条件接受甲方、监理及政府相关部门的罚款。

10、4.2.2 乙方确保工程质量符合合同约定的标准。施工完毕，乙方提交完工报告，通知甲方验收。施工过程中，工程质量达不到约定质量标准，乙方应立即按甲方要求无偿修复，工期不予延长，并赔偿甲方的损失（包括甲方请第三方采取补救措施的任何费用），直到符合合同约定标准。达不到此标准发生的费用均由乙方承担。4.2.3 隐蔽验收工程或中间验收部位，乙方应以书面形式自检（包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点），自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内整改后重新验收，由此影响的工期及费用由乙方承担。4.2.4 施工完毕，并已具备验收条件后，乙方须及时提交完工报告，通

11、知甲方验收。乙方施工的工程质量因达不到合同约定的标准，乙方应在接到甲方通知之时起 24 小时内派人进行整改，并使之达到合同约定的验收标准。如乙方 24 小时内未安排专人整改，甲方可另行安排人员进行整改，由乙方承担全部费用，其发生的费用在乙方工程款中直接扣除。若甲方因此而发生的任何罚款、处罚均由乙方负责。4.2.5 乙方在施工过程中，必须严格按施工程序和规范施工，做好隐蔽工程验收、中间验收、施工日记、竣工图纸等所有工程竣工所需要的资料，所提交的资料必须符合*市有关工程档案管理要求及甲方的要求。4.3 保修 4.3.1 乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量

12、保修期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其施工范围内工程存在的施工质量缺陷问题承担保修/更换责任，并即刻按甲方要求组织人员处理存在的问题，否则甲方将另行安排人员进行处理，所发生的费用按 150 元/小时计取（含管理费及税金），所发生的材料费按实际发生的费用的 200%计取，上述发生的费用均由乙方承担。4.3.2 如乙方施工范围内工程，在保修期间（按国家标准执行）发生重大质量事故，则乙方承担造成损失的所有费用。4.3.3 如乙方拒绝参加对本工程的保修工作，甲方将视为乙方主动放弃对本工程的结算，不再支付乙方剩余工程款。4.3.4 本工程保修金确定为乙方工程结算总价的*

13、%，保修期限按相关规定执行，在此期间内，由乙方对本工程负责免费保修工作。保修期满无质量问题和使用方重大投诉，在扣除乙方维保期间由甲方支付相应维修所发生的相关费用后，待甲方从总包/业主方收到保修金后 15 个工作日内无息支付给乙方。5、安全生产和文明施工 5.1 乙方应确保施工安全，杜绝重大伤亡事故的发生；确保*安全标化工地，严格按照“*市安全文明标准化管理达标工地”标准实施，创“*市标化工地”、“*市文明工地”。同时必须服从甲方的安全管理。如乙方违反安全规定，甲方将对其进行严厉处罚，处罚款将从乙方当月工程进度款中扣除，乙方不得有异议。5.2 乙方遵守工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准进行

14、施工，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查；采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。严禁违章作业、野蛮作业。由于乙方安全措施不力造成安全事故的责任和发生的费用，由乙方承担。同时甲方将对乙方进行处罚（死亡人/次 10 万元，重伤人/次 5 万元）。5.3 乙方必须为所进场的施工人员在进场前配备符合要求的安全防护和劳保用品。如乙方不按要求配备，甲方有权代为配备，所发生的费用在乙方工程款中双倍扣除。5.4 乙方施工人员进场，必须进行入场安全教育、遵守安全操作规程、接受甲方的安全交底，服从甲方现场安全管理规定。施工必备的安全消防器材由乙方解决。5.5 乙方进场工人的安全帽由甲方统一购买编号，甲方按

15、采购成本向乙方收取费用，若乙方购买，则需按甲方统一要求进行编号、登记。进场工人的胸牌由乙方到甲方统一办理，乙方按实交纳工本费。5.6 事故处理：当乙方发生重大伤亡及其他安全事故时，不论是何种原因和责任造成的，乙方应按有关规定立即上报甲方并应先行自费进行抢救、治疗及办理善后处理工作，在事故责任分清后，按国家有关法律、行政法规、医疗鉴定等承担相应责任和费用。5.7 保险：5.7.1 人员保险：建筑工人意外伤害保险和工伤保险由乙方提供进场人员工花名册，甲方协助办理。因乙方原因未及时上报进场施工人员名单，造成甲方不能及时办理建筑工人综合保险，乙方承担全部责任和费用。施工过程中乙方的人员调场须将人员名单

