优选买卖协议书集锦八篇.docx

《优选买卖协议书集锦八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《优选买卖协议书集锦八篇.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、优选买卖协议书集锦八篇优选买卖协议书集锦八篇在快速变化和不断变更的今天，协议的使用频率呈上升趋势，协议具有法律效力，确立某种法律关系。相信许多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，下面是我精心整理的买卖协议书10篇，供大家参考借鉴，希望能够帮助到有需要的朋友。买卖协议书篇1甲方：乙方：甲乙双方通过友好协商，就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房，解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议：一、乙方将_年_月_日购买的_公寓_号和_号房屋退还给甲方。二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、_银行_分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。四、在乙方办理好退

2、房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款29.66万元退还给乙方，将购房贷款60.90万元退还给中国银行桂林分行，归还银行利息的部分由乙方负责归还。五、违约金：违约方需支付违约金伍万元。六、本合同正本两份，双方各执一份，具有法律约束力。甲方(签章)：_乙方(签章)：_签订地点：_签订地点：_年_月_日_年_月_日买卖协议书篇2合同编号：_委托人乙方：_经纪人丙方：_签订地点：_根据（中国合同法）和（中国城市房地产管理法）及相关法律法规规定，经乙、丙双方协商一致，就房地产交易经纪事宜订立本合同，以资共同遵照。第一条乙方委托丙方为座落在：合肥市_区_号附近的提供下面效劳：下列事项供委托人选择一提供订

3、约信息；二充任订约介绍人；三协助、指点订立合同；四协助办理房地产交易手续；五协助办理其他手续；六_第二条委托期限从_年_月_日至_年_月_日止。第三条乙方拟的基本情况：一拟房屋建筑面积：_m2，建成年份：_年，条理：_层，房屋构造：_，土地所有权为：，的价格_元/m2；二经交易双方确认的价格。第四条乙、丙双方的权利义务一乙方应与丙方到相关部门检验有关资料和到现场勘察房地产现状。二乙方应于本合同签订后_日内向丙方提交办理相关资料的复印件。三乙方应配合丙方签订合同。四乙方应配合丙方到相关部门办理相关手续。五丙方房地产经纪人在从事房地产经纪活动时，应出示房地产经纪人（执业证书）和（企业法人营业执照）

4、。六丙方对乙方提供房地产经纪合同之一，并据实介绍房地产信息及房地产交易价格。七丙方应配合乙方到现场勘察房地产状态，并告知房屋有无漏水、管道不通等瑕疵和房地产能否已经抵押、房屋能否已经租赁等情况。八丙方应告知乙方：房地产交易相关部门应收取的税金、房屋维修基金、费用标准及办事时限。九丙方应协助、指点乙方签订合同。十丙方应协助乙方到办理相关手续。十一丙方在完成乙方委托事项后，根据物价部门核定收费标准向乙方收取中介效劳手续费_元。不得收取其他费用。第五条乙、丙双方的违约责任一本合同第四条一至四项，乙方应按约定做到，特殊情况应在_日内告知丙方，获得丙方书面同意，否则导致房地产无法正常交易，乙方应向丙方支

5、付违约金_元。二本合同第四条五至十项，丙方应按约定做到，特殊情况应在_日内告知乙方，并获得乙方书面同意，否则导致房地产无法正常交易，丙方应向乙方支付违约金_元。单方解除本合同，由违约方支付违约金_元。第六条合同纠纷的解决方式本合同在履行经过中发生的争议，由双方当事人协商解决；可以由房地产管理部门或工商行政管理部门调解。协商不成或调解不成的，按下列第_种方式解决：1、依法向合肥仲裁委员会申请仲裁；2、依法向人民法院起诉。第七条本合同未尽事宜可另行约定。第八条本合同一式两份，乙、丙双方各执一份。第九条其他约定条款一_二_三_第十条本合同自乙、丙双方签订之日起生效。委托方乙方签章：_经纪人丙方签章：

6、_证件名称：_经纪人签字：_证件号码：_执业证号码：_联络_联络_代理人签字：_证件名称：_证件号码：_联络_共有人签字：_签订时间：_年_月_日买卖协议书篇3卖方：(下面简称甲方)身份证号：买方：(下面简称乙方)身份证号：根据（中国合同法）及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守履行。第一条因甲方的房屋被依法拆迁，甲方自愿将其回迁的楼房让渡给乙方。乙方获得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。第二条由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处根据房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。第三

7、条根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米元，详细房款按所购的楼层及位置详细核算)。除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬报金。第四条乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬报金的%;待房屋主体构造完成后再支付%;基余的待楼房交付后日内支付完毕。第五条上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。假如回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬报金。第六条乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻挡。假如需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。第七条如乙方不能与开发商直

