一级造价工程师考试《建设工程计价》真题卷五.docx

《一级造价工程师考试《建设工程计价》真题卷五.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价工程师考试《建设工程计价》真题卷五.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价工程师考试建设工程计价真题卷五1.【单项选择题】（江南博哥）根据我国现行建设项目投资构成，建设投资由（）三项费用构成。A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用正确答案：C参考解析：本题考核知识点为我国建设项目总投资及工程造价的构成。2.【单项选择题】根据世界银行工程项目的总建设成本的规定，下列各项中属于直接建设成本的是（）。A.项目管理费B.土地征购费C.开工试车费D.国内运输费正确答案：B参考解析：国外建设工程造价包括项目直接建设成本、项目间接建设成本、应急费、建设

2、成本上升费用。项目直接建设成本包括：土地征购费、场外设施费用、场地费用、工艺设备费、设备安装费、管道系统费用、电气设备费、电气安装费、仪器仪表费、机械的绝缘和油漆费、工艺建筑费、服务性建筑费用、工厂普通公共设施费、车辆费、其他当地费用。项目间接建设成本包括项目管理费、开工试车费、业主的行政性费用、生产前费用、运费和保险费、税金。3.【单项选择题】下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是：新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的（）。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费正确答案：A参

3、考解析：工具、器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。4.【单项选择题】某项目需购入一台国产非标准设备，该设备材料费为12万元，加工费为3万元，辅助材料费为1.8万元，外购配套件费为1.5万元，非标准设备设计费为2万元，专用工具费率3%，废品损失费率为2%，包装费率为2%，增值税率为13%，利润率为10%，则此国产非标准设备的利润为（）万元。A.1.95B.2.15C.1.80D.1.77正确答案：C参考解析：本题考核知识点为设备购置费的构成和计算。材料费+加工费+辅助材

4、料费=12+3+1.8=16.80万元专用工具费=16.80*3%=0.50万元废品损失费=（16.80+0.50）*2%=0.35万元外购配套件费=1.5万元包装费=（16.80+0.50+0.35+1.5）*2%=0.38万元利润=（16.80+0.50+0.35+0.38）*10%=1.80万元5.【单项选择题】我国现行建筑安装工程构成，按造价形成划分，其费用内容是（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金B.直接费、间接费、利润和税金C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、利润、规费和税金D.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金正确答案：D

5、参考解析：根据我国建标201344号文件新的规定，按造价形成划分，建筑安装工程构成内容是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。6.【单项选择题】施工企业发放的劳动保护费属于（）。A.企业管理费B.措施费C.规费D.分部分项工程费正确答案：A参考解析：企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。7.【单项选择题】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的（）方面的费用。A.技术、生活、安全、环境保护B.施工、保险、安全、

6、环境保护C.施工、生活、安全、环境保护D.技术、保险、安全、环境保护正确答案：A参考解析：措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术，生活、安全、环境保护等方面的费用。8.【单项选择题】根据营业税改征增值税试点实施办法以及营业税改征增值税试点有关事项的规定，下列选项中，属于小规模纳税人的是（）。A.年应征增值税销售额未超过800万元，并且会计核算不健全的增值税纳税人B.年应征增值税销售额未超过700万元，并且不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人C.年应税销售额超过600万元，经常发生应税行为的单位D.年应税销售额超过500万元，但不经常发生应税行为的单位正确答

7、案：D参考解析：根据营业税改征增值税试点实施办法营业税改征增值税试点有关事项的规定以及关于建筑服务等营改增试点政策的通知的规定，小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过500万元，并且会计核算不健全，不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。年应税销售额超过500万元但不经常发生应税行为的单位也可选择按照小规模纳税人计税。9.【单项选择题】在进行地下室施工时，所采用的照明设备的安拆、维护及照明用电等费用属于（）。A.安全施工费B.地上、地下设施费C.夜间施工增加费D.非夜间施工照明费正确答案：D参考解析：非夜间施工照明费是指

