建设工程施工合同(标准文本).pdf

《建设工程施工合同(标准文本).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同(标准文本).pdf（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、GF19990201建建 设设 工工 程程 施施 工工 合合 同同中华人民共和国建设部中华人民共和国建设部制定制定国国 家家 工工 商商 行行 政政 管管 理理 局局一九九九年十二月一九九九年十二月1协 议 书发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。第一条第一条工程概况工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_资金来源：_第二条第二条工程承包范围工程承包范围承包范围：_第三条第三

2、条合同工期合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天第四条第四条质量标准质量标准工程质量标准：_第五条第五条合同价款合同价款金额(大写）：_元（人民币）￥:_元。第六条第六条组成合同的文件组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同同.第八条第八条

3、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。量保修责任。第九条第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。的款项。第十条第十条合同生效合同生效合同订立时间:_ 年_ 月_ 日合同订立地点:_本合同双方约定_后生效。发 包 人:（公章)：承包人:（公章)住所：住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人：委托代表人：电话：电话:传真：传真：开 户 银 行：开 户 银 行：账号：账号：邮 政

4、 编 码：邮 政 编 码：专用条款专用条款一、词语定义及合同文件一、词语定义及合同文件.合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:_无_。语言文字和适用法律、标准及规范。语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,还使用_无_语言文字.33。2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：_现行法律、法规_3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：_现行标准、规范_。图纸。图纸4。1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:_无_发包人对图纸的保密要求：_无_二、双方一般权利和义务二、双方一般权利和义务.工程师工程师发包人派驻的现场代表姓名：_职务:_职权：_6 6。项

5、目经理。项目经理姓名：_职务：_7.7.发包人工作发包人工作8。1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：双方约定发包人应做的工作：_8.2 发包人委托承包人办理的工作：_.承包人工作承包人工作9.19.1承包人应按约定时间和要求承包人应按约定时间和要求,完成以下工作完成以下工作:（1）施工场清洁卫生的要求:_(2)双方约定承包人应做的其他工作:_ _三、施工组织设计和工期三、施工组织设计和工期.进度计划进度计划10。1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间:_合同签订后7日内 _工程师确认的时间：_1.1.工期延误工期延误13。1 双方约定工期顺延的其他情况:_无_四、质量与

6、验收四、质量与验收2.2.隐蔽工程和中间验收隐蔽工程和中间验收417。1 双方约定中间验收部位：_无_五、安全施工五、安全施工六、合同价款与支付六、合同价款与支付1 1。合同价款及调整。合同价款及调整13.1 本合同价款采用_可调价格_方式确定。（1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：_无_风险费用的计算方法：_无_风险范围以外合同价款调整方法：_无_（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：_按实际价格执行 _（3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：_无_13。2 双方约定合同价款的其他调整因素：_无_1 1.工程预付款工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同

7、价款总额的比例:_不支付预付款_扣回工程款的时间、比例:_无_1 1.工程量确认工程量确认15.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：_完工后30日内_ _1 1。工程款（进度款）支付。工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款)支付的方式和时间:_无_七、材料设备供应七、材料设备供应1 1。发包人供应。发包人供应1.承包人采购材料设备承包人采购材料设备八、工程变更八、工程变更九、竣工验收与结算九、竣工验收与结算51919。竣工验收。竣工验收19.1 承包人提供竣工图的约定：_无_十、违约、索赔和争议十、违约、索赔和争议2020。违约。违约双方约定的承包人违约责任：_无_21。争议。争议21.1 本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第_无_种方式解决：（1）提交_无_仲裁委员会仲裁；(2）依法向人民法院起诉。十一、其他十一、其他22.22.工程分包工程分包22.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：_无_分包施工单位为：_无_2323。不可抗力。不可抗力23.1 双方关于不可抗力的约定:_按相关法律、法规执行_24.保险保险2525。担保。担保26.26.合同份数合同份数26.1 双方约定合同副本份数：_27.27.补充条款补充条款6