16、及时报甲方。或建筑工人意外伤害保险和工伤保险由乙方自行负责购买，并承担全部责任和费用。施工过程中乙方的人员调动须将人员名单及时上报甲方。注：此条如此工程综合保险为总包购买的用前面黑色字体，如属自费用后面红色字体部分 5.7.2 设备保险：乙方应对现场施工人员生命财产和其自身的机械设备自费办理保险。5.8 在施工期间，乙方严禁发生打架斗殴，发生一起甲方按每人每次 1 万元罚款。5.9 乙方现场办公室、材料仓库、加工场地须按甲方的统一布置及要求进行搭设，进场的设备、材料要分类、分规格堆码整齐，标识齐全。施工现场确保做到工完场清。主动接受甲方/业主/监理/总包及地方政府的各种检查，对检查中提出的整改

17、事项必须按要求提前完成，若乙方拖延办理，发生的一切费用双倍从工程款中扣除（或扣除已完文明施工的费用）。6、职业环境健康目标 6.1 职业健康安全生产目标 6.1.1 乙方进场前应向甲方提供施工人员的劳动合同复印件，做到合法用工，严禁私招乱雇。6.1.2 杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落、触电造成的死亡及重伤事故。6.1.3 杜绝食物中毒、现场作业中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故。6.1.4 施工期间无重大安全事故发生。6.1.5 乙方应按*市有关部门规定做好安全教育、安全防护（为施工人员配备劳保用品）等工作，自行办理现场施工人员人身、财产和机械设备的保险并支付保险费用，并将其保单提供甲

18、方验证。6.1.6 为防止火灾事故、触电事故的发生，严禁乙方在宿舍内使用电饭锅、电炒锅、电炉、电热水器、电水壶、电取暖器等。如发生，甲方除没收物品外，还将对其进行处罚。6.1.7 乙方应做好生活区安全保卫工作，确保门窗完好，防偷防盗。6.2 环境目标：6.2.1 施工噪声、粉尘排放、有毒有害气体排放、污水排放符合国家及当地的相关标准和要求；6.2.2 施工期间，乙方应保持工地及其周围环境的清洁卫生，积极做好对施工过程产生的渣土、建筑垃圾的规范处理工作，并对废弃物进行分类管理回收；乙方负责现场内移动厕所的搭拆、转移、小便桶的清理运输和清倒。6.2.3 乙方应随时将施工过程中产生的垃圾及时清运到甲

19、方指定的地点堆放，做到工完场清，如乙方不遵守执行甲方有权对其进行 20005000 元的处罚。6.2.4 乙方在施工过程中要节约用水、电，减少返工和浪费，采取有效措施，节省能源降低降耗。6.2.5 因乙方的施工，造成对其他工程的损坏，由乙方负责修复，并承担费用。6.2.6 生活区（含宿舍、道路、食堂、厕所、浴室）的卫生由乙方安排人员负责清理并将生活垃圾集中堆放在指定地点。6.2.7 工程施工完毕后，一经验收通过，施工单位必须在 5 天时间内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，否则每天处罚 2 万元。7、甲方工作及责任 7.1 甲方委托 负责施工现场的施工管理工作，代表甲方行使权利、承担责任

20、、履行义务，组建*（此处填写项目部名称）*机电项目经理部负责对业主/监理/总包的对接与协调工作。对乙方履行本合同的情况进行监督、管理、协调、控制。7.2 负责为乙方提供二套此处根据项目具体情况来填写提供套数施工图纸（要求乙方将其中的一套作为竣工图,在施工过程中将现场修改记录、设计变更记录等与图纸内容不符的工程量，根据实际情况标识在竣工图上，便于竣工结算时参考），并组织对图纸进行会审和交底。7.3 提供工地上现存使用的大灯照明、临水、临电二级配电箱接驳点（二级配电箱到三级配电箱之间的连接电缆线由乙方自行解决）。7.4 提供给乙方施工作业面的轴线及标高控制点的位置。7.5 协调乙方同其他施工单位的

21、关系。7.6 监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、材料等工作。对乙方达不到要求时，提出整改意见，必要时进行处罚。7.7 负责办理乙方在施工中对业主的签证。8、乙方工作及责任 8.1 乙方委托 负责现场的施工管理工作，代表乙方行使权利、承担责任、履行义务，组建满足该工程需要的项目管理班子，负责其承包范围内的工程质量、工期、安全生产和文明施工。负责对由业主直接指定的分包单位的配合工作。负责业主直接指定供货和甲方供应的材料、设备的验收、交接，卸车、搬运、保管、配合等工作，并不再另计取费用。8.2 乙方施工人员的食宿由乙方自行安排。在有条件的情况下，甲方尽量提供乙方搭设临建的场地，但乙