8、为保证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护及照明用电等费用。10.【单项选择题】某市区承包单位承建市区某政府办公楼，工程税前价格1500万元，增值税税率为9%，则该承包单位为此需缴纳的增值税为（）万元。A.12.85B.135.00C.148.35D.147.15正确答案：B参考解析：本题考核知识点为按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。增值税=税前造价X9%=15009%=135.00（万元）。11.【单项选择题】施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费正确答

9、案：B参考解析：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用的构成和计算。现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的文明施工费。12.【单项选择题】根据建设工程工程量清单计价规范，关于暂列金额的说法，正确的是（）。A.暂列金额应由投标人根据招标工程量清单列出的内容和要求估算B.暂列金额应包括在签约合同价中，属承包人所有C.暂列金额不能用于施工中发生的工程变更费用支付D.暂列金额可用于施工过程中索赔、现场签证确认的费用支付正确答案：D参考解析：本题考核知识点为按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。AB选项，暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。暂列金

10、额由建设单位根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由建设单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。CD选项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。13.【单项选择题】土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外，其最迟申请续期的时间是（）。A.使用年限届满当年B.使用年限届满前一年C.使用年限届满前两年D.需要申请的任何时间正确答案：B参考解析：土地使用权出让合同约定的

11、使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当于届满前一年申请续期，除根据社会公共利益需要收回该幅土地的，应当予以批准。经批准准予续期的，应当重新签订土地使用权出让合同，依照规定支付土地使用权出让金。14.【单项选择题】建设用地如通过行政划拨方式取得，须承担征地补偿费用或对原用地单位或个人的拆迁补偿费用。下列不属于征地补偿费的是（）。A.青苗补偿费和地上附着物补偿费B.耕地开垦费和森林植被恢复费C.安置补助费D.迁移补偿费正确答案：D参考解析：本题考核知识点为用地与工程准备费。征地补偿费：(1)土地补偿费。(2)青苗补偿费和地上附着物补偿费。(3)安置补助费。(4)耕地开垦费和森林植被恢复费

12、。(5)生态补偿与压覆矿产资源补偿费。(6)其他补偿费。拆迁补偿费用：(1)拆迁补偿金。(2)迁移补偿费。15.【单项选择题】某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程建设其他费为900万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。年均投资价格上涨率为10%，基本预备费费率为5%，项目建设前期1年。该项目建设期的价差预备费为（）万元。A.350.67B.396.86C.443.88D.665.83正确答案：D参考解析：本题考核知识点为预备费。基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）基本预备费费率=(2100+900)5%=150（万元）。静态投资=2100+900+150=

13、3150（万元）。第一年价差预备费=315050%(1+10%)1(1+10%)0.5(1+10%)1-1-1=242.06（万元）。第二年价差预备费=315050%(1+10%)1(1+10%)0.5(1+10%)2-1-1=423.77（万元）。故价差预备费=242.06+423.77=665.83（万元）。16.【单项选择题】工程量清单编制程序包括：确定项目名称；确定项目编码；确定项目特征；确定计量单位；计算工程量。正确的编制程序是（）。A.B.C.D.正确答案：A参考解析：工程量清单编制程序如下图：17.【单项选择题】分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多

14、个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定。A.三至四位B.五至六位C.九至十一位D.十至十二位正确答案：D参考解析：分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规定。18.【单项选择题】关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是（）。A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等

15、费用C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标正确答案：C参考解析：为方便合同管理，需要纳入分部分项工程项目清单综合单价中的暂估价应只是材料、工程设备暂估单价，以方便投标人组价。专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，不包括规费和税金。总承包招标时专业工程设计深度往往是不够的，一般需要交由专业设计人员设计。公开透明地合理确定这类暂估价的实际金额的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标。1

16、9.【单项选择题】出料容量为600L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为140s、40s、160s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为40s。机械正常利用系数为0.85，则600L砂浆搅拌机的产量定额为（）m/台班。（1m1000L）A.27.43B.29.54C.32.00D.40.80正确答案：D参考解析：本题考核知识点为确定施工机具台班定额消耗量的基本方法。搅拌机一次循环的正常延续时间140+40+160+30+30-40360s0.1h搅拌机纯工作一小时的循环次数1/0.1=10次搅拌机纯工作1h的正常生产率106006000L