8、接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因此使乙方遭遇损失的，由甲方负赔偿责任。第八条乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻拦。第九条本协议签订后，双方应该共同遵照，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主意任何的权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬报金外，还应当支付人民币(大写)元的违约金。第十条本协议双方应当共同履行，不得无故反悔。任何一方违背本

9、协议的，应当支付对方元(大写：元整)的违约金。第十一条在本协议履行经过中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。第十二条本协议一式份，双方各执份为凭。第十三条本协议自双方签字之日起生效。甲方(签章)：乙方(签章)：住址(工作单位)：住址(工作单位)：联络联络年月日年月日买卖协议书篇4卖方甲方：买方乙方：鉴于甲方系本合同项下房屋的所有权人，甲方愿意将房屋出卖给乙方，乙方愿意购买上述房屋。为维护甲、乙双方的合法权益，明确双方的权利、义务，本着诚信、自愿、公平的原则，根据（中国合同法），甲、乙双方经友好协商，签订本合同。一、让渡标的基本情况1、乙方同意购买甲方位于。2、该房屋

10、房地产权证权证字号为：号；房屋总建筑面积为平方米。3、该房屋质量应符合国家相关规定。4、该房屋占用范围内土地使用权国有土地使用权权证字号为：号及相关物权同时让渡。二、让渡价款及支付方式1、房屋让渡总价款为人民币元大写：元整。2、自本合同生效后，乙方于年月日向甲方支付房屋让渡价款元，余款于年月日支付。3、甲方应于乙方每次付款前向乙方开具正式发票。三、标的交付甲方应于本合同签订当日将房屋交付给乙方，双方办理书面交接手续。四、过户及税费承当1、过户登记甲方应于本合同签订之日起七日内负责将房屋产权过户登记到乙方名下，乙方协助甲方办理产权证书等手续。2、税费承当办理产权过户登记到乙方名下所产生的全部税、

11、费由甲乙双方各自承当一半。五、甲方承诺1、甲方保证上述房屋权属清楚，房屋没有抵押、出租或者与别人共有。若发生与该房屋有关的产权纠纷或债务纠纷，概由甲方负责清理，并由甲方承当相关的民事责任；由此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。2、房屋交付使用之前有关应支付的费用，包含但不限于水、电、气、物业等费用由甲方承当。由此引发的纠纷由甲方自行处理，于乙方无关。六、乙方承诺1、乙方愿意购买上述房屋。2、房屋交付给乙方之后的有关费用，包含水、电、气、物业等费用由乙方承当。七、违约责任1、甲方擅自解除合同、不办理或者不能办理产权过户登记的，应向乙方支付违约金人民币6万元。2、除不可抗拒的天然灾祸等特殊情况外

12、，甲方如未按本合同约定的日期将该房屋交付乙方使用、迟延履行办理产权过户登记义务的，乙方有权按房屋总价款向甲方追查违约责任。每逾期一天，甲方按房屋总价款的3向乙方支付违约金。逾期跨越七日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追查甲方的违约责任。3、乙方如未按本合同约定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追查违约责任。每逾期一天，乙方按应付款的0.05向甲方支付违约金。逾期跨越七日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追查乙方的违约责任。4、若甲方有户口随房屋落户，甲方保证在办理完过户手续之日起十日内，将户口迁出，逾期跨越七日，乙方每日按房屋总价款的0.01收取违约金。八、其他约定事

13、项1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、争议解决方式本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方均同意由马鞍山仲裁委员会仲裁。十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方：乙方：年月日年月日买卖协议书篇5甲方：乙方：甲、乙两方共同在xxxxxxx土地一宗，为明确双方该宗土地面积及使用中的权利义务，特签订本协议：1、甲、乙双方一致确认，双方共同受让的位于xxx土地一宗，面积共计xxxx平方米，四至分别为:东至：xxx；西至：xxx；南至：xxx；北至：xxx。双方一致同意现将上述土地登记于xxx名下，现已获得了由x

14、xx国土资源局颁发的xxx第xxx号（土地使用权证）。2、双方一致同意该宗土地甲、乙共有，双方占地的详细方位按分割线，详见附图为准。3、双方应真诚实在诺守本协议各项条款，未尽事宜可另行达成书面协议。若因履行本协议发生纠纷各方应协商解决。4、本协议一式二份，甲、乙各持一份，自双方签字之日起生效。甲方：身份证号：乙方：身份证号：20xx年X月XX日买卖协议书篇6为了明确旧机动车时买卖双方各自应承当的法律责任及义务，经双方自愿同意签定下面协议：(售车方简称为甲方，购车方简称为乙方)售车方(甲方)：购车方(乙方)：一、甲方将车主_的_轿车，牌号_，发动机号_，车架号_让渡给乙方，双方达成成交总额为(人

