A劳务分包合同-精品文档资料.doc

《A劳务分包合同-精品文档资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《A劳务分包合同-精品文档资料.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号： HJSD-NCGSYCZ-LW-001 北京市房山区阎村镇人民政府农村供水安全提升工程劳务分包合同承包人：北京韩建水利水电工程有限公司分包人： 二二一年三月劳务分包合同承包人：北京韩建水利水电工程有限公司分包人：依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程劳务施工项目经协商订立本合同。第一条 工程概况1.工程名称：北京市房山区阎村镇人民政府农村供水安全提升工程2.工程地点：北京市房山区阎村镇3.发 包 人：北京市房山区阎村镇人民政府4.监理单位：5.承包范围： (见工程量清单)6.承包方式：劳务分包第二条 合同

2、工期1.施工时间：自2021年00月00日至2021年00月00日。2.质量保质期：按建设工程质量管理条例及有关规定执行。第三条 工程质量工程质量：合格第四条 合同价款及构成1.合同价款(人民币)： 元( 0.00 元)。(详见工程内容及工程量清单。清单单价固定，工程量按实际)。2.合同价款形式：本合同分包计价方式为固定单价。3.清单单价包括：承包人提供主要材料以外的人工费、零星材料费、机具费、材料倒运费、临时设施费、安全防护及文明施工费、管理费、利润、税金、施工作业人员工伤保险等为完成本工程所需的一切费用，结算时不予调整。 4.工程量清单单价，充分考虑了相关项目的工序及施工工艺、不可预见因素

3、导致的成本及工期增加、为保证工期及质量所采取的措施费用。5.实际施工过程中如发生变更、索赔项目，分包人必须通知承包人，并与监理人及发包人办理相关手续，变更、索赔是否成立根据本工程最终审计部门审核为准。6.工程结算：以承包人(或其委托人)审核结果为双方办理结算的依据。第五条 材料物品设备供应1.本工程承包人供应的材料设备为： 。2.由分包人自行供应的施工用具、材料： 。第六条 合同款的支付1.工程款按承包人与发包人签订的施工合同中约定的拨款进度支付分包人工程款。2.每月按实际完成经验收合格的工程量支付，付款时分包人提供增值税专用发票(税率3%)。3.每次付款时，民工工资由承包人按实名制代付至民工

4、个人账户，余款支付分包人。民工的个人所得税由分包人负责计缴。所有民工应在承包人指定银行(邮储银行北京分行)办理银行卡。第七条 承包人责任1.分包人进入施工现场前，做好技术交底，提出具体要求。2.配合必要的协助与协调，配合分包人顺利完成项目实施。3.负责提供设计方案和技术指导。4.根据施工技术要求全面监督、指导、检查、验收分包人工作。5.按合同约定支付分包人相关款项。第八条 分包人责任1.对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过女50周岁男60周岁。将其作业人员登记造册农民工备案花名册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种

5、、身份证号码等相关信息)、农民工身份证复印件(实名制)、农民工劳动合同、农民工工资支付账号，报承包人备查，每月向承包人提供农民工考勤表、工资发放表、人员进出台账(附新增人员身份证复印件)。所有农民工事宜必须派专人与承包人安全员进行对接。2.必须遵守承包人及工程项目部的各项规章制度，服从承包人的指挥和领导，否则承包人有权终止协议，所造成的一切损失分包人自负。3.施工过程中发生重大伤亡及其他安全事故，自行处理解决并承担发生的费用。承包人有权要求分包人赔偿由此造成承包人的经济损失并对其处以5万元的罚款，从进度款中扣除。4.必须按照设计图纸和发包人、监理的要求进行施工，并严格服从承包人技术人员的指导，

6、否则承包人有权终止合同，所造成的一切损失分包人自负。5.施工中发现问题及时上报，严禁迟报和瞒报，不得越级上报。如发现分包人人员上访等有损承包人声誉及形象的，发现一次每人罚款1万元，从应付分包人工程款中扣除。6.在施工中要保证场地干净整洁，抑制扬尘噪音并搭设围挡、设安全文明标语、牌子等，对路面所造成的损坏，承担全部责任。7.因自身原因不能按时完工拖延工期的，每延误一天罚款2000元，从进度款中扣除。8.按时足额确定农民工工资 发放标准，不得截留克扣。9.为每一位施工作业人员办理工伤保险，支付保险费用，并向承包人提交相关资料。10.在施工过程中，应严格遵守有关安全制度及其他国家相关制度进行施工。第

7、九条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1.安全施工：分包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 2.发生重大伤亡及其他安全事故，分包人应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照，同时报承包人。第十条 文明施工 分包人应严格执行各级政府制定的相关规定，加强科学管理，坚持文明施工。第十一条 文物保护在施工中发现文物，分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知承包人，承包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护

8、措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。第十二条 违约责任 1.承包人违约责任 因承包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向分包人支付误工补偿。停工、窝工应办理书面洽商，不包括不可抗力及政府原因。 因承包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由承包人承担。 承包人未按约定支付合同价款的，分包人可向承包人发出要求付款通知。承包人收到分包人通知后仍不能按要求付款，可与分包人协商签订延期付款协议，经分包人同意后可延期支付。因发包人未按期向承包人支付工程进度款导致承包人不能按约定支付合同价款的，承包人不承担违约责任。 2.分包人违约责任 因分包人原因造成承

9、包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，承包人可以终止合同，并要求分包人在3日内退出施工现场，分包人应当退出施工现场。分包人退场后，承包人应及时与分包人办理结算。 分包人未安排承包人选定的施工队伍进场，承包人有权要求分包人进行更换、调整，分包人无法调整时，承包人有权暂不安排施工任务(窝工损失分包人自负)，并书面通知分包人，直至终止合同。 因分包人责任造成质量事故或质量不合格造成返工，其工、料损失由分包人承担。 因分包人原因导致工期延误的，每延误一天支付违约金2000元，在应付分包人的工程款中扣除。 分包人浪费承包人提供的材料、损坏(丢失)承包人提供的机具，应双倍赔偿。第十三条 争议的解决在合同

10、履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向四川省宜宾市叙州区人民法院起诉。第十四条 其他1.本工程不允许转包，投标、施工、结算等所有事宜签字必须为分包人法定代表人或委托代理人，否则不予办理任何事宜。2.每次付款时，分包人完成的合格的工程量不能足额支付民工工资的，由分包人补足。3.签订本合同的同时，双方签订安全协议书、质量协议书及廉政协议书。4.合同的生效与终止：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程结算尾款后，即宣告终止。5.合同分数：本合同一式五份，承包人三份，分包人二份。6.本合同未尽事宜双方协商一致后，签订补充协议。附件1：安全环保协议附件2：质量协议附件3：建设工程廉政协议 附件4：工程量清单附件5：劳务人员名册 承包人(章)： 分包人(章)：住所：北京市房山区韩村河镇岳李路38号 住所：法定代表人 法定代表人或委托代理人： 或委托代理人：电话：010-69362910 电话：开户行：建行北京房山支行 开户行：账号：11001016100053068369 账号：税号：91110111339707072K 税号：日期：2021年00月00日