17、6m搅拌机的台班产量定额680.8540.80m/台班20.【单项选择题】在编制施工定额时，（）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目正确答案：A参考解析：从施工的技术操作和组织观点看，工序是工艺方面最简单的施工过程。在编制施工定额时，工序是主要的研究对象。21.【单项选择题】筑路机在工作区末端调头所消耗的时间，属于施工机械工作时间中的（）。A.有效工作时间B.多余工作时间C.低负荷下的工作时间D.不可避免的无负荷工作时间正确答案：D参考解析：本题考核知识点为施工过程分解及工时研究。不可避免的无负荷工作时间是由施工过程的特点和机械结构的特

18、点造成的机械无负荷工作时间。例如，筑路机在工作区末端调头等，就属于此项工作时间的消耗。22.【单项选择题】下列费用中，不属于材料运杂费的是（）。A.调车和驳船费B.装卸费C.运输费及附加工作费D.场外运输损耗费用正确答案：D参考解析：材料运杂费是指国内采购材料自来源地、国外采购材料自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的费用(不含增值税)。含外埠中转运输过程中所发生的一切费用和过境过桥费用，包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等。23.【单项选择题】在概算指标的列表形式中，对电气照明工程列出配线方式和灯具名称属于（）部分的内容。A.工程特征B.示意图C.经济指标D.构造内容及工程量指标

19、正确答案：A参考解析：概算指标列表形式中工程特征：对采暖工程特征应列出采暖热媒及采暖形式；对电气照明工程特征可列出建筑层数、结构类型、配线方式、灯具名称等。24.【单项选择题】编制预算定额人工工日消耗量时，预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运输距离超过劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运用工D.人工幅度差正确答案：A参考解析：本题考核知识点为预算定额及其基价编制。超运距是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运输距离之差。25.【单项选择题】流动

20、资金的筹措中，一般要求筹集资本金占流动资金的比例为（）。A.30B.40C.60D.70正确答案：A参考解析：流动资金属于长期性(永久性)流动资产，流动资金的筹措可通过长期负债和资本金(一般要求占30%)的方式解决。26.【单项选择题】制约项目规模合理化的主要因素不包括（）。A.市场因素B.技术因素C.环境因素D.人为因素正确答案：D参考解析：制约项目规模合理化的主要因素包括市场因素、技术因素以及环境因素等几个方面。27.【单项选择题】对于政府投资项目，作为建设项目投资的最高限额依据是（）。A.建设项目的投资估算B.建设项目的概算C.工程的预算价格D.建设项目的决算价格正确答案：A参考解析：政

21、府投资项目的可行性研究报告被批准后，其投资估算额将作为设计任务书中下达的投资限额，即建设项目投资的最高限额，不能随意突破。28.【单项选择题】在项目决策阶段，工程造价合理性的前提是（）。A.项目决策的内容B.项目决策的正确性C.项目决策的深度D.项目决策的全面性正确答案：B参考解析：项目决策的正确性是工程造价合理性的前提。项目决策的内容是决定工程造价的基础。项目决策的深度影响投资估算的精确度。工程造价的数额影响项目决策的结果。29.【单项选择题】某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定生产能力指数为1，

22、2013年至2015年该地区工程造价年均递增5，则该生产线的建设投资为（）万元。A.6000B.6300C.6600D.6615正确答案：D参考解析：本题考核知识点为投资估算的编制。建设投资=(6050)15000(1+5)2=6615(万元)。30.【单项选择题】下列选项中，属于住宅小区规划设计中节省用地的措施的是（）。A.合理压缩建筑面积B.适当提高住宅高低层搭配C.适当减少房屋长度D.降低公共建筑的层数正确答案：B参考解析：建筑群体的布置形式对用地的影响不容忽视，通过采取高低搭配、点条结合、前后错列以及局部东西向布置、斜向布置或拐角单元等手法节省用地。在保证小区居住功能的前提下，适当集中

