【推荐】安装承包合同集合6篇.docx

《【推荐】安装承包合同集合6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【推荐】安装承包合同集合6篇.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【推荐】安装承包合同集合6篇【推荐】安装承包合同集合6篇在人们的法律意识不断加强的社会，人们运用到合同的场所不断增加，它也是减少和防止发生争议的主要办法。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我精心整理的安装承包合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。安装承包合同篇1发包方甲方：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_承包方乙方：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_按照（中国合同法）和_市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号：_四、工程范围和内容：全部工程建筑面积_平方米。各单项工程详见工程项目一览表五、工程造价：全

2、部工程施工图预算造价人民币_元，其中：人工费_元。各单项工程详见工程项目一览表第二条工程期限一、开完工日期：按照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开完工日期如下：全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日完工。各单项工程开、完工日期详见工程项目一览表二、施工前各项预备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。三、在施工经过中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。1.由于人力不可抗拒的灾祸，而被迫停工者；2.因甲方变化计划或变化施工图，而不能继续施工者；3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或

3、不能顺利施工者。第三条物资供给一、全部工程所需的物资按下列第项供给方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供给至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供给。2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供给至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供给。3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供给到现场或指定的加工地点。4.其他方式：_二、由甲方负责供给材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供给材料、设备一览表。三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，

4、由甲方负责检验甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。四、工程所需材料，如因供给部门规格、品种或材质不能知足工程要求必需以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先获得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必需由供给方负责验证；如无合格证明，必需经供给方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供给方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求从新试验，其试验费用，应由甲方负担。六、由甲方负责供给的材料和设备，如未按期供给或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因而

5、造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条工程款结算一、全部工程造价的结算方式。按下列第项规定办理：1.以审查后的施工图预算加增减变化预算进行结算。2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。3.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。5.招标的工程，按中标的价款结算。二、工程款拨付与结办法，按现行规定办理详见附件。第五条施工与设计变化一、乙方要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部到达合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变化设计。如遇下列情况给对方

6、适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：1.施工中如发现设计有毛病或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变化设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2.在施工中，如遇设计变化超越原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序从新报批，经审查处审核工程预算，经办的银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。3.在施工中，如遇半途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。4.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而半途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承当

7、。三、乙方应严格履行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必需经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检检验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时加入，乙方可自行检检验收，甲方应予成认。四、甲乙双方在施工中碰到工程生项，应按定额管理办法报批。变化工程协议所附的变化预算，应在施工前及时送经办的银行，做为结算工程款之根据。第六条完工验收、结算与保修一、乙方在单项工程完工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时加入验收，须提早通知乙方获得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须成认完工日期

8、，如再不按时加入验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承当。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。二、完工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承当。三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位完工工程验收之根据。四、在进行完工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的办法和期限内完成。经历体验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。五、工程已基本完工，如遇某种材料或设备双方均无

9、法解决，致使该项工程不能全部按期完工，经双方研究同意，可做减项完工，并对已完工程进行完工验收和办理移交手续。六、完工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为根据。在进行完工验收时，乙方应在验收前10天向甲方提供下面文件：1.增减变化文件和其他洽商记录；2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3.工程完工后，应绘制完工图，工程变化不大的由施工单位在原施工图上加以讲明，提交建设单位存档。工程变化较大的，能够由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制完工图。七、乙方在单项工程完工验收后，属于民用建设项目应于完工验收后15天内，属于工业建设项目，应于完工验收后30天内，将完工结算件送

10、交甲方进行审查。甲方应在接到完工结算件后，民用建设15天内，工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办的银行审定拨款。八、工程完工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理九、工程未经历体验收，甲方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承当责任。第七条违约责任和仲裁一、由于乙方责任未按本合同规定的日期完工，以完工验收合格日期计算每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于

11、包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实行合理化建议奖和提早完工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议。四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第项处理：1向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，2直接向人民法院起诉。第八条附则一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同附施工图预算送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物

12、所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。二、在本合同签订之前，双方签订的施工预备合同工程协议书，可做为本合同之附件。三、招标工程，按（市建设工程招标、投标暂行办法）签订合同。四、双方商定的其他事项：1._2._3._4._第九条合同附件一、工程项目一览表。二、全部施工图纸。合同正本有此附件三、施工图预算。合同正本及建设银行有此附件四、甲方负责供给的材料、设备一览表。五、有关协议：1._2._3._4._六、有关补充合同：1._2._第十条合同份数及有效期一、本合同一式_份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程完工验收并结清尾款后失效