22、方搭设临建的方案须经甲方批准，临建的一切费用及管理均由乙方自行负责。8.3 乙方施工范围内的施工水电费由乙方自行承担。8.4 按时缴纳应由乙方承担工程范围内涉及到的地方政府各管理部门收取的各种（如夜间施工许可证、街道卫生费等）费用。8.5 乙方从事各种经营活动应遵守国家法律、法规及*市治安管理条例，如发生与甲方、业主/监理/总包在工作中出现争议时，不得无理取闹、聚众闹事，并以此为借口采取停工、围堵等行为，影响工程的正常进行，否则，甲方有权对乙方实施处罚 1 万元/次，处罚款从乙方工程款中扣除。8.6 乙方在施工过程中做好施工场地周围建筑物、构筑物、各种管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责

23、任发生损坏，乙方承担经济损失及各种罚款。8.7 乙方负责编制施工方案和各种专项技术措施，报经甲方、监理、业主审核后实施，然而上述审核并不减免乙方应该承担的责任。8.8 乙方每月 23 日前将下月工程进度计划和本月已完成的工程进度计划上报甲方。根据工程进度的需要，乙方应有足够的措施，保证节假日、农忙期间的正常施工。8.9 乙方应加强对自身员工的安全教育，认真执行安全技术规范，遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；必须遵守国家和地方政府的各项有关规定和甲方的一切规章制度，遵纪守法，如有违反，一切后果有乙方负责承担。8.10 乙方应加强现场管理，执行建设主管部门、环保、消防、环卫等部门对施工现场

24、的管理规定，做到文明施工；并负责做好现场保卫和消防工作。乙方负责乙方施工人员的劳动保护，负责办理乙方施工人员的暂住证、健康证、上岗证、人身保险等有关证件，费用由乙方承担。严禁招用无证人员和使用 55 岁以上人员及童工作业，务工人员名册及证件复印件报甲方现场项目经理部备案。8.11 乙方参加施工人员的技术等级和素质必须满足工程的需要，按要求必须全部持证上 岗，特殊工种必须持特殊工种上岗操作证，乙方必须向甲方提供职工花名册及身份证、从业证和各种上岗证的复印件。对无证和 55 岁以上人员及童工上岗人员，乙方必须立即将该施工人员清退出场，此外甲方将按 500 元/人次对乙方进行处罚，在工程款中扣除。8

25、.12 乙方必须保证施工人员工资的正常发放，乙方每月必须向甲方提供由乙方项目负责人及施工人员本人签字认可的当月份考勤表、工资发放明细表，否则甲方有权拒付工程款。当乙方不能按时足额发放施工人员工资导致民工上访、闹事、诉讼等事件时，甲方有权在不征得乙方同意的前提下，直接从乙方的各类款项中优先解决施工人员工资，不论最终何种结局，均视为乙方认可，无有疑议。乙方人员不得发生任何形式的员工寻找甲方项目部人员或公司领导纠缠、无理取闹事件；不得发生无理的围攻总包/监理/业主影其正常工作的行为发生，否则甲方在对乙方办理结算时将扣减，从乙方结算总价中扣减 30。若发生拖欠施工人员工资导致上访事件，每发生一起上访事

26、件，罚款五千元。8.13 乙方承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。8.14 乙方在施工过程中，遇有甲方临时增加工程或对已完工程进行变更，乙方不能因为业主或甲方未能及时办理签证而拒绝施工，否则作违约处理；乙方在施工过程中，若由于施工现场的条件限制或其他特殊要求时，造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒，乙方必须按要求负责施工，其费用不予增加；若大面积的工程部位施工完后，留有少量的零星部位放弃施工时，甲方将安排其他队组进行施工，扣除乙方该部位应结款项的 3 倍价格。8.15 乙方必须保证按图施工，应保证预留洞及预埋铁件等位置、尺寸正确，不得遗漏，若造

27、成预留管线及预埋铁件等的遗漏，由此而造成的打孔、剔凿、修补、增加、垃圾清理等一切费用皆由乙方承担，此费用在结算时直接予以扣除；乙方须对其在进场前，已由甲方委托其它分包单位所进行的预埋、预留工作进行验收，并保证验收后不会因此向甲方提出任何索赔。8.16 乙方违返合同条款自动中途退场，甲方将按乙方所完成工程量（经验收合格后的工程）的 70%进行结算，同时，乙方还须赔偿由此给甲方造成的经济损失。8.17 乙方生活区（含宿舍、道路等）的卫生由乙方安排人员负责清理并集中堆放在指定地点。9、材料、设备供应管理 9.1 乙方负责采购的材料必须符合出厂标准及当地政府主管部门的要求（包括市政配套部门认可），达到