23、公共设施，提高公共建筑的层数，合理布置道路，充分利用小区内的边角用地，有利于提高建筑密度，降低小区的总造价。或者通过合理压缩建筑的间距、适当提高住宅层数或高低层搭配以及适当增加房屋长度等方式节约用地。31.【单项选择题】关于工程量清单项目特征的描述，下列说法中错误的是（）。A.在编制工程量清单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述B.项目特征描述的内容应按附录中的规定，结合拟建工程的实际，满足确定综合单价的需要C.为达到规范、全面描述项目特征的要求，项目特征不能描述为详见图号D.若采用标准图集能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见图集正确答案：C参考解析：工程量清单的

24、项目特征是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，在编制工程量清单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述。A选项正确。项目特征描述的内容应按附录中的规定，结合拟建工程的实际，满足确定综合单价的需要。B选项正确。若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见图集或图号的方式。C选项错，D选项正确。32.【单项选择题】以下各项中属于最高投标限价编制依据的是（）。A.企业定额B.投标时拟定的施工组织设计C.投标时拟定的施工方案D.招标工程量清单正确答案：D参考解析：最高投标限价的编制依据主要包括：（1）现行国家标准建设工程工程量清单计价规范GB50500

25、-2013与专业工程量计算规范；（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据、标准和办法；（3）建设工程设计文件及相关资料；（4）拟定的招标文件及招标工程量清单；（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息，但工程造价信息没有发布的，参照市场价；（8）其他的相关资料。33.【单项选择题】在建设项目施工招标文件中，规定投标准备时间最短不得少于（）天。A.14B.15C.20D.28正确答案：C参考解析：在此部分中应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，即投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提

26、交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于20天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于10日。34.【单项选择题】当编制最高投标限价时，综合单价应包括招标文件中要求（）所承担的风险内容及范围(幅度)产生的风险费用。A.招标人B.投标人C.发包人D.中标人正确答案：B参考解析：为使最高投标限价与投标报价所包含的内容一致，综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。35.【单项选择题】建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止（）。A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决正确答案：D参考解析：投标人须知反映

27、了招标人对投标的要求，特别要注意项目的资金来源、投标书的编制和递交、投标保证金、是否允许递交备选方案、评标方法等，重点在于防止投标被否决。36.【单项选择题】在投标报价过程中，下列有关询价工作表述正确的是（）。A.询价除需要了解生产要素价格外，还应了解影响价格的各种因素B.通常直接与厂商联系所得到的询价资料比较可靠C.在劳务市场上招募零散劳动力，可能带来费用较高的风险D.应先签订分包合同，才可以进行分包询价正确答案：A参考解析：选项B错误，通过咨询公司所得到的询价资料比较可靠，但需要支付一定的咨询费用，也可向同行了解。选项C错误，在劳务市场招募零散劳动力，劳务价格低廉，但有时素质达不到要求或工

28、效较低，且承包商的管理工作较繁重。选项D错误，承包商可以确定拟分包的项目范围，将拟分包的专业工程施工图纸和技术说明送交预先选定的分包单位，请他们在约定的时间内报价，以便进行比较选择，最终选择合适的分包人。37.【单项选择题】以下各项内容中属于综合评估比较表但不属于价格比较一览表的是（）。A.投标人的投标报价B.对技术偏差的调整C.对商务偏差的调整D.已评审的最终投标价正确答案：B参考解析：价格比较一览表应当载明投标人的投标报价、对商务偏差的价格调整和说明以及已评审的最终投标价；综合评估比较表应当载明投标人的投标报价、所做的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每

29、一投标的最终评审结果。38.【单项选择题】招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应当同时向中标人提供（）。A.预付款担保B.投标担保C.质量保证金D.工程款支付担保正确答案：D参考解析：招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。39.【单项选择题】根据标准设计施工总承包招标文件的规定，下列不属于投标人须知内容的是（）。A.投标邀请书B.合同授予C.电子招标投标D.投标文件正确答案：A参考解析：本题考查的是工程总承包合同价款的约定。除投标人须知前附表外，投标人须知由总则、招标文件、投标文件、投标、开标、评标、合同授予、纪律和监督、电子招标投标等内容组成。40.【单