13、。建设单位发包方：_工程负责人：_年_月_日建工单位承包方：_工程负责人：_年_月_日安装承包合同篇2发包方：驻马店金诚设备安装公司承包方：按照（中国合同法）经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。1.甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750平轧、650立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置；750平轧、650立轧机组安装，机前机后的辊道安装；750平轧、650立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。2.承包方式：包清工的方式。3.承包价格：一次性包死价人民币壹拾捌万元整180000.00元4.甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期

14、延误。5.甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及需要劳保用品。6.在乙方施工时甲方需提供1名技术员配合施工。7.乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。8.付款方式：在乙方施工人员进厂后，甲方需先付人民壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币柒万元整，剩余拾万元整在设备安装调试完毕后，甲方应在一周内结清余款。9.本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量根据，乙方必需严格根据施工图纸施工，必需符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并承受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何

15、安全事故责任。10.违约责任：如乙方因本身施工技术不足，不能胜任该安装工程，半途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。11.本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方：乙方：年月日安装承包合同篇3工程名称：_工程编号：_发包方：_承包方：_签订时间：_签订地点：_根据（中国经济合同法）和（建筑安装工程承包合同条例）及有关规定，为明确双方在施工经过中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目批准单位：_批准文号_指此工程立项有权批准机关的文号项目主管单位：_四、承包范围和内容：

16、详见工程项目一览表;工程建筑面积_平方米;其它：_五、工程造价：_万元，其中土建：_万元，安装：_万元。第二条施工预备一、发包方：1._月_日前做好建筑红线以外的“三通，负责红线外进场道路的维修。2._月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器包含水表、配电板，应知足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后_天内提交建筑答应证。4.合同签订后_天内以收签最后一张图纸为准提供完好的建筑安装施工图_份，施工技术资料包含地质及水准点座标控制点_份。5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门加入施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送

17、有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图_份。二、承包方：1.负责施工区域的临时道路、临时设备、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划包含月计划，用水、用电计划，送发包方。第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_天日历天，自_年_月_日开工至_年_月_日完工验收附各单位工程开完工日期，见附表一。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1.按施工预备规定，不能提供施工场地、水、电源道

18、路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工;2.凡发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;3.不属包干系数范围内的重大设计变化，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因此影响进度;4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上每次连续4小时以上，影响正常施工;5.非承包方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求到达：_二、承包方必需严格根据施工图纸

19、、讲明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并承受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工经过中必需遵照下列规定：1.由承包方提供的重要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;2.由发包方提供的重要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;3.隐蔽工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位

20、工程构造完工时，应会同发包方、质量监督站进行构造中间验收;5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报揭发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后施行;6.工程完工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过完工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供给、验收和差价处理一、由发包方供给下面材料、设备的实物或指标详见附表二;二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供给、承包方采购的材料、设备，必需附有产品合格证能力用于工程，任何一方以为对方

21、提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承当。四、本工程材料和设备差价的处理办的法：_第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制订的“基本建设工程价款结算办的法履行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价或当年投资额的%备料款，计人民币_万元;临时设备费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间、金额_二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实

22、的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的_%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。三、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办的完交工验收后，待保修期满连本息财务拨款不计息一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承当。六、本合同造价结算方式：_七、承包方在单项工程完工验收后_天内，将完工结算文件送交发包方和经办的银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出版面异议，承包方可恳求经办的银行审定后拨款。第七条施工与设

23、计变化一、发包方交付的设计图纸、讲明和有关技术资料，作为施工的有效根据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充根据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有毛病或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变化设计文件，承包方按修改或变化的设计文件进行施工。若发生增长费用包含返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采用施行，其节

24、约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变化，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予施行。重大修改或增长造价时，必需另行协商，在获得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予施行。第八条工程验收一、完工工程验收，以国家颁发的（关于基本建设项目完工验收暂行规定）、（工程施工及验收规范）、（建筑安装工程质量检验评定标准）和国务院有关部门制定的完工验收规定及施工图纸及讲明书、施工技术文件为根据。二、工程施工中地下工程、构造工程必需具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程完工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办的理验收签证手续。三、工程完工验收后，方包方方可

25、使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保卫部84城建字第79号通知印发的（建筑工程保修办的法试行）履行。第九条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提早或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除完工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程半途停建、缓建或由于设计变化以及设计毛病造成的返工，应采用办法弥补或减少损失。

26、同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经历体验收，发包方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承当责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办的法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决办的法任何一方违背合同规定，双方协商不成，按下面第xx项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;二、向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办的银行，当地工商行政管理