28、国标要求，同时必须满足业主及甲方要求的各项技术指标以及本工程业主招标文件中规定的相关技术要求、种类及标准，包括但不限于技术规范和图纸上所规定的设备和功能要求与标准。应具有产品合格证、产品质保书、产品准用证、产品质量试验报告等必要的产品质量资料，并将该资料报甲方备案（如果甲方有品牌要求，必须按照甲方要求品牌进行采购或租赁），并经甲方验收合格后方能投入工程使用，未经审核确定即自行采购、加工的费用损失由乙方承担。9.2 本工程乙方使用的辅材、低值易耗性材料由乙方自行采购及供应，其费用均已包含在乙方的综合单价内，甲方不再另行支付。9.3 乙方采购的用于工程专业性较强的主要材料应事先征得业主和甲方确认，

29、经业主、甲方限定或确认的材料、设备品牌，除非经业主、甲方事先同意，乙方不得擅自变更，否则不予结算，并赔偿由此给甲方带来的一切经济和工期损失。9.4 乙方负责采购的材料，经验收不合格的，不论是否已抵达工地现场，乙方须在甲方指定时间内自费搬走该不合格的材料。如产品到场验收时未发现质量问题，但在使用时或使用后发现确实因该产品质量未达到规定要求而引起的工程质量问题，如返工、工期延长等经济和工期损失均由乙方承担 9.5 乙方已进入现场的材料，乙方不能转作其它工程用。已经付款的材料所有权归甲方所有。9.6 工程剩余的材料，不论是业主或甲方供应的材料，还是乙方自己采购的材料，未经甲方许可乙方不得擅自处理，否

30、则甲方将按原市场价加倍处罚。9.7 乙方不得擅自取用现场其他单位的材料、设备，否则乙方将按原值的两倍赔偿他方。9.8 乙方负责业主和甲方直接供应的材料、设备的验收、交接，卸车、搬运、保管、配合等工作，已包括在安装综合单价内不另计取费用。该类材料由乙方材料人员与甲方材料人员办理验收交接手续后，交由乙方保管、使用。因使用保管不善，发生浪费、丢失、损坏，乙方负责赔偿（具体赔偿额，以业主/甲方与供货方签定的供货合同中供货价格为依据，数量以实际发生浪费、丢失、损坏的数量为依据）。9.9 如因乙方材料进场不及时等原因致使工程工期延误，乙方除赔偿甲方工期损失外，还应向甲方支付赔偿金，赔偿金为每延误一天 5。

31、9.10 乙方应加强自身队伍的管理，如乙方人员发生偷盗材料行为，则甲方按被盗额 10倍处罚乙方。10、不可抗力 10.1 不可抗力是指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、业主的责任造成的爆炸、火灾以及下面几方面的自然灾害对工程造成影响的事实或理由：10.1.1 烈度为 6 级以上的地震；10.1.2 八级以上持续五天或以上的大风；10.1.3 持续降雨 24 小时且降雨量为 50mm 以上持续五天的大雨；10.1.4 20 年以上未发生过，达到或超过人体体温持续 15 天的高温天气；10.1.5 其他不可抗力的原因。10.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及条件下迅

32、速采取措施，尽力减少损失，甲方认为必要暂时停止施工的，乙方应暂停施工，不可抗力事件结束后 48小时内，乙方应向甲方通报受害损失情况；不可抗力事件持续发生，乙方应向甲方每隔 7天报告一次受害情况；不可抗力事件结束 14 天内，乙方向甲方提交清理和修复的正式报告和有关资料。10.3 不可抗力事件导致的费用及延误工期按以下方法分别承担：10.3.1 工程本身的损害由甲方负责承担。10.3.2 双方的人员伤亡及各自机械设备由其所属单位负责，并承担相关费用。10.3.3 停工期间，乙方应甲方的要求留在施工现场的必要管理人员的工资由甲方承担。10.3.4 工程所需清理、修复的费用，由甲方承担。10.3.5

33、 延误的工期相应顺延。11、违约及奖罚 11.1 乙方必须确保工程一次验收合格，否则将按乙方工程结算造价的 5%进行处罚。因乙方原因造成工期拖延的，按 2 万元/天对乙方进行处罚。11.2 因乙方原因，工程施工质量未达到国家标准的，造成的损失由乙方负责赔偿；产品返工、报废重制而发生的费用，全部由乙方负责。11.3 如乙方未经甲方许可，中途离场，造成一切损失均由乙方负责外，同时对乙方办理的已完工程结算造价下浮 30%，作为乙方对甲方的经济补偿。11.4 如乙方未能满足合同工期进度或合同约定质量目标，经责令整改仍不能达到合同约定要求，甲方有权削减分包项目或中止合同。并在乙方工程结算中扣减工程结算造