30、项选择题】工程总承包企业按照合同的约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，这种模式称之为（）。A.设计采购施工总承包B.交钥匙总承包C.设计一施工总承包D.阶段性总承包正确答案：A参考解析：本题考核知识点为工程总承包合同价款的约定。41.【单项选择题】关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是（）。A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分别装入两个密封信封B.第一次开标会时先开启技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启D.如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启正确答案：C参

31、考解析：国际工程招标中，两个信封制度，即要求投标书的技术性部分密封装入一个信封，而将报价装入另一个密封信封。第一次开标会时先开启技术性标书的信封；然后将各投标人的标书交评标委员会评比，视其是否在技术方面符合要求。这一步骤所需时间短至几小时，长至几个星期。如标书在技术上不符合要求，即通知该标书的投标人。第二次开标会时再将技术上符合要求的标书报价公开读出。技术上不符合要求的标书，其第二个信封不再开启。如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启。42.【单项选择题】合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树。为此，一台承包商自有塔吊累计停工2天，后又因工程师指令增加新的工作，需增加塔吊

32、2个台班，台班单价为1000元台班，折旧费200元台班，则承包商可提出的索赔金额为（）元。A.2000B.2400C.4000D.4800正确答案：B参考解析：本题考核知识点为工程索赔类合同价款调整事项。（1）施工现场古树保护，属于施工中发现的文物、古迹，承包商可以索赔工期和费用，得到工程费补偿，由于机械自有，停工2天按折旧费计提，即：2*200=400元。（2）对于新增工作计算台班费，承包商可提出的直接工程费补偿，即10002=2000(元)。合计：400+2000=2400元43.【单项选择题】根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定

33、额合理计算工期。压缩工期天数超过定额工期（）时，应当在招标文件中明示增加赶工费用。A.5%B.10C.15D.20正确答案：D参考解析：本题考核知识点为工程索赔类合同价款调整事项。发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用。44.【单项选择题】任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（）计算，提出应付价款。A.工程实施地市场计日工单价B.工程实施地信息价中的计日工单价C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价正确答案：D参考解析：任一计日工项目实施结束，承包人

34、应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款；已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按工程变更的有关规定商定计日工单价计算。45.【单项选择题】招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性的负责人是（）。A.工程量清单编制人员B.工程量清单审批人员C.评标人D.招标人正确答案：D参考解析：招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。46.【单项选择题】下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是（）。A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔

35、D.工期、费用索赔正确答案：D参考解析：根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为：（1）工程延误索赔；（2）加速施工索赔；（3）工程变更索赔；（4）合同终止的索赔；（5）不可预见的不利条件索赔；（6）不可抗力事件的索赔；（7）其他索赔。选项D工期费用索赔属于按索赔目的和要求分类。47.【单项选择题】现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（）。A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方正确答案：D参考解析：现场签证表一式四份，由承包人在收到发包人(监理人)的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。48.【单项选择题】对于实行招标的建设工程，因法律法

36、规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天正确答案：B参考解析：本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。49.【单项选择题】根据标准施工招标文件中合同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是（）。A.承包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D

37、.政策变化引起的价格调整正确答案：C参考解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整。选项A错误，承包人原因导致的工程缺陷和损失，索赔不成立；选项B错误，发包人要求向承包人提前交付工程设备，只可以索赔费用；选项C，施工过程发现文物可以索赔费用和工期；选项D错误，政策变化引起的价格调整，工期索赔不成立。50.【单项选择题】2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程的金额为1000万元，该工程定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.1

38、30D.150正确答案：B参考解析：本题考核知识点为物价变化类合同价款调整事项。土方工程需调整的价款=1000*0.2+0.8*0.5*1.2+0.8*0.5*1.1-1=120万元51.【单项选择题】包工包料工程的预付款的支付金额一般为签约合同价（扣除暂列金额）的（）。A.1020B.1030C.2030D.2040正确答案：B参考解析：包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10，不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30。52.【单项选择题】缺陷责任期的起算日期以（）为准，一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。A.工程通过竣工验收的日期B.工程的