27、机关、建设主管部门备案。按规定必需办的理鉴公证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办的理鉴公证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办的理鉴公证的，自办的毕鉴公证之日起生效;工程完工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，能够签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：乙方：日期：安装承包合同篇4工程名称：xx市物资交易中心建设单位：xx市物资局施工单位：xx市建筑工程公司审查单位：xx市城建局工程编号：xxx一九xx年x月x日订立合同双方：建设单位：xxx市物资局下面简称发包方施工单位：xxx市建筑工程公司下面简称

28、承包方为了完成商定的建筑安装工程明确发包方与承包方的互相权利、义务关系，根据（中国经济合同法）和国务院颁发的（建筑安装工程承包合同条例），特签订本合同。第一条工程名称：见工程一览表第二条工程地点：xx市xx路xx号第三条建筑面积：共计xxx平方米。第四条承包形式及材料设备供给：略第五条工程总造价：xxx万元第六条工程价款和费用结算根据及付款办法：略第七条技术资料供给：施工图xx份，设计概算xx份，钻探资料xx份，于xxx月x日交齐、第八条工程开完工时间：xx年xx月xx日至xx年x月x日。第九条工程质量标准，根据本工程的施工详图和国家颁发的建筑安装工程施工验收规范为准。第十条其他及协作条款：略

29、第十一条奖励与违约责任：略第十二条合同有效期：本合同自双方代表签字盖章后生效，至工程完工、办理交工验收和款项结算后失效。第十三条本合同正本二份，双方各执一份，副本五份其中送建委、建行、合同鉴证机关各一份，建设单位收执一份；施工单位收执一份建设单位发包方：盖章代表人：盖章地址：联络人：银行帐号：施工单位承包方盖章代表人：盖章地址：联络人：银行帐号：安装承包合同篇5甲方：下面简称甲方乙方：下面简称乙方经甲、乙双方共同协商，根据（合同法）等法律法规的相关规定，现就甲方委托乙方承制雕塑一事，特立此合同，以明确甲，乙双方各自的责，权，利关系。详细内容如下：一、雕塑安装地址：二、雕塑内容：三、工期约定1、

30、所有内容在个工作日内设计制造安装完毕并符合甲方验收交付标准。2、甲方要求比合同约定的工期提早完成时，应征得乙方同意，并支付经双方协商同意后的乙方因赶工采用的办法费用。3、工程进行途中如出现工程变化，甲方需向乙方下达书面变化通知，甲方并承当变化所产生的相应费用；工期相应顺延。四、甲乙双方责任1、合约签订预付款项到位以后，乙方马上组织人手严格根据工期施工。2、甲方未按期付款，则乙方有权根据甲方欠款周期顺延工期。2、甲方负责现场施工部分的场地水电协调的相关工作，提供对接人员使乙方能够顺利施工。3、乙方所使用材料必需符合双方约定标准，在施工经过中应严格根据相关要求，文明施工，严格用料，确保安全，因乙方

31、违背相关规定，管理忽略，在安装经过中造成的损失和安全事件，责任由乙方全部承当。4、乙方生产的产品保质期为一年，保质期内非外力人为因素发生的破损、脱落、变色，乙方负责免费维护，所发生的材料、人工、差旅费由乙方承当，保质期外因甲方要求乙方进行调整修复的，甲方需出具书面相关变化单据，乙方合理收取材料、人工、差旅费用。五、质量要求雕塑质量标准须到达自己的艺术要求，具有较强的装潢效果与艺术性。并根据甲方认可的图纸进行等比例放大加工制造。要求造型精确，条理清楚明晰、质感比照强烈。六、工程造价：乙方包雕塑制造并运至指定地点安装，包干价总价为：人民币1650000元整含税。七、付款方式：1付款方式为银行转账分

32、期付款。工程款由甲方按双方合同规定的付款时间打入乙方指定账户。合同签订之日甲方预付材料费用400000。00元即人民币大写：肆拾万元整。成品全部出来经由甲方认可安装前甲方付乙方工程款1000000。00元及人民币大写：壹佰万元整。成品在现场安装完毕，甲方验收后，甲方向乙方支付合同金额250000。00元即人民币大写贰拾伍万元整。八、违约责任甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行或延期履行合同的，应在二日内向对方通报不能履行或延期履行的理由，在获得相关部门证明以后，免予承当违约责任。甲方不能按期付款，承当每日万分之五的违约金。乙方不能如期完工，承当每日万分之五的违约金。九附则1、本合同所订一