34、价的 10%作为乙方的违约责任的赔偿金。11.5 本工程不允许转包或进行分包，一旦乙方违反上述规定，甲方将给予乙方承包合同总价的 10%作为违约金，且甲方有权单方面中止合同，由此引起的一切损失和费用均由乙方承担。11.6 乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，甲方有权对乙方进行罚款每次5000元15000 元或清退乙方出场，乙方不得以此为借口，对甲方进行围攻、停工等影响工程施工和甲方的正常工作。11.7 乙方需对本工程进行期间发生的人身伤亡及财产损坏承担费用、责任、损失、索赔或诉讼的法律责任，并保证甲方免负由此引起的责任。11.8 现场文明施工必须服从甲方统一安排。乙方如不服从甲方指挥，视

35、为违约，甲方有权对乙方进行罚款每次 500 元1500 元或清退乙方出场，乙方不得以此为借口，对甲方进行围攻、停工等影响工程施工和甲方的正常工作。11.9 乙方必须保证预埋管线畅通，否则需承担因些造成的增加费用或按甲方要求修改至畅通。因乙方施工造成对土建工程的破损，乙方负责修复。11.20 乙方必须保证随时将施工垃圾清运至工地指定堆放地点，做到工完场清，如乙方未做好建筑垃圾的处理工作，甲方有权对其进行 2000-5000 元/次不等的经济处罚。12、保修 12.1 本工程保修期限：按国家规定的标准执行。12.2 保修金按工程结算总价款的 5%执行，由甲方在支付给乙方的工程款中扣除，按国家标准执

36、行保修，保修期满后无质量问题，甲方将在收到总包支付的保修金后 15 日内支付给乙方（不计利息）。12.3 保修期内，乙方应在接到保修通知后 24 小时内派人维修（水、电等紧急工程应随报随修），并承担所发生的费用，否则甲方可自行组织其他人员进行修理，所需的费用均由乙方承担。12.4 乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其承包范围内存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否则甲方将另行安排其他人员进行处理，所发生的费用由乙方承担。13、争议 13.1 甲乙双方在履行合同时发生争议

37、，双方协商解决。13.2 双方调解不成，一方可提交合同签署地有管辖权的人民法院起诉。13.3 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。13.3.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。13.3.2 调解要求停止施工，且为双方接受。13.3.3 法院要求停止施工。14、附则 14.1 合同履行完，工程款支付完毕，本合同即告终止。14.2 本合同正本一式二份，双方各执正本一份。副本二份，甲方执一份，乙方执一份。14.3 本合同未尽事宜，双方可经协商后另行签署补充协议，补充协议与本合同文件具有同等法律效力 甲方：（公章）乙方：（公章）地址：地址

38、：电话：电话：传真：传真：开户银行：帐号：法定代表人 法定代表人 或委托代理人：或委托代理人：签订时间：年 月 日 合同编号：劳务分包合同补充协议 甲方:乙方:鉴于甲乙双方于 年 月 日已签订 建设工程施工劳务分包合同（编号：）（以下简称主合同），主合同暂定总价为人民币 整（￥：元）。由于工程范围有所调整，现需调整增加合同暂定总价。经甲乙双方协商，订立本补充协议。1、本补充协议暂定总价为人民币 元整（￥元）。2、本补充协议为主合同内容的补充，除合同暂定总价调整增加外，其他条款仍按主合同条款执行。3、本补充协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，与主合同具有同等法律效力。甲方：乙方：地址：地址：电话：帐

39、号：传真：开户银行：（填全）开户名称：（填全）联系电话：或委托代理人：或委托代理人：经办人：经办人：签订日期：合同编号：施工合同补充协议 甲方:乙方:鉴于甲乙双方于 年 月 日已签订 施工合同（编号：）（以下简称主合同），主合同暂定总价为人民币 整（￥：元）。由于工程范围有所调整，现需调整增加合同暂定总价。经甲乙双方协商，订立本补充协议。1、本补充协议暂定总价为人民币 元整（￥元）。2、本补充协议为主合同内容的补充，除合同暂定总价调整增加外，其他条款仍按主合同条款执行。3、本补充协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，与主合同具有同等法律效力。甲方：中 乙方：地址：地址：电话：7 帐号：传真：开户银行：（填全）开户名称：（填全）联系电话：或委托代理人：或委托代理人：经办人：经办人：签订日期：