15、币)_，小写_。二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责(包含该车在_20xx年xx月xx日前所发生的一切交通事故及经济纠纷)。该车自交车之日起(时间_20xx年xx月xx日起)所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责与甲方无关。三、该车若须办理过户事宜，过户费由_方承当，过户时双方应自动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起，该车以后所需费用均由乙方负责购买(包含养路费、年审费及保险费)。四、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状态表示认同)。五、备注(未尽事宜双方约定处理)：六、该协议书一式两份，双方签字生效，双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及

16、车款。售车方(甲方)：购车方(乙方)：联络地址：签定时间：20xx年xx月xx日联络身份证号码：买卖协议书篇7甲方出卖人身份证号：乙方买受人身份证号：甲乙双方在平等、自愿、真诚实在守信的前提下，经过友好协商，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充足了解该房屋详细情况，并自愿买受该房屋。该房屋详细状态如下：一房屋座落于金钟镇大庄村大庄中社，房屋间，建筑面积为平方米。二房屋平面图及其四至见房产证；该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并让渡。第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状态和其他详细状态，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受别人合法追索。第三条房屋价格及

17、房款交付情况经甲乙双方协商该房屋出售总价为人民币元，大写：房款支付方式：现金，一次性付清。房款支付时间：自本合同签订之日起30日内。三、乙方将房价一次性付清后，甲方将房屋钥匙移交乙方。第三条乙方房款全部付清后，甲方须及时交付房屋钥匙给乙方，甲方假如违约，乙方有权解除本合同。第四条乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房款时，其逾期部分，乙方应加付按日1计算的违约金给与甲方。逾期跨越30天，甲方有权解除本合同。第五条该房屋毁损、灭失的风险自房屋钥匙正式交付之日起转移给乙方。第六条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分

18、。第七条本合同一式两份。甲乙双方各执壹份，均具有一样的法律效力。第八条本合同自甲乙双方签订之日起生效。甲方公章_乙方公章_法定代表人签字_法定代表人签字_年_月_日_年_月_日买卖协议书篇8卖方：下面简称甲方买房：下面简称乙方甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买新城村新农村别墅楼，达成如下协议：第一条：购房讲明1、甲方所售房屋位于宁县中村乡新城村_组新城戏楼向北约400米处2、该房屋整楼共六户两层从南向北，呈一字排开，从南向北，第一户为_号，以此类推，乙方向甲方购买从南向北第_户，楼房平面图见本合同附件。3、该房屋主体为砖混构造，带前院后院，大门朝西落地式，房屋共二层带阳

19、台，阁下边隔墙与别人共用。4、房屋总占地面积为_平方米，其中房屋建筑面积为_平方米，前院占地面积_平方米，后院占地面积_平方米，公用自有面积_平方米。第二条：房屋价格及付款方式：该房屋总售价_万(大写)_初次付款_万(大写)_二次付款_万(大写)_第三条产权范围1、该房屋产权范围包含前后院，户与户以隔墙为界，前院以透视墙外米处至房屋前外墙为界；后院以该房屋后外墙向后东_米。其中公用面积至后墙向西_米处。2、该交易房屋使用的土地为新城村村委集体土地，并征得其他村民和村集体同意，乙方购买后能够长期占领、使用及让渡。第四条十分约定：1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖经过中所发生的交易

20、或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，乙方应当积极全力配合甲方一起解决妥善。若因而引发相应纠纷的，由甲方负责处理。2、为保证本合同切实履行以及房屋的交付使用，甲方保证并承诺如下：甲方自愿根据本合同条款将房屋售予乙方，对此不反悔；而且保证该房屋质量符合寓居要求，不存在任何质量瑕疵。3、该房屋与别人及村集体不存在经济纠纷，该房屋售予乙方后，该房屋包含土地、房屋及附属设备的所有权益归乙方所有。4、甲方承诺该房屋不存在抵押、偿债、让渡等纠纷问题。5、今后如房屋重建，甲方应成认乙方的住房面积。如国家征地，土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方所有。6、本合同签订后，任何一方不得擅自变化或解除合同

21、。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应根据市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。7、假如甲方出售的房屋寓居期间出现质量问题影响到乙方寓居权利的行使，一切责任由甲方承当，应按市场评估价格返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用及产业损失。8、甲方需在签订合同之日起半年内为乙方完成（庄基证）的办理，该笔费用已包括在购房款中，由甲方承当，乙方只需承当庄基证的工本费用。9、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。第五条本合同自甲、乙双方签字之日起生效；第六条本合同一式三份，甲方、乙方各执一份，公证机关一份。其他：1、另附别墅楼平面图一份。甲方签印：乙方签印：新城村支书签印：新城村主任签印：新城二组队长签印：签订日期：年_月_日【优选买卖协议书集锦八篇】