33、切条款，甲、乙任何一方不得擅自变化或修改。如一方单独变化、修改本合同，对方有权回绝搭建或验收，并要求单独变化、修改合同的一方赔偿一切损失。2、本合同约定范围内的设计图纸的知识产权仅归属甲方双方共有，设计图纸均享有作品署名权。3、本合同在履行期间，双方发生争议时，可采用协商解决，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4、甲乙双方协商不成时，双方同意提交甲方所在地仲裁委员会仲裁向人民法院起诉。5、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。自双方代表签字盖章后生效此合同传真件签字盖章后即合同附件具有同样法律效力本合同按约定将价款结算完毕后终止。甲方盖章：乙方盖章：经办人：经办人：日期：日期：开户行

34、：开户行：账号：账号：安装承包合同篇6合同编号：_发包方：_地址：_邮码：_法定代表人：_职务：_承包方：_地址：_邮码：_法定代表人：_职务：_根据（中国合同法）及有关规定，为明确双方在施工经过中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程项目批准单位：_批准文号_指对此工程立项有权批准机关的文号4、项目主管单位：_5、承包范围和内容详见工程项目一览表；工程建筑面积_平方米；其他_6、工程造价_万元，其中土建：_万元，安装：_万元第二条施工预备1、发包方1_月_日前做好建筑红线以外的“三通，负责红线外进场道路维修。2_月_日前，负责

35、接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器包含水表、配电板，以知足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁去除全部障碍物包含架空的、隐蔽的，并提供有关隐蔽障碍物的资料。3本合同签订后_天内提交建筑答应证。4合同签订后_天内以收签最后一张图纸为准提供完好的建筑安装施工图_份，施工技术资料包含地质及水准点坐标控制点_份。5组织承、发包双方和设计单位及有关部门加入施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图_份。2、承包方：1负责施工区域的临时道路、临时设备、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；2组织施工管理人员和材料、施工机械进场；3

36、编制施工管理人员的材料、施工机械进场；第三条工程期限1、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为_天日历天，自_年_月_日完工验收附各单位工程开完工日期，见附表一。2、开工前_天，承包方向发包现场代表签证后，工期相应顺延：1按施工预备规定，不能提供施工场地、水、电源、道路未能通顺，障碍物未能去除，影响进场施工。2凡发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上每次连续小时以上，影响正常施工；4非承包方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工。5未按合同规定拨付预付款、工程进

37、度款或代购材料差价款而影响施工；6人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量1、本工程质量经双方研究要求到达：_2、承包方必需严格根据施工图纸、讲明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并承受发包方派驻代表的监督。3、承包方在施工经过中必需遵照下列规定：1由承包方提供的重要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2由承包方提供的重要原材料、设备、构配件、半成品必需有质量合格证方可用于工程。对材料改变或借用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；3隐蔽工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行

38、下一道工序；4承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程构造完工时，应会同发包方、质量监督站进行构造中间验收；5承包方在施工中发生质量事故，应及时报揭发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后施行；6工程完工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过完工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供给、验收和差价处理1、由发包方供给下面材料、设备的实物或指标：_2、除发包方供给

39、以外的其他材料、设备由承包方采购；3、发包方供给、承包方采购的材料、设备，必需附有产品合格证能力用于工程，任何一方以为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程其复验方承当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由要求复验方承当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承当。4、本工程材料和设备差价的处理办法：_第六条工程价款的支付和结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制订的（基本建设工程价款结算办法）履行。1、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价或当年投资额的_%备料款，计人民币_万元；临时设备费，按土建工程合同总造

40、价的_%，计人民币_万元，安装工程按人工费的_%，计人民币_万元；材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间为_，金额_。2、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的_%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。3、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息财务拨款不计息一次支付给承包方。4、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的应由发包方承当。6、本合同造价结算方式：7、承包方在单

41、项工程完工验收后_天内，将完工结算文件送交发包方和经办的银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出版面异议，承包方可请示经办的银行审定后拨款。第七条施工与设计变化1、发包方交付的设计图纸、讲明和有关技术资料，作为施工的有效根据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充根据，承、发包双方均不得擅自修改。2、施工中如发现设计有毛病或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变化设计文件，承包方按修改或变化的设计文件进行施工。若发生增长费用包含返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失由发包方负责，并调整合同造价。3、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采用施行，其节约的价值按国家规定分配。4、发包方如需设计变化，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以施行。重大修改或增长造价时，必需另行协商，在获得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全，承包方才予以施行。第八条工程验收1、完工工程验收，以国家颁发的（关于基本建设项目完工验收暂行规定）、（工程施工及验收规范）、（建筑安装工程质量检验评定标准）和国务院有关部门