39、保证金返还日期C.工程的实际验收日期D.工程的投入使用日期正确答案：A参考解析：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。53.【单项选择题】在预付款扣回过程中，能最大限度地占用发包人的流动资金，对承包人比较有利的扣回方法是（）。A.按合同约定扣款B.按施工进度扣款C.工程量清单法D.起扣点计算法正确答案：D参考解析：预付款扣回方法主要有：按合同约定扣款和起扣点计算法。其中，起扣点计算法对承包人比较有利，最大限度地占用了发包人的流动资金，但是，

40、显然不利于发包人资金使用。54.【单项选择题】合同价款纠纷调解过程中，如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后（）天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。A.7B.14C.28D.30正确答案：C参考解析：合同价款纠纷调解过程中，如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后28天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由。如果调解人已就争议事项向发、承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后28天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。55.【单项选择题】根据中华人民共和国民事诉讼法，因不动产纠纷提起

41、的诉讼，其诉讼管辖单位是（）。A.国务院B.不动产所属单位所在地人民法院C.不动产建设单位所在地人民法院D.不动产所在地人民法院正确答案：D参考解析：关于建设工程施工合同纠纷的诉讼管辖，根据最高人民法院关于适用的解释(法释20155号)的规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。因此，因建设工程合同纠纷提起的诉讼，应当由工程所在地人民法院管辖。56.【单项选择题】工程造价咨询机构应在规定期限内对竣工结算核对完毕，不一致的应提交给承包人复核，工程造价咨询机构收到承包人提出的异议后，应再次复核，复核后仍

42、有异议的，应（）。A.继续复核，直至双方达成一致为止B.有异议的部分以监理或造价工程师裁定的结果为准C.委托另一家工程造价咨询机构继续核对D.对于无异议部分办理不完全竣工结算正确答案：D参考解析：发包人委托工程造价咨询机构核对审核竣工结算文件的，工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕，审核意见与承包人提交的竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核，承包人应在规定期限内将同意审核意见或不同意见的说明提交工程造价咨询机构。工程造价咨询机构收到承包人提出的异议后，应再次复核，复核无异议的，发承包双方应在规定期限内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕；复核后仍有异议的，对于无异议部分办理不完全竣

43、工结算；有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。57.【单项选择题】已知某建筑工程施工合同总额为5000万元，工程预付款按合同金额的30%计取，主要材料及构件造价占合同额的60%。预付款起扣点为（）万元。A.1500B.2500C.3000D.4250正确答案：B参考解析：本题考核知识点为预付款及期中支付。起扣点的计算公式如下：T=5000-（5000*30%）/60%=2500万元。58.【单项选择题】能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是（）。A.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收

44、资料正确答案：A参考解析：竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算报告的重要组成部分。59.【单项选择题】凡在施工过程中，结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图，由（）负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。A.发包人B.设计单位C.责任人D.承包人正确答案：D参考解析：本题考核知识点为竣工决算的内容和编制。凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不

45、宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图；由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。60.【单项选择题】新增固定资产的其他费用，如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊。一般情况下，生产工艺流程系统设计费按（）造价比例分摊。A.建筑工程B.需安装设备价值总额C.建设单位管理费D.安装工程正确答案：D参考解析：本题考核知识点为新增固定资产价值的确定方法。新增固

46、定资产的其他费用，如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊。一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。61.【多项选择题】进口一台正常缴纳关税的机床，该设备到岸价的构成费用包括（）。A.进口设备离岸价B.增值税C.国际运费D.海关监管手续费E.银行财务费正确答案：A,C参考解析：进口设备到岸价(CIF)=离岸价格(FOB)+国际运费+运输保险费，或进口设备到岸价(CIF)=运费在内价(CFR)+运输保险费。62.【多项选择题】下列计算方法中，属于国产非标准设备原价计算方法的有（）。A.成